铺木地板合同范本

铺木地板合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对[具体房屋地址]的地面铺设木地板，乙方具备木地板铺设的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方铺设木地板事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.木地板品牌及规格：乙方提供并铺设的木地板为[品牌名称]，规格为[具体尺寸，如长×宽×厚]。该木地板应符合国家相关质量标准，具备环保、耐磨、防潮等性能。2.铺设范围：包括[具体房屋房间名称及面积，如客厅[X]平方米、卧室[X]平方米等]的地面。3.铺设要求：乙方应按照行业标准及甲方要求进行铺设，确保木地板铺设平整、牢固，拼接紧密，缝隙均匀一致，无空鼓、翘边、变形等现象。铺设过程中需注意保护地面基层，避免造成损坏。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。对铺设完成的木地板质量有异议时，有权要求乙方进行整改或采取其他补救措施。2.义务向乙方提供铺设现场的相关资料，包括但不限于房屋平面图、地面基层状况等，协助乙方做好施工前的准备工作。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。为乙方施工提供必要的条件，如协调其他施工单位避免交叉作业干扰，提供临时水电接入等。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定收取工程款。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方履行或采取相应的补救措施，如因甲方原因导致工期延误或增加额外费用的，有权要求甲方承担相应责任。2.义务按照本合同约定的品牌、规格、质量要求及铺设范围、铺设要求进行木地板的供应和铺设工作。自行负责施工所需的工具、设备及材料运输，确保施工安全、有序进行。在施工过程中，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。安排具备专业资质的施工人员进行施工，并确保施工人员遵守施工现场的各项规章制度。施工人员应具备相应的技能和经验，施工过程中应严格按照操作规程进行作业。在施工前，向甲方提供施工计划和进度安排，以便甲方了解施工进度。施工过程中，应定期向甲方汇报施工进展情况，及时沟通解决施工中出现的问题。施工完成后，负责清理施工现场，将剩余材料及垃圾清理干净。对铺设的木地板质量负责，在质保期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。质保期自验收合格之日起计算[X]年。三、工程款及支付方式（一）工程款总额本合同项下的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含木地板的材料费、铺设费、运输费、管理费、利润、税金等乙方完成本合同约定工作所需的全部费用，除因甲方提出的合理变更导致费用增加外，合同履行期间不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：木地板材料全部进场并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.验收款：木地板铺设工程全部完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]日内一次性无息支付乙方质保金，质保金金额为工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期施工工期自合同签订且甲方预付款到账之日起计算，共计[X]天。乙方应按照施工计划和进度安排组织施工，确保按时完成铺设工作。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金；如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方不承担违约责任，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、验收（一）验收标准1.木地板的品牌、规格、质量应符合本合同约定及国家相关质量标准。2.铺设质量应符合行业标准及甲方要求，具体验收标准如下：表面平整度：用2米靠尺和塞尺检查，误差不超过[X]毫米。缝隙宽度：拼接处缝隙宽度不超过[X]毫米。空鼓率：用小锤轻击检查，空鼓面积不超过单块木地板面积的[X]%。（二）验收程序1.乙方完成木地板铺设工作后，应提前[X]日通知甲方进行验收。2.甲方在接到乙方验收通知后，应在[X]日内组织验收。验收时，甲乙双方共同对木地板的品牌、规格、质量及铺设质量进行检查，如发现问题，乙方应按照甲方要求及时整改，直至验收合格。3.验收合格后，双方应签署验收报告。验收报告作为甲方支付验收款的依据。如验收不合格，乙方应承担整改费用，并按照本合同约定承担违约责任，直至验收合格为止。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的工程款及违约金，同时工期相应顺延。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工，如提供的施工条件不具备、未协调好其他施工单位等，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的品牌、规格、质量要求提供木地板或进行铺设工作，乙方应负责免费更换符合要求的木地板或重新铺设，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成铺设工作，每逾期一天，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。3.在质保期内，若乙方未按照本合同约定履行质保义务，对出现质量问题的木地板拒绝维修或更换，甲方有权自行维修或委托第三方维修，所需费用由乙方承担，甲方可从质保金中扣除相应金额，不足部分乙方应另行支付。4.若乙方违反本合同约定的其他义务给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。合同签订地为[具体地址]。八、其他条款1.本合