2026年设备监理师考试题库500道及完整答案【网校专用】

2026年设备监理师考试题库500道第一部分单选题(500题)1、市场开发是识别目标顾客、()并获得顾客的营销过程。

A.找准市场定位

B.确定专业范围

C.明确战略要求

D.识别顾客需求

【答案】：D2、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A3、ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》的内容不包括()。

A.八项质量管理原则

B.十二项质量管理体系基础

C.术语和定义

D.质量检验方法

【答案】：D4、()是政府对设备工程监理从业人员实行市场准入控制的手段。

A.设备工程监理人员从业资格制度

B.设备监理工程师执业资格考试制度

C.设备工程监理人员培训制度

D.设备监理工程师注册制度

【答案】：D5、直线型组织结构在上下层之间是直接纵向联系，相邻层次问()。

A.上二级直接控制下级

B.有部分交叉关系

C.有隔层的纵向联系

D.有部分横向关系

【答案】：A6、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师

【答案】：A7、下列关于设备监理质量控制规范相关内容的说法，正确的是()。

A.应确定每一项服务特性的验收标准

B.应识别监督管理的重点过程

C.应明确服务提供的程序和方法

D.应规定对服务和服务提供特性进行评价和控制的程序和方法

【答案】：D8、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日

【答案】：B9、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】：D10、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B11、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同

【答案】：C12、在监理项目实施中，沟通的中心是()。

A.监理单位负责人

B.信息管理人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：D13、组织设计原则中的职能分工原则是为了提高各管理职能的强度和()。

A.工作效率

B.工作压力

C.保证政令畅通

D.加强管理组织的凝聚力

【答案】：A14、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B15、设备监理服务提供特性主要有合同管理和()。

A.合同监督

B.工程检查

C.附加服务

D.辅助服务

【答案】：C16、下列关于项目目标系统的说法，正确的是()。

A.项目目标系统中的不同目标之间不能相互冲突

B.项目的成功是以某个目标的最优化为成功标志的

C.实现项目的过程是多个目标完全一致的过程

D.项目目标系统表现为一个层次结构

【答案】：D17、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，差距V即()是由监理服务的整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.服务设计差距

B.服务提供差距

C.服务策划差距

D.服务感知差距

【答案】：D18、根据我国设备监理单位资格管理审批程序，专家评审包括()评审、现场评审和见证评审。

A.文件

B.资质

C.能力

D.专业

【答案】：A19、设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和()服务。

A.策划

B.技术

C.协助

D.管理

【答案】：D20、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C21、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按()计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班人工费

D.台班维护费

【答案】：B22、建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.其他直接费

【答案】：C23、在进度调整过程中，要想缩短总工期，则()。

A.可以不压缩关键工作的持续时间

B.必须压缩关键工作的持续时间

C.必须调整工作间的逻辑关系

D.应该压缩所有工作的持续时间

【答案】：B24、可靠性设计的主要内容不包括()。

A.可靠性分配

B.可靠性评估

C.提高产品薄弱环节的可靠性

D.采用可靠性技术

【答案】：B25、下列选项中，属于项目整合管理子过程的是()。

A.制订项目管理计划

B.创建工作分解结构

C.估算活动持续时间

D.制订人力资源计划

【答案】：A26、二次搬运费属于()。

A.材料费

B.企业管理费

C.工程建设其他费用

D.措施费

【答案】：D27、监理人员在监理过程中出现麻痹思想，这属于()。

A.客观风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素

D.心理风险事件

【答案】：C28、下列关于设备工程监理资料管理职责的说法，正确的是()。

A.监理单位负责人领导监理资料的管理工作

B.总监理工程师负责监理资料的收集、汇总

C.专业监理工程师负责监理资料的收、发、传阅的登记和保管

D.资料管理员负责监理资料的归档、分类整理

【答案】：D29、美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》中的项目范围管理的子过程不包括()。

A.收集需求

B.创建工作分解结构

C.控制范围

D.指导和管理项目

【答案】：D30、职业健康安全体系策划与设计不包括()。

A.制定职业健康安全方针

B.制定职业健康安全目标、指标和管理方案

C.评估职业健康安全体系

D.确定组织机构和职责

【答案】：C31、项目目标应满足的条件不包括()。

A.目标应是可量化的

B.目标不一定要与上级要求一致

C.目标是现实的

D.目标是可达到的

【答案】：B32、设备工程监理单位是指具有企业法人资格和取得设备工程监理单位资格证书、从事设备工程()业务及技术和管理咨询服务业务的社会组织。

A.设计

B.监理

C.施工

D.规划

【答案】：B33、当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则该实际进展点与计划S形曲线的水平跟离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

