2025二级建造师真题模拟专项

2025二级建造师真题模拟专项考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建筑法》，建筑工程施工许可制度适用于（）的建筑工程。A.所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程B.仅限于国有资金投资的房屋建筑工程C.仅限于跨省、自治区、直辖市的房屋建筑工程D.仅限于大型房屋建筑工程2.混凝土结构中的钢筋，按其功能不同可分为（）。A.受力钢筋、架立钢筋、分布钢筋B.纵向钢筋、横向钢筋、箍筋C.热轧钢筋、冷轧钢筋、冷拔钢筋D.HPB300级、HRB400级、HRB500级3.在建筑工程施工中，用于连接两个或多个杆件，使其能够共同工作，传递内力的节点称为（）。A.支座节点B.荷载节点C.连接节点D.铰接节点4.脚手架按其搭设位置不同，可分为（）。A.满堂脚手架、悬挑脚手架、移动脚手架B.单排脚手架、双排脚手架、多排脚手架C.内脚手架、外脚手架、里脚手架D.扣件式脚手架、碗扣式脚手架、门式脚手架5.建设工程项目管理中，属于项目决策阶段管理任务的是（）。A.施工成本管理B.施工进度控制C.项目合同管理D.项目投资决策6.建设工程中，用于保护钢筋免受锈蚀，提高混凝土耐久性的外加剂是（）。A.引气剂B.减水剂C.防冻剂D.防锈剂7.建筑工程中，用于测定混凝土表面温度的仪器是（）。A.回弹仪B.水泥砂浆强度试验机C.热工温度计D.超声波探伤仪8.施工现场临时用电工程中，动力线路与照明线路应（）。A.交叉敷设B.分层敷设C.分路敷设D.并联敷设9.建设工程安全生产管理中，“三同时”制度是指（）。A.安全设施、消防设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用B.安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查同时建立、同时实施、同时考核C.安全投入、安全措施、安全奖励同时落实、同时检查、同时评估D.安全目标、安全责任、安全制度同时明确、同时履行、同时监督10.建筑工程施工质量验收中，分部工程质量验收应由（）组织。A.项目经理B.企业技术负责人C.监理工程师（建设单位项目负责人）D.建设单位项目负责人11.建设工程采用固定总价合同，其主要缺点是（）。A.业主控制工程造价的主动权较小B.承包商承担的风险较大C.容易引起合同争议D.合同双方合作性好12.建设工程项目管理中，用于确定项目目标、任务、资源、进度和成本的文件是（）。A.项目管理计划B.施工组织设计C.工程量清单D.合同文件13.建筑工程中，用于连接两根方向不同或直径不同的圆轴的连接件是（）。A.螺栓B.键C.销钉D.联轴器14.在钢结构工程中，用于提高构件承载能力和延性的重要措施是（）。A.采用高强度钢材B.增加构件截面尺寸C.设置sacrificial构件D.对构件进行冷加工硬化15.建筑工程基坑开挖过程中，为了防止塌方，常采用（）等措施。A.降排水、支护结构、土方开挖B.土方开挖、支护结构、降排水C.支护结构、降排水、土方开挖D.降排水、土方开挖、支护结构16.建筑工程中，用于改善混凝土和易性，提高施工性的外加剂是（）。A.减水剂B.引气剂C.早强剂D.缓凝剂17.建设工程合同纠纷中，当事人可以选择的解决方式包括（）。A.协商、调解、仲裁、诉讼B.协商、调解、公证、诉讼C.签证、调解、仲裁、诉讼D.协商、鉴定、仲裁、诉讼18.建筑工程施工现场，对于高度超过24米的落地式脚手架，必须设置（）。A.悬挑支撑B.连墙件C.安全网D.护身栏19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）起计算。A.工程竣工验收合格之日B.工程开工之日C.工程交付使用之日D.工程竣工验收报告批准之日20.施工现场临时用水，生活用水与生产用水应（）。A.分池、分管道供水B.共用同一个水池C.生活用水优先D.生产用水优先二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建筑工程施工中，影响混凝土强度的因素包括（）。A.水泥强度等级B.水灰比C.骨料种类D.混凝土搅拌时间E.养护条件22.建设工程项目管理中，项目目标包括（）。A.投资目标B.