雕花板购销合同范本

雕花板购销合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建筑装饰材料有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方是一家专注于高端建筑装饰材料研发、生产及销售的企业，拥有丰富的雕花板产品线和完善的供应链体系。为满足市场对个性化、高品质装饰材料的需求，甲方长期与乙方合作，采购雕花板产品用于商业及住宅项目。本次合作基于甲方的项目需求及乙方的产品优势，旨在通过双方的紧密协作，确保雕花板产品的质量、供应周期及售后服务达到行业领先水平。

在合作过程中，甲方作为买方，负责提供雕花板的具体技术参数、设计要求及项目进度，并按照合同约定支付货款；乙方作为卖方，负责按照甲方需求生产、包装并交付雕花板产品，同时提供必要的技术支持和售后服务。双方的合作关系建立在互信互利、长期稳定的基础上，通过本次合同的签订，双方将进一步明确权利义务，确保雕花板采购项目的顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX雕花板制造有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方是一家专业从事雕花板研发、生产和销售的企业，拥有先进的生产设备、严格的质量管理体系和经验丰富的技术团队。公司产品涵盖木雕花板、金属雕花板、石膏雕花板等多种类型，广泛应用于商业空间、高档住宅、酒店及文化设施等领域。乙方以高品质、定制化、高效率的服务赢得了众多客户的信赖，并在行业内树立了良好的品牌形象。

本次合作是乙方基于自身生产能力及市场口碑，与甲方建立长期稳定的供应链合作关系的重要环节。乙方将严格按照甲方的技术要求和项目进度，提供符合标准的雕花板产品，并配合甲方完成项目实施过程中的各项需求。双方的合作不仅有助于提升甲方的项目品质，也将为乙方拓展市场、增强竞争力提供有力支持。

在合同履行期间，乙方作为卖方，主要义务包括：根据甲方提供的样品或技术参数生产雕花板，确保产品质量符合国家标准及行业规范；按时交付产品并承担运输及保险责任；提供必要的安装指导和售后服务。甲方则负责监督产品质量，按约定支付货款，并及时反馈项目进展及调整需求。双方将通过有效的沟通机制，确保合作过程中的信息透明和问题及时解决，共同推动雕花板采购项目的成功落地。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在雕花板采购过程中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求生产、交付符合质量标准的雕花板产品，满足甲方在特定项目中的装饰需求。合同范围包括但不限于雕花板的产品规格、技术参数、数量、交付时间、价格、支付条件、质量标准、验收方式以及售后服务等。具体涉及的内容包括：甲方提供雕花板的设计图纸、样品或详细技术要求，乙方根据要求生产并交付指定型号、规格、颜色的雕花板，双方就产品质量进行验收确认，甲方按时支付货款，乙方提供必要的安装指导和技术支持。本合同旨在通过双方的专业合作，实现雕花板产品的顺利供应，并保障甲方的项目进度和质量要求。

第二条定义

1.“雕花板”指由乙方生产的，具有特定图案、造型或装饰效果的板材产品，包括但不限于木雕花板、金属雕花板、石膏雕花板等，具体类型、规格以甲方提供的样品或技术参数为准。

2.“技术参数”指甲方在合同中明确提出的雕花板尺寸、厚度、材质、颜色、图案、防火等级等技术要求。

3.“交付时间”指乙方按照合同约定完成雕花板生产并送达甲方指定地点的时间节点。

4.“质量标准”指雕花板产品应符合国家相关行业标准及甲方提出的技术要求，并经双方验收合格。

5.“验收”指甲方对乙方交付的雕花板进行外观、尺寸、功能等方面的检查确认。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的技术参数生产雕花板，并有权对乙方的生产过程进行必要的监督和检查。