【答案】：B34、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司

【答案】：B35、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】：D36、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔

【答案】：A37、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C38、设备工程监理服务的核心内容是设备工程各阶段的承包商的履约行为是否合约、合规，以及设备工程整体效能的()。

A.体现

B.实现

C.完成

D.形成

【答案】：D39、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结

【答案】：B40、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B41、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C42、作为设备工程监理工程师，应具备设备工程相关的专业背景，掌握与所从事的设备工程专业相关的()。

A.专业知识

B.管理知识

C.基础知识

D.专业技能

【答案】：A43、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】：D44、()适用于总体情况复杂，各单位之间差异较大，单位较多的情况。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：B45、在合同实施过程中经常要对合同规定的要求与实际履行情况之间产生的偏差进行分析，这种分析是()。

A.静态的

B.预防性的

C.动态的

D.补救性的

【答案】：C46、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限

【答案】：A47、下列关于组织概念的说法，错误的是()。

A.组织是为特定目标而存在的

B.组织通过专业分工和协作来实现目标

C.组织是人组成的集合

D.组织是封闭系统

【答案】：D48、()组织结构中，项目经理对项目全权负责，有充分的权力调动项目内外部的资源。

A.职能制企业

B.项目制企业

C.矩阵制企业

D.线性职能制企业

【答案】：B49、进口非标准机械设备的结算一般分为预付款、阶段付款和()等三个阶段。

A.投料款

B.到货付款

C.安装调试后付款

D.最终付款

【答案】：D50、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，()差距是主要的质量差距。

A.服务规划

B.服务认知

C.服务提供

D.服务感知

【答案】：D51、根据委托，受理甲级设备监理机构资格申请的是()。

A.省级质量监督部门

B.国家质检总局

C.中国设备监理协会

D.国家发展和改革委员会

【答案】：C52、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是()。

A.总监理工程师指定的检测单位

B.建设单位指定的检测单位

C.政府批准的有资质的法定检测单位

D.监理工程师审查批准的施工单位实验室

【答案】：C53、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

【答案】：B54、某项目进展到某一阶段时，累计实际成本(AC)为200万元，挣值(EV)为220万元，完工预算(BAC)为300万元，则基于BAC的完工尚需绩效指标(TCPI)为()万元。

A.0.67

B.0.8

C.1.25

D.1.5

【答案】：B55、按照信息的稳定程度可将设备工程项目信息分为()。

A.内部信息和外部信息

B.静态信息和动态信息

C.自上而下的信息和自下而上的信息

D.口头信息和文字信息

【答案】：B56、根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，我国对设备监理行业实行()。

A.注册资格制度

B.行政资格制度

C.执业资格制度

D.市场资格制度

【答案】：C57、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C58、下列对策中，与防范设备监理工程师责任风险无关的是()。

A.提高专业技能

B.加强职业道德约束

C.推行职业责任险

D.实行履约担保

【答案】：D59、在设计准备阶段监理的工作内容中不包括()。

A.发出修改设计描绘

B.协助建设单位签订设计合同

C.确定设计质量要求和标准

D.组建项目监理机构

【答案】：A60、关于设备工程监理管理体制的表述中，不正确的是()。

A.由国家质检总局和国家发改委共同负责推进设备工程监理工作的发展

B.由国家发改委组织制定有关法规和制度，并实施行政监督

C.由设备工程监理行业自律组织负责设备工程监理活动的管理

D.由国家人事部门会同国家质检总局负责建立注册设备监理师制度

【答案】：C61、设计验证的目的是验证设计输出是否满足()的要求。

A.设计确认

B.项目业主

C.设计输入

D.产品性能

【答案】：C62、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的()工作。

A.一次性

B.独特性

C.临时性

D.周期性

【答案】：C63、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日

【答案】：C64、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的

【答案】：D65、根据《设备工程监理规范》，下列选项中，属于设备监理工程师执行的与安全有关的工作内容的是()。

A.督促被监理单位建立健全安全保障体系

B.审批被监理单位有关人员的相关资格

C.发现不安全因素时，应要求被监理单位立即停工

D.发生安全生产事故时，应主持安全事故的调查处理工作

【答案】：A66、法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力

【答案】：D67、指导专业监理工程师监理工作的操作指南性文件是()。

A.设备监理大纲

B.设备监理规划

C.设备监理实施细则

D.设备监理管理条例

【答案】：C68、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟5天

C.将其后续工作的开始时间推迟5天，并使总工期延长3天

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长1天

【答案】：D69、信息管理的核心是()，从而为经营决策提供依据。

A.收集信息

B.分析信息

C.传递信息

D.存储信息

【答案】：B70、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日

【答案】：D71、专业监理工程师的职责包括()。

A.签发工程暂停令

B.主持整理全部设备监理资料

C.撰写设备监理报告

D.审核工程计量数据和原始凭证

【答案】：D72、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】：C73、()是指具有独立设计文件、按区域、部位或类型划分且竣工后能独立发挥生产能力或体现投资效益的工程。