进度目标C.质量目标D.成本目标E.安全目标23.建筑工程中，常用的起重机械包括（）。A.塔式起重机B.汽车起重机C.桥式起重机D.卷扬机E.履带起重机24.建设工程安全生产管理中，安全教育培训的内容主要包括（）。A.安全生产法律法规B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全事故案例分析E.安全防护用品使用方法25.建筑工程施工质量验收中，分项工程质量验收合格应满足的条件包括（）。A.所含检验批均应符合合格质量要求B.质量控制资料应完整C.外观质量应符合要求D.主要功能项目的检测结果应符合相关专业质量标准的规定E.观感质量应符合要求26.建设工程采用单价合同时，其主要优点是（）。A.业主控制工程造价的主动权较大B.承包商承担的风险较小C.适应性强，能适应工程量变化D.计算相对简单E.有利于促进承包商提高效率27.建筑工程中，常见的建筑变形测量包括（）。A.水平位移观测B.垂直位移观测C.倾斜观测D.裂缝观测E.深度观测28.钢结构工程施工中，常用的焊接方法包括（）。A.手工电弧焊B.气体保护焊C.激光焊D.电渣压力焊E.点焊29.建筑工程施工现场文明施工的主要内容包括（）。A.现场围挡B.材料堆放C.环境保护D.安全防护E.文明施工宣传30.建设工程合同中，常见的合同条款包括（）。A.合同价款B.工程进度款支付方式C.违约责任D.争议解决方式E.安全生产责任三、案例分析题（共4题，共60分）案例一（15分）某施工单位承接了一栋6层框架结构住宅楼施工任务，建筑面积约5000m²。项目合同工期为180天。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：施工准备期间，因设计变更导致土方开挖量增加，实际开挖量比计划增加20%，导致土方开挖工作实际持续时间比计划延长3天。事件2：基础施工期间，因遭遇罕见连续降雨，导致基坑边坡出现渗水、小范围滑坡现象，基坑支护加固处理工作实际持续时间比计划延长5天，并增加基坑支护费用8万元。事件3：主体结构施工期间，因工人操作不当，导致某处梁体出现蜂窝麻面现象，经检测影响结构安全，需进行返工处理，返工工作实际持续时间比计划延长4天，并造成材料损失5万元。事件4：项目竣工前，因业主原因延迟办理竣工验收手续，导致项目无法按时交付使用，施工单位现场人员窝工损失约3万元。施工单位在申请工期索赔和费用索赔时，提出了以下要求：（1）因事件1索赔工期3天；（2）因事件2索赔工期5天和费用8万元；（3）因事件3索赔工期4天和费用5万元；（4）因事件4索赔工期相应天数和费用3万元。问题：1.分析事件1、2、3、4中，施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否合理？简要说明理由。2.若该工程采用固定总价合同，施工单位是否可以索赔工期和费用？为什么？3.若该工程采用单价合同，施工单位可以索赔哪些费用？简要说明理由。案例二（15分）某市政道路工程全长2.5公里，道路宽度20米，路面结构层包括15cm厚沥青混凝土面层、8cm厚水稳碎石基层、15cm厚二灰碎石底基层。施工过程中，遇到了以下问题：问题1：在沥青混凝土面层施工前，监理工程师对下承层（水稳碎石基层）的平整度、压实度、宽度、高程等进行了检查，发现部分路段平整度较差，压实度不足，要求施工单位进行整改。问题2：沥青混凝土混合料运至施工现场后，现场温度为32℃，低于规范要求的最低施工温度。施工单位提出待第二天温度升高后再进行摊铺。问题3：沥青混凝土面层摊铺过程中，因运料车数量不足，导致摊铺机出现停机等待现象，最长时间达20分钟。问题4：沥青混凝土面层碾压完成后，监理工程师要求对路面进行横向通缝处理，并提出养生要求。问题：1.针对问题1，施工单位应如何进行基层整修？2.施工单位提出待第二天温度升高后再摊铺是否合理？说明理由，并简述沥青混凝土面层适宜的施工温度范围。3.针对问题3，摊铺机停机等待超过20分钟是否违反施工规范？说明理由。4.简述沥青混凝土面层横向通缝的处理方法及养生要求。案例三（15分）某高层建筑项目正在进行主体结构施工，施工现场塔吊正在运行。一天上午，塔吊司机发现起重力矩限制器出现故障报警，但怀疑是误报，便未予以理睬继续作业。在吊运一车钢筋过程中，突然起重力矩限制器失灵，钢丝绳断裂，导致钢筋散落，砸中下方一施工人员，造成重伤。