（2）甲方应向乙方提供准确、完整的雕花板设计图纸、样品或技术要求，并确保信息的真实性和可行性。

（3）甲方应按照合同约定的时间和金额支付货款，逾期支付的需承担相应的违约责任。

（4）甲方有权对乙方交付的雕花板进行验收，如发现质量问题，应在规定时间内提出并要求乙方整改或更换。

（5）甲方应配合乙方完成交付过程，提供必要的物流信息和收货地址，并确保收货环境符合雕花板存储要求。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供明确的雕花板技术要求，并有权拒绝不符合合理要求的变更请求。

（2）乙方应按照合同约定的技术参数和质量标准生产雕花板，确保产品符合国家标准及行业规范，并提供出厂检测报告。

（3）乙方应按时完成雕花板的生产和交付，如遇不可抗力或甲方原因导致的延期，需提前通知甲方并协商解决方案。

（4）乙方应承担雕花板的运输和保险责任，确保产品在交付过程中不受损坏。

（5）乙方应提供必要的安装指导和售后服务，包括但不限于安装技术支持、维修保养等，并配合甲方完成项目实施。

（6）乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款，如甲方逾期支付，乙方有权采取暂停交付或解除合同等措施。

（7）乙方应保证雕花板产品的原创性，如涉及知识产权纠纷，由乙方自行承担责任。

（8）乙方应建立完善的质量管理体系，定期进行内部审核，确保持续满足客户需求。

（9）乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露任何项目信息或技术资料。

（10）乙方应配合甲方完成验收流程，对提出的质量问题及时整改，并承担相应的整改费用。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：雕花板的价格根据甲方的订单需求、产品规格、材质、工艺复杂程度等因素综合确定。具体价格以双方在订单中确认的报价单为准，报价单应包含产品型号、规格、数量、单价及总价等信息。乙方在报价时应提供详细的价格构成说明，确保价格的合理性和透明度。如市场原材料价格波动导致成本变化，双方可协商调整价格，但调整幅度不应超过原报价的10%，且需提前30天书面通知对方。

2.支付方式：甲方采用银行转账方式支付货款至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方支付的通知后，及时安排雕花板的production和交付。

3.支付时间：甲方应在以下情况下支付货款：

（1）合同签订后，支付订单总价的30%作为预付款；

（2）雕花板生产完成并通过甲方验收后，支付订单总价的60%；

（3）所有雕花板交付完毕且甲方无异议后，支付剩余的10%作为尾款。

4.支付保障：乙方应在收到每笔款项后，向甲方提供等额的增值税发票。如甲方因故未能按时支付货款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的0.1%作为违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停交付或解除合同，并要求甲方承担已产生的全部损失。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自首次交货之日起两年。如合同到期后双方仍有合作需求，可另行签订续约协议。

2.订单履行期限：乙方应在收到甲方确认的订单及预付款后，根据订单数量和复杂程度，确定具体的交付时间。标准产品的交付周期不超过15个工作日，定制产品的交付周期不超过30个工作日，具体时间以双方协商确定为准。乙方应在交付前5个工作日通知甲方预计的交付日期，并提前安排运输事宜。

3.交付地点：乙方负责将雕花板运输至甲方指定的项目现场或仓库，运输费用由乙方承担，但保险费用由甲方另行支付。甲方应在收到货物后，及时进行清点验收，并在3个工作日内向乙方反馈验收结果。

4.延期处理：如因不可抗力或甲方原因导致交付延期，双方应协商调整交付时间，并书面确认新的交付日期。乙方因自身生产安排合理的延期，需提前10天通知甲方并说明理由，甲方不得以延期为由要求赔偿，但有权要求乙方采取补救措施确保项目进度。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款的，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额的0.1%作为违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿已产生的生产成本和仓储费用。

（2）甲方未按时支付进度款或尾款的，每逾期一日，应向乙方支付未支付金额的0.1%作为违约金，逾期超过60日，乙方有权暂停交付剩余产品或解除合同，并要求甲方承担已产生的全部损失。

（3）甲方提供的样品或技术参数错误导致乙方生产损失的，甲方应承担全部赔偿责任，包括但不限于材料成本、人工费用和运输费用。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定交付雕花板的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价0.1%的违约金，但违约金总额不超过合同总价的10%。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部货款及利息（利息按银行同期贷款利率计算）。

