施工作业合同范本

施工作业合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有[具体施工作业项目名称]的施工作业需求，乙方具备完成该施工作业的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行施工作业事宜达成如下协议：一、施工作业内容及要求1.施工作业内容乙方负责[详细描述施工作业的具体范围，包括但不限于场地清理、基础建设、主体施工、装饰装修等各个阶段的具体工作内容]。2.质量要求乙方应按照国家及行业现行的施工质量验收规范和标准进行施工，确保施工作业质量达到[具体质量等级标准，如合格、优良等]。施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对于甲方及监理单位提出的质量问题，乙方应及时整改，直至达到质量要求。3.工期要求本施工作业总工期为[具体工期天数]天，自合同签订之日起计算。乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保按时完成施工作业。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。二**施工作业费用及支付方式**1.施工作业费用本施工作业的总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）此费用为固定总价，包含乙方完成施工作业所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成[具体施工阶段，如基础完工、主体结构完工等]并经甲方及监理单位验收合格后[X]个工作日内，甲方支付合同总金额的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。施工作业全部完成并通过竣工验收后[X]个工作日内，甲方支付至合同总金额的[X%]即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总金额的[X%]作为质量保证金，在质保期满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的施工作业进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的质量、工期和费用要求进行施工作业。有权审查乙方提交的施工方案、进度计划等文件。义务按照合同约定向乙方支付施工作业费用。向乙方提供施工所需的相关资料和文件，并协助乙方办理施工过程中所需的相关手续。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的施工条件。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照合同约定支付施工作业费用。有权根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和支持。在施工过程中遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致施工无法正常进行时，有权要求甲方给予合理的工期顺延和费用补偿。义务按照合同约定的质量、工期和费用要求进行施工作业，确保施工作业质量和安全。自行组织施工人员、施工设备和施工材料，承担施工过程中的全部费用和风险，但因甲方原因导致的除外。遵守国家及地方有关施工安全、环境保护等方面的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。按照国家及行业现行的施工规范和标准进行施工，接受甲方及监理单位的监督检查，定期向甲方报告施工进度和质量情况。在施工过程中，如发现设计变更或其他需要调整施工方案的情况，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行调整。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。质保期内，对施工作业质量问题负责免费维修和更换，如乙方未能及时履行质保义务，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用由乙方承担。四、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定向乙方支付施工作业费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的质量要求进行施工作业，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求，如因返工导致工期延误，乙方还应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。如乙方未按照合同约定的工期要求完成施工作业，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。如乙方擅自将施工作业转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方在施工过程中违反国家及地方有关施工安全、环境保护等方面的法律法规，导致发生安全事故或环境污染事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法