事故发生后，项目部立即启动应急预案，将伤者送往医院救治，并保护好现场。项目部对事故原因进行了初步分析，认为主要原因可能是：（1）起重力矩限制器本身存在缺陷；（2）塔吊司机操作不当，未按规定处理故障报警；（3）安全管理体系不完善，缺乏有效的设备检查和维修制度。问题：1.分析本起事故的直接原因和间接原因。2.施工现场塔吊作业应遵守哪些主要安全操作规程？3.为防止类似事故再次发生，项目部应采取哪些安全防范措施？案例四（15分）某工程采用公开招标方式确定施工单位，建设单位与中标施工单位签订了固定总价合同。合同约定工期为12个月，合同价为800万元。合同中约定，因不可抗力导致的工期延误，经确认后可顺延工期，但费用由双方协商解决。施工过程中发生如下事件：事件1：6月份，施工人员遭遇急性传染病疫情，根据当地政府要求，施工现场所有人员必须进行隔离观察，导致停工10天。事件2：7月份，遭遇罕见特大暴雨，导致施工现场部分临时设施损坏，水电中断，工期延误8天。事件3：8月份，因业主供应的某项设备出现质量问题，施工单位暂停安装调试工作，损失工时50个工日，人工窝工费用1万元。事件4：9月份，施工单位为提高工程质量，自行采用了一种新型防水材料进行试验，效果良好，但为此额外支出费用2万元。问题：1.事件1造成的工期延误，施工单位能否索赔？说明理由。2.事件2造成的工期延误，施工单位能否索赔？说明理由。3.事件3造成的损失，施工单位能否索赔？说明理由。4.事件4额外支出的费用，施工单位能否索赔？说明理由。---试卷答案一、单项选择题1.A解析：根据《建筑法》第七条规定，在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施监督管理，应当遵守本法。本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。该法第六十六条规定，建筑工程施工许可制度适用于所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程。2.A解析：钢筋按其在结构中的作用可分为：受力钢筋、架立钢筋和箍筋（或称构造钢筋）。受力钢筋是主要承受拉应力或压应力的钢筋；架立钢筋主要用于固定箍筋和构成钢筋骨架；箍筋主要用于承受剪力、固定受力钢筋，并构成钢筋骨架。3.C解析：连接节点是指用于连接两个或多个杆件（如梁、柱、杆件等），使其能够共同工作，传递内力的构造部分。它是保证结构整体性的关键部位。4.C解析：脚手架按其搭设位置不同，可分为内脚手架（设置在建筑物内部）、外脚手架（设置在建筑物外部）和里脚手架（依附于建筑物结构搭设）。5.D解析：项目决策阶段的管理任务主要包括项目建议书、可行性研究、项目评估和决策等工作，其核心是项目投资决策。施工成本管理、施工进度控制、项目合同管理属于项目实施阶段的管理任务。6.D解析：防锈剂是一种外加剂，掺入混凝土中可以包裹钢筋，隔绝钢筋与空气、水分的接触，从而防止钢筋锈蚀，提高混凝土的耐久性。7.C解析：热工温度计主要用于测量物体表面的温度，如混凝土浇筑后不同深度的温度、墙体表面的温度等，是建筑工程中常用的温度测量仪器。8.C解析：根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），动力线路与照明线路应分路敷设，以保证临时用电的安全性和可靠性。9.A解析：“三同时”制度是指安全生产设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。这是我国《安全生产法》规定的一项重要制度。10.C解析：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），分部（子分部）工程质量验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织。11.B解析：固定总价合同是指承包商按合同约定的总价完成工程，业主按总价支付。其主要缺点是承包商承担了全部风险，包括工程量变化、价格波动、地质条件变化等风险，因此承包商承担的风险较大。12.A解析：项目管理计划是项目管理的核心文件，它确定了项目目标、任务、范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购等方面的计划和安排。