2026年设备监理师之设备监理合同考试题库及参考答案【黄金题型】

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容

【答案】：C2、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D3、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】：D4、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D5、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收

【答案】：C6、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C7、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】：D8、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为

【答案】：A9、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是()。

A.工程师

B.工程师代表

C.承包商

D.业主

【答案】：D10、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准

【答案】：C11、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

【答案】：D12、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C13、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的

【答案】：D14、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C15、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法

【答案】：B16、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析

【答案】：D17、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A18、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B19、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人

【答案】：A20、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B21、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证

【答案】：C22、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】：A23、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C24、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D25、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A26、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭

【答案】：D27、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】：C28、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B29、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A30、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C31、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】：C32、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】：D33、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C34、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】：B35、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书

【答案】：C36、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】：C37、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字

【答案】：A38、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C39、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C40、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前

【答案】：C41、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期

【答案】：D42、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任

【答案】：D43、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理

【答案】：B44、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B45、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润

【答案】：C46、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任

【答案】：D47、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A48、中标通知书对招标人和中标人具有()效力。

A.要约

B.要约邀请

C.行政

D.法律

【答案】：D49、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期

【答案】：A50、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B51、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】：B52、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B53、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表

【答案】：B54、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让

【答案】：B55、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C56、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A57、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人

【答案】：C58、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A59、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】：A60、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C61、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B62、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权

【答案】：C63、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C64、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：A65、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书

【答案】：A66、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门

【答案】：B67、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C68、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B69、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程

【答案】：D70、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司

【答案】：D71、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准

【答案】：B72、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系

【答案】：B73、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C74、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】：D75、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B76、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同

【答案】：D77、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

【答案】：A78、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门

【答案】：C79、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B80、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半

【答案】：B81、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书

【答案】：B82、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】：D83、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用

【答案】：A84、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券

【答案】：A85、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C86、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人

【答案】：B87、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况

【答案】：B88、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】：C89、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D90、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A91、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D92、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B93、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场

【答案】：A94、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

【答案】：A95、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书

【答案】：C96、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任

【答案】：B97、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B98、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期

【答案】：C99、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼

【答案】：D100、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后

【答案】：A第二部分多选题(20题)1、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于付款及其程序的说法，正确的有()。

A.预付款结算和竣工结算均为期中付款

B.工程师应在收到承包商提交的月报表后28天内签发期中付款证书

C.承包商应在收到履约证书后56天内提交最终报表草案

D.业主应在收到最终付款证书后56天内付款

E.结清证明应在承包商提交最终报表时生效

【答案】：ABCD2、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有()。

A.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验

B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验

C.工程师已签发了工程接收证书

D.承包商已经完成了全部扫尾工作

E.业主组织了联合检查，并形成书面文件

【答案】：AC3、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施

【答案】：ABD4、招标文件的作用表现在()。

A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件

B.是一种有限竞争的招标方式

C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据

D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据

E.是招标人和投标人订立合同的基础

【答案】：CD5、根据《物权法》，下列财产中可以设定抵押的有()。

A.正在建造的建筑物、船舶、航空器

B.交通运输工具

C.公立学校的教育设施

D.依法被查封、抵押、监管的财产

E.以招标方式取得的土地承包经营权

【答案】：AB6、设备工程合同中列明的业主风险发生后，承包商有权()。

A.延长工期

B.索赔费用

C.索赔利润

D.索赔合同价格

E.延长缺陷通知期

【答案】：AB7、设备工程合同履行过程中，竣工验收的方式包括()。

A.试车验收

B.分段验收

C.整个工程验收

D.部分工程验收

E.隐蔽工程验收

【答案】：BCD8、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，业主的风险有()。

A.战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动

B.承包商使用爆炸性物质、辐射或放射性活动

C.应由业主负责并提供的工程任何部分的设计

D.非合同事先约定的业主提前占用永久工程的某一部分

E.一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用

【答案】：A