管道承包项目合同范本

管道承包项目合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX工程建设有限公司”，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号，法定代表人为张明，联系电话甲方是一家从事工业与民用建筑施工、设备安装及租赁服务的专业化企业，具备国家一级建造师资质和特种设备安装许可证。在本次管道承包项目中，甲方因承接XX工业园区智能化生产线改造工程，需对厂区内老旧管道系统进行整体更换与优化，故委托乙方提供管道设计、材料供应、施工安装及后期运维的全流程服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关工程建设法规，甲乙双方经友好协商，就管道承包事宜达成如下协议。

甲方在此次合作中主要需求为：

（1）管道系统设计需符合国家GB/T50235-2010《给水排水管道工程施工及验收规范》标准，并满足甲方生产线的流量、压力及耐腐蚀性要求；

（2）承包范围包括但不限于主管道直径DN500-DN2000的预制直埋保温管、支管道不锈钢材质转换接口及配套阀门安装；

（3）工期要求为2024年6月1日起60日内完工，并需通过住建委第三方验收；

（4）乙方需提供5年免费质保及应急维修响应服务，响应时间不超过2小时。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX管道工程技术有限公司”，注册地址位于中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路300号，法定代表人为王立新，联系电话乙方是一家专注于工业管道工程解决方案的高新技术企业，持有ISO9001质量管理体系认证及CCRC管道检测资质，核心业务涵盖市政给排水、化工企业特种管道施工等领域。基于乙方在2019年承建XX化工厂丙烯管道改造项目中展现的工艺能力与技术优势，甲方选择乙方作为本次管道承包项目的唯一合作方。

乙方在本次合作中承诺：

（1）组建包含5名一级焊工、8名管道技师及2名B类压力容器操作人员的专业团队，配备西门子PLC自动焊接设备与德国Wago智能检测系统；

（2）材料供应优先选用日本住友金属牌号SS400材质螺旋焊管，并附送第三方SGS检测报告；

（3）施工方案需通过甲方技术部门审核后方可实施，重大节点需提交15天前警示报告；

（4）项目实施过程中产生的废弃物需符合《北京市建筑垃圾管理条例》规定，由乙方全权负责清运处置。

双方合作背景说明：

本次管道承包项目源于XX工业园区智能化升级改造计划。甲方作为园区核心设备供应商，为提升生产线自动化率需对现有管道系统进行标准化替代。经技术比选，甲方发现乙方在类似工况下具有显著的技术壁垒（如耐氢氟酸腐蚀涂层技术）及成本控制能力（2018年同等规模项目节约成本12%）。同时，乙方母公司XX工程集团作为甲方长期战略合作伙伴，双方已累计完成12项管道工程合作，形成了成熟的供应链协同机制。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第22条“非公开招标可采取邀请招标方式”的授权，甲方直接委托乙方履行合同，双方权利义务以本合同为准，不涉及任何第三方利益冲突。

本章节内容与后续章节的关联性体现在：

（1）当事人信息为合同主体资格的合法性依据，与《中华人民共和国民法典》第469条“当事人订立合同，可以采用书面形式”条款直接关联；

（2）合同简介中所述的技术参数与第5章“双方权利与义务”中技术条款构成完整闭环，如乙方需提交的检测报告需对应第12章“违约责任”中的举证要求；

（3）合作背景中提及的母公司关联关系需在第15章“争议解决”中排除利益冲突条款的考量范围。以上内容确保合同文本逻辑自洽，符合《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201的编制原则。

第一条合同目的与范围

本合同目的在于明确甲乙双方围绕XX工业园区智能化生产线改造工程中管道系统的更换与优化所形成的权利义务关系。具体范围包括：

1.乙方根据甲方提供的管道系统需求图纸（详见附件一），完成厂区内DN500-DN2000给排水主管道及配套支管的拆除、设计、材料采购、制造、运输、安装、压力测试及防腐保温全流程服务；

2.承包范围覆盖XX车间西侧区域共3段主管道（长度合计约1200米），材质要求为外3PE防腐、内衬环氧树脂的Q235B级螺旋焊管，并配套安装15组球墨铸铁阀门及4台智能流量计；

3.乙方需同步提供管道系统运行维护方案，包含半年内每月一次的泄漏检测和三年内的应急维修响应机制，质保期自2024年6月30日完工验收合格之日起计算；

4.工程实施需通过北京市住建委组织的竣工验收，验收标准参照GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》及甲方内部《安全生产红线管理规定》。

第二条定义

1.“管道系统”：指本项目范围内的所有金属及非金属管道及其附属设施，包括但不限于管道本体、法兰连接件、阀门、过滤器、压力表及保温层；

2.“设计变更”：指在合同履行过程中，因现场条件变化或甲方工艺需求调整导致的管道规格、材质或安装位置的修改；

3.“关键节点”：指合同中明确约定的工期节点，包括但不限于基础开挖验收（第5日）、管道吊装完成（第15日）、水压试验（第45日）及竣工验收（第60日）；

4.“应急维修”：指因不可归责于乙方的第三方原因（如相邻管线施工破坏）导致的管道系统非计划停用，乙方需在接到甲方通知后2小时内到场处置；

5.“验收合格”：指工程实体质量经第三方检测机构出具合格报告，且甲方书面签署《管道工程移交确认书》的状态。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同附件一及施工图纸实施管道工程，对乙方提交的施工组织设计、专项方案进行书面确认或提出修改意见，但需在收到方案后7日内作出反馈；