13.D解析：联轴器用于连接两根轴，使它们一起旋转，传递扭矩，用于连接方向不同或直径不同的圆轴时，常采用联轴器。14.C解析：设置sacrificial构件（sacrificialelement/beam）是一种结构设计或加固措施，通过引入一个相对较弱的构件先行破坏或屈服，从而吸收或分散地震能量，提高主体结构的承载能力和延性，保护主体结构免受严重破坏。15.C解析：建筑工程基坑开挖过程中，为了防止塌方，常采取的措施包括设置支护结构（如排桩、锚杆等）、进行降排水、分层分段开挖土方。16.A解析：减水剂是一种外加剂，在保持混凝土强度不变的情况下，能够减少拌合用水量，改善混凝土的和易性；或者在保持用水量不变的情况下，能够提高混凝土的流动性，提高施工性。17.A解析：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十九条和第五百九十条，合同纠纷当事人可以首先选择协商解决；协商不成的，可以请求有关组织调解；调解不成的，可以根据合同约定或者法律规定选择仲裁；仲裁不成的或者没有约定仲裁的，最终可以通过诉讼解决。18.B解析：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80），凡高度超过24米的落地式脚手架，必须设置连墙件，以将脚手架与建筑物主体结构连接起来，保证脚手架的整体稳定性。19.A解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。20.A解析：施工现场临时用水，生活用水与生产用水应分池、分管道供水，以防止交叉污染，保证用水安全和水质。二、多项选择题21.ABCE解析：影响混凝土强度的因素主要包括：水泥强度等级（水泥是混凝土强度的主要胶凝材料，其强度等级直接影响混凝土强度）；水灰比（水灰比是影响混凝土强度最敏感的因素之一，水灰比越小，强度越高）；骨料种类和品质（骨料的强度、级配、形状等都会影响混凝土强度）；养护条件（养护的温度、湿度和时间对混凝土强度的形成和发展至关重要）。混凝土搅拌时间主要影响搅拌的均匀性，对强度影响相对较小。22.ABCDE解析：建设工程项目的目标通常包括：投资目标（在批准的投资概算内完成项目）；进度目标（在规定的工期内完成项目）；质量目标（达到设计要求和规范标准）；安全目标（确保施工安全，避免重大伤亡事故）；环保目标（减少施工对环境的影响，符合环保要求）。23.ABCE解析：建筑工程中常用的起重机械包括塔式起重机（主要用于高层建筑或多层厂房的垂直运输）、汽车起重机（移动方便，适用于一般工业和建筑工程）、履带起重机（越野能力强，适用于复杂地形）、门式起重机（常用于厂房、仓库等）。桥式起重机属于桥式结构，通常固定在厂房梁上，不属于现场常用起重机械。24.ABCDE解析：建设工程安全生产管理中，安全教育培训的内容应全面，主要包括：安全生产法律法规（如《安全生产法》等）；安全生产规章制度和操作规程（企业内部的安全管理制度和具体岗位的操作规范）；安全防护用品使用方法（如何正确佩戴和使用安全帽、安全带、防护眼镜等）；安全事故案例分析（通过分析典型事故案例，吸取教训）；特定危险作业的安全知识（如高处作业、临时用电、起重吊装等）。25.ABCD解析：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），分项工程质量验收合格应满足：所含检验批均应符合合格质量要求；质量控制资料应完整；主要功能项目的检测结果应符合相关专业质量标准的规定；外观质量应符合要求。观感质量是评价项目整体效果的重要指标，但不是分项工程验收的硬性要求，通常在验收时作为参考。26.ABCE解析：建设工程采用单价合同时，其主要优点包括：业主控制工程造价的主动权较大（可以调整工程量）；承包商承担的风险较小（主要承担人工、材料、机械等成本风险）；适应性强，能适应工程量变化（结算时按实际完成的工程量结算）；有利于促进承包商提高效率（单价固定，提高效率有利于增加利润）。计算相对简单不是其主要优点，单价合同的计算可能更复杂。27.ABCD解析：建筑变形测量主要包括：水平位移观测（测量建筑物或结构物在水平方向上的位移）；垂直位移观测（测量建筑物或结构物在垂直方向上的沉降）；倾斜观测（测量建筑物或结构物的倾斜程度）；裂缝观测（监测建筑物或结构物裂缝的宽度、长度和发展情况）。