（2）交付的雕花板质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方免费更换或修复，并要求乙方承担由此产生的直接损失，包括但不限于材料费、人工费和运输费。如乙方拒绝更换或修复，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同总价的50%作为违约金。

（3）乙方在交付过程中造成雕花板损坏或丢失的，应承担全部赔偿责任，赔偿金额应为损坏或丢失产品单价的2倍。如损坏或丢失是由于乙方运输安排不当或保险不足导致的，乙方还需承担相应的保险索赔责任。

（4）乙方泄露甲方商业秘密或知识产权的，应承担侵权责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失，包括但不限于经济损失、商誉损失和维权费用。

3.不可抗力免责：如因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致违约，双方互不承担违约责任，但需在事件发生后10日内书面通知对方，并提供相关证明材料。不可抗力影响消除后，双方应尽快恢复履行合同义务。

4.赔偿限制：除本合同明确约定的违约责任外，任何一方因违约造成的间接损失或预期利益损失，由违约方自行承担，双方互不赔偿。但双方均有义务采取合理措施防止损失扩大，否则需自行承担扩大的损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸、雷击等）、战争、军事冲突、政府行为（如征收、没收、禁运等）、社会事件（如罢工、骚乱等）以及疫情及其防控措施等。

2.通知义务：任何一方遭遇不可抗力事件时，应在事件发生后48小时内书面通知对方，说明事件情况、可能的影响以及预计持续时间，并附相关证明材料。如事件持续超过7日，双方应再次协商更新履行计划。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行合同义务的，受影响方不承担违约责任，但需采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。如合同解除，双方应互不退还已支付的费用，但已履行的部分按实际完成情况结算。

4.不可抗力证明：不可抗力事件的证明材料包括政府公告、法院判决、保险公司证明、第三方机构报告等。如一方对不可抗力事件的存在或影响有争议，应提交相关证据由另一方确认，或提交第三方鉴定。

5.后续履行：不可抗力消除后，双方应立即恢复合同履行，已产生的延误时间不计入履行期限。如不可抗力导致合同部分无法履行，双方应协商变更合同内容或解除无法履行的部分。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决，协商期限不少于30日。双方应指定专门联系人，就争议事项进行沟通，并努力达成书面和解协议。

2.调解解决：如协商不成，双方可共同选择第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解协议经双方签字后具有约束力。调解期间，双方应暂停争议事项的执行，但争议本身不阻碍调解进程。

3.仲裁解决：如调解仍无法解决争议，或双方在合同签订时已明确约定仲裁，应将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁过程中产生的费用由败诉方承担。

4.诉讼解决：如双方未约定仲裁，且协商、调解均未成功，任何一方可直接向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应积极配合法院审理，并提供真实、完整的证据材料。法院判决生效后，双方应自觉履行，如一方拒不履行，另一方可申请强制执行。

5.法律适用：争议解决过程中，所有事项均适用中华人民共和国法律。双方在争议解决前达成的任何和解协议或调解协议，均应遵守并履行。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。如一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方。邮件通知以发送时视为送达，信函通知以寄出后5日视为送达。任何一方在收到通知后，应在合理期限内确认收到，否则视为已有效通知。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均需经双方书面同意，并签署书面文件方能生效。口头约定或非正式的修改不具法律效力。合同变更不影响变更前已生效条款的适用。

3.分包与转包：乙方不得将合同项下的雕花板生产任务整体转包给第三方，但经甲方书面同意，可分包部分非核心生产工序，分包方需具备相应资质且承担相应责任。乙方对分包方的行为承担连带责任。

4.知识产权：雕花板的设计、图案及工艺相关的知识产权归乙方所有，但乙方应确保其拥有合法权利且不侵犯任何第三方知识产权。如因乙方知识产权问题导致甲方项目受阻，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

5.保密义务：双方应对合同内容、技术信息、价格条款、客户资料等商业秘密进行保密，未经对