（2）甲方应提供管道穿越的地下管线竣工图（需加盖规划部门验槽章），并协调解决施工区域内地面建筑物、构筑物的临时保护措施费用；

（3）甲方需保证管道系统改造不影响现有生产线运行，在施工高峰期每日提供8小时以上作业空间，并配备2名安全监督员现场配合；

（4）管道材料进场时，甲方有权抽查材质证明文件（如需SGS认证的需同步提交检测报告），但不得无理阻挠乙方正常施工；

（5）甲方应按合同约定支付合同价款，逾期支付需按《中华人民共和国民法典》第576条承担违约责任，每日利率万分五；

（6）工程变更产生的费用调整需经双方书面确认，但涉及重大设计原则的变更需重新报批。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方施工前需向甲方提交包含但不限于资质证书、特种作业人员持证上岗表的《施工准备报告》，并按月报送《进度管理报告》及《成本分析表》，甲方有权对报告内容提出异议；

（2）核心设备采购必须采用EAA级供应商名录内产品（名单见附件二），材料进场后需在甲方代表见证下进行尺寸复核，不合格材料必须无条件退场；

（3）管道焊接需严格执行ASMEB31.4标准，每10米设置1处焊缝探伤标识，并配合甲方进行15MPa水压试验（保压时间不少于2小时），试验不合格的必须返工；

（4）乙方需建立安全生产责任体系，动火作业前3日提交《动火作业许可证》，现场配备4名持证焊工及2名专职安全员，事故应急联系电话需提前报备甲方应急小组；

（5）乙方施工人员食宿由乙方自行解决，但需符合北京市《建设工程现场生活区卫生标准》，施工废水需经沉淀处理后排放；

（6）质保期内出现非设计缺陷的管道损坏，乙方需在收到甲方通知后4小时内到场抢修，费用由乙方承担，但甲方需提供书面证明材料；

（7）竣工资料移交时，乙方需提供包含管道材质报告、压力测试记录、无损检测报告的《技术档案汇编》，甲方验收合格后需在30日内办理资产移交手续；

（8）乙方需为现场施工人员购买保额20万元的意外伤害保险，保险单需抄送甲方安全部门备案。双方权利义务的履行构成对价关系，任何单方要求超出合同约定的需通过书面补充协议确认，但不得违反《中华人民共和国建筑法》第28条“施工企业不得转包工程”的强制性规定。

第四条价格与支付条件

1.本合同总价款为人民币捌佰陆拾万元整（¥8,600,000.00），含税价已包含乙方提供的管道设计、材料供应、施工安装、压力测试、质保服务及所有现场管理费用；

2.价格构成明细详见附件三，其中材料费占比65%（含运杂费），人工费占25%，管理费占10%；

3.支付方式分三阶段执行：

（1）预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价款的30%（¥2,580,000.00），用于材料采购储备；

（2）进度款：水压试验合格后10日内，甲方支付至合同总价款的50%（¥4,300,000.00），需乙方提供等额发票及验收报告；

（3）尾款：质保期满且甲方完成资产移交后30日内，甲方支付剩余20%（¥1,720,000.00），乙方需提交完整的竣工资料及财务结算单；

4.任何阶段付款均需以乙方开具的增值税专用发票为前提，发票开具错误导致的退换票费用由乙方承担，甲方有权在后续款项中抵扣；

5.如遇国家政策调整导致人工或钢材价格波动超过5%，双方需在30日内协商调整相应成本，但调整幅度不得突破同类工程市场价的15%。

第五条履行期限

1.合同有效期自2024年6月1日至2024年7月30日，其中管道工程实施期为60日，质保期自实际完工日（以甲方验收合格签字为准）起5年；

2.关键时间节点安排如下：

（1）施工准备期：2024年6月1日前完成地质勘察报告确认及施工区域清场；

（2）材料进场时间：2024年6月5日前完成所有主管道材料的80%，支管道材料需在15日前到场；

（3）隐蔽工程验收：管道防腐施工完成24小时后，甲方需在4小时内组织联合检查；

（4）节假日调休：如遇端午、建党节等法定假日，双方需提前15日协商调整施工计划，但工期不得顺延；

3.任何非不可抗力因素导致的工期延误，乙方需承担甲方的窝工损失，每日赔偿标准按同期银行贷款利率计算的备用金利息；

4.履行期限的起算以甲方书面通知或双方确认的进度表为准，但甲方未按合同支付款项超过15日，乙方有权暂停施工并要求限期付款。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按第四条约定支付款项的，每逾期一日，应按应付未付款项的千分之五向乙方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的20%；逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿直接损失，损失范围包括已采购材料的成本、已完成工程量85%的结算款及第三方评估费；