深度观测通常属于岩土工程勘察范畴。28.ABCE解析：钢结构工程施工中常用的焊接方法包括：手工电弧焊（应用广泛，适应性强）；气体保护焊（如CO2焊、MIG焊，效率高，适合薄板）；激光焊（能量密度高，焊缝质量好，应用逐渐增多）；点焊（用于薄板连接，通过电极加压和电流实现焊接）。电渣压力焊主要用于钢筋连接，不属于钢结构焊接方法。29.ABCDE解析：施工现场文明施工的主要内容包括：现场围挡（设置连续、封闭的围挡，保持场地整洁）；材料堆放（分类、整齐堆放，标识清晰）；环境保护（控制扬尘、噪声、污水等污染）；安全防护（设置安全警示标志，做好“四口五临边”防护）；文明施工宣传（进行宣传教育和氛围营造）。30.ABCDE解析：建设工程合同中，常见的合同条款包括：合同价款（工程的总价或单价）；工程进度款支付方式（如按月支付、按形象进度支付等）；违约责任（双方不履行合同义务时应承担的责任）；争议解决方式（协商、调解、仲裁、诉讼）；安全生产责任（明确双方在安全生产方面的责任）。合同双方信息、项目概况等也是合同的重要组成部分。三、案例分析题案例一1.事件1：工期索赔合理，因设计变更导致土方开挖量增加20%，超出合同范围，属于业主风险或合同变更，工期应相应顺延。费用索赔不合理，因设计变更增加的土方开挖属于合同范围内的风险或责任。事件2：工期索赔合理，因遭遇罕见连续降雨属于不可抗力，且导致基坑边坡问题需要加固处理，造成工期延误。费用索赔合理，增加的基坑支护费用是由于不可抗力事件直接导致的额外支出。事件3：工期索赔合理，因工人操作不当导致梁体蜂窝麻面需要进行返工，返工属于施工单位施工质量问题，造成工期延误。费用索赔不合理，返工造成的材料损失和工期延误属于施工单位自身的责任。事件4：工期索赔合理，因业主原因延迟办理竣工验收手续导致项目无法按时交付使用，属于业主责任，造成工期延误。费用索赔不合理，现场人员窝工损失属于施工单位自身的管理问题或效率问题，通常不能索赔。2.若该工程采用固定总价合同，施工单位原则上不能索赔工期和费用。因为固定总价合同将风险全部转移给了承包商，合同总价固定不变，无论工程量、价格、地质条件等发生何种变化，承包商都不能调整合同价格。但如果是因业主原因导致的根本性合同变更或工程范围扩大，可能需要通过合同谈判解决。3.若该工程采用单价合同，施工单位可以索赔以下费用：*事件1：可以索赔因土方开挖量增加导致的额外人工、机械台班费用。*事件2：可以索赔增加的基坑支护费用。*事件3：可以索赔返工产生的人工、材料、机械台班费用以及相应的工期延误损失（如果合同有约定）。*事件4：通常不能索赔窝工损失，但可以按实际延误天数和合同约定的单价计算增加的人工窝工费用。案例二1.针对问题1，施工单位应首先对平整度较差的路段进行打磨或整平处理，确保表面平整；然后对压实度不足的路段进行二次碾压，确保压实度达到规范要求；对于宽度、高程不符合要求的路段，应根据设计图纸进行修正，如调整边线或调整标高。2.施工单位提出待第二天温度升高后再摊铺是合理的。沥青混凝土混合料需要在一定的温度范围内进行摊铺和碾压，才能保证其密实度和强度。当环境温度低于规范要求的最低施工温度时（通常不低于10℃或15℃，具体视沥青种类和稠度而定），混合料的性能会变差，难以保证施工质量。因此，在低温时暂停摊铺是符合施工规范的。3.摊铺机停机等待超过20分钟违反施工规范。根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1），沥青混凝土摊铺过程中，摊铺机应连续均匀摊铺，中途不得随意停机。停机时间过长会导致摊铺机前方混合料冷却、离析，影响路面平整度和压实度，甚至可能产生施工缝。4.沥青混凝土面层横向通缝的处理方法：应在碾压结束前，使用刮板或人工沿铺层中央部分仔细刮除高出的部分，使表面平顺。处理时应注意保持路面边缘的平直和宽度。养生要求：沥青混凝土面层碾压完成后应立即进行养生，养生时间一般不少于7天。养生期间应防止车辆通行，或采取必要的交通管制措施。养生方法有洒水养生、覆盖塑料薄膜或土工布养生等，应保持表面湿润，防止开裂。养生期间不得进行其他作业。案例三1.直接原因：塔吊司机操作不当，未按规定处理故障报警，继续违章作业；起重力矩限制器失灵（本身存在缺陷或被人为损坏）。间接原因：项目部安全管理体系不完善；缺乏有效的设备检查和维修制度（导致设备缺陷未能及时发现和排除）；安全教育培训不到位（导