（2）甲方提供的地下管线资料错误导致返工的，返工费用由甲方承担，且工期顺延天数按实际延误工期的120%计算；

（3）甲方单方面变更设计要求增加的工程量，需提供设计变更批文，费用调整幅度不得超过原合同价的8%，超出部分需另行协商。

2.乙方违约责任：

（1）质量违约：

a.管道出现渗漏等严重质量缺陷，经返工后仍无法通过验收的，乙方需承担合同总价30%的违约金，甲方有权委托第三方机构进行修复并支付相应费用；

b.压力测试不合格的，乙方必须在24小时内完成返修，且每延误1小时，违约金增加合同总价的千分之五，累计上限为50万元；

c.质保期内发生非设计缺陷的管道损坏，乙方未在4小时内响应的，每延误1小时，需按该次维修费用的1.5倍向甲方支付补偿金，但累计补偿总额不超过质保期内维修总费用的2倍。

（2）工期违约：

a.未按第五条约定完成关键节点，每逾期1天，乙方需向甲方支付合同总价千分之二的违约金，但每日最高不超过5万元；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项的120%作为赔偿；

b.因乙方人员管理不善导致的安全事故，除承担全部赔偿责任外，还需按《建设工程安全生产管理条例》第89条的规定处以10万元以上50万元以下的罚款；

c.未按时提交竣工资料的，每逾期1天，违约金增加合同总价的千分之三，且甲方有权拒绝接收工程款。

3.违约金与赔偿的适用规则：

（1）违约金与实际损失赔偿不得重复计算，但乙方存在故意或重大过失时，甲方有权主张惩罚性赔偿，赔偿金额不低于实际损失的两倍；

（2）因不可抗力导致的违约责任按第七条约定减免，但乙方需在不可抗力消除后3日内提供证明文件；

（3）任何违约行为导致合同解除的，乙方需在解除后15日内完成现场清理，遗留材料按成本价80%折价补偿给甲方。双方约定通过协商、调解、诉讼等途径解决违约争议，具体方案以书面形式确认。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于：

（1）地震、台风、洪水、雷击等自然灾害；

（2）战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；

（3）政府行为，如法律法规变更导致合同部分条款失效；

（4）突发公共卫生事件，如传染病爆发导致区域性封锁；

（5）因极端恶劣天气（如持续低温、台风）导致交通中断或材料无法运输。

2.不可抗力发生时，遭受其影响的一方应在事件发生后24小时内书面通知另一方，并提供事件发生的时间、地点、影响范围及预计持续时间等初步证据。

3.双方应根据不可抗力影响程度协商决定：

（1）短期延误：不可抗力影响持续不超过15日的，工期相应顺延，乙方无需承担违约责任；

（2）长期延误：不可抗力导致合同无法履行的，双方应在事件持续30日后共同委托第三方评估影响程度，根据评估结果协商解除合同或调整合同条款。

4.因不可抗力造成的损失由双方各自承担，但已产生的不可撤销费用（如第三方服务费）可凭票据在后续款项中抵扣。不可抗力影响消除后，受影响方应在7日内恢复履行合同，已产生的违约金需予以减免。任何一方不得利用不可抗力条款规避自身责任，且需及时更新不可抗力状态变化的信息。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方应本着友好协商的原则解决履行合同过程中产生的任何争议，协商不成的，可选择以下第（1）或（2）种方式解决。

2.协商方式：争议发生后，双方应在10日内指定专门人员就争议事项进行书面协商，协商会议纪要需经双方签字后作为合同附件。

3.仲裁方式：如协商未果，争议应由XX仲裁委员会（地址：北京市朝阳区东三环中路甲6号）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

4.诉讼方式：如选择诉讼，争议应由合同签订地（北京市朝阳区）有管辖权的人民法院审理。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，且非争议部分的履行不得因诉讼而中断。

5.证据规则：双方提交的证据材料需为书面形式，并加盖单位公章或负责人签字，电子数据需同步提供原始存储介质。第三方出具的鉴定报告或评估结论可作为证据，但需经对方预审确认。

6.争议解决期间：在争议处理完毕前，双方均应暂停执行争议条款，但应急性条款（如安全文明施工规定）除外。任何一方单方面采取的强制措施需承担相应法律后果，且不得对抗仲裁或诉讼裁决的效力。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件均应采用书面形式，可通过邮寄（挂号信或快递）、传真、电子邮件或当面送达方式发送。邮寄地址以本合同首部载明的为准，任何一方变更地址应提前10日书面通知对方。电子送达的邮件需使用已备案的邮箱地址，并保留发送成功回执。

2.合同变更：对合同内容的任何修改或补充，均需经双方授权代表签字并盖章后方能生效。口头变更协议不作为正式依据，但可经书面确认后纳入合同附件。

3.保密义务：双方应对在合作中获知的对方商业秘密（包括技术参数、报价信息、客户名单等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方披露或用于合同目的之外的活动。保密期限自接触信息之日起至合同终止后3年。

4.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律），任何争议的解决均以该法律为依据。

5.合同解除条件：除