A.工作过程

B.单位工程

C.单体设备

D.工作包

【答案】：B74、根据《注册设备监理师继续教育暂行办法》规定，注册设备监理师在注册有效期内应接受继续教育的累计时间每年不少于()学时。

A.20

B.40

C.60

D.80

【答案】：B75、设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过()的方式，使其利益分配达到新的公平。

A.监理与控制

B.信息沟通与协商

C.妥协

【答案】：B76、设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件，包括()。

A.设计采用的标准.规范及相关法规

B.以前类似设计提供的适用信息

C.分承包方的正式的组织和技术接口

D.项目的设计数据和基础资料

【答案】：B77、在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作进度拖延，已超过该工作的自由时差，则()。

A.不影响其后续工作和工程总工期

B.不影响其后续工作，但影响工程总工期

C.影响其后续工作，且可能影响工程总工期

D.影响其后续工作和工程总工期

【答案】：C78、根据《设备工程监理规范》，大型、复杂的设备工程监理项目可以设立()。

A.总经理

B.总经济师

C.总会计师

D.总监理工程师代表

【答案】：D79、职业健康安全与环境管理体系进入试运行，要在()完成以后。

A.管理体系文件编制

B.贯标培训

C.体系策划与设计

D.初始状态评审

【答案】：A80、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商

【答案】：A81、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D82、在网络计划优化中，资源有限一工期最短的优化目的在于()。

A.通过压缩计算工期以达到要求工期目标

B.寻求工程总费用最低的工期安排

C.寻求满足资源限制条件的最短工期安排

D.寻求在计划工期不变的条件下使资源运用最均衡的计划安排

【答案】：C83、()是指预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，使计划目标得以实现的控制方式。

A.事后控制

B.反馈控制

C.主动控制

D.被动控制

【答案】：C84、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉

【答案】：A85、组织编写设备工程监理培训教材，开展国际间有关监理工作的友好往来、学术交流和经济技术合作是()的主要职责之一。

A.国务院有关行业管理部门

B.国务院有关管理部门

C.中国设备监理协会

D.国家质量监督检验检疫总局

【答案】：C86、设备工程投资控制的原则中不包括()。

A.投资最低原则

B.主动控制原则

C.技术与经济相结合原则

D.令人满意原则

【答案】：A87、内部审核又称为()。

A.第一方审核

B.第二方审核

C.第三方审核

D.第四方审核

【答案】：A88、通常，用于确定设备最佳更新时期或最佳折旧年限的是指设备的()。

A.折旧寿命

B.使用寿命

C.经济寿命

D.技术寿命

【答案】：C89、不可能作为利息索赔时利率的采用标准的是()。

A.按当时的银行贷款利率

B.按当时的银行透支利率

C.按合同双方协议的利率

D.按中央银行贴现率加四个百分点

【答案】：D90、()也就是指对设计结果的检查和提供客观证据，以证实设计输出满足设计输入的要求。

A.设计策划

B.设计评审

C.设计验证

D.设计交底

【答案】：C91、设备工程监理的特点不包括()。

A.时空跨度大

B.设备工程中涉外贸易量大

C.人员流动性大

D.设备的类别及涉及的专业繁多

【答案】：C92、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C93、监理质量计划调整时，应由()组织修改调整并形成书面文件，按规定的程序完成批准、确认等手续后方可调整。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托人

【答案】：B94、某项目检查期间的挣值为90万元，计划价值为120万元，实际成本为100万元。下列关于项目绩效指数的说法，正确的是()。

A.进度绩效指数(SPI)为0.75，表示进度提前

B.进度绩效指数(SPI)为1.33，表示进度延误

C.成本绩效指数(CPI)为0.9，表示成本超支

D.成本绩效指数(CPI)为1.1，表示成本超支

【答案】：C95、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】：C96、下列选项中，不属于设备工程监理服务实现基本过程的是()过程。

A.市场开发

B.服务绩效改进

C.监理服务策划

D.监理服务提供

【答案】：B97、12%人可向甲、乙两家银行申请贷款，到期一次性偿还本息。甲银行贷款年利率12%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率13%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为()。

A.12%

B.12.55%

C.13%

D.13.42%

【答案】：B98、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D99、在设备工程的实施过程中，总承包商与分包商的冲突原则上应由()负责协调。

A.承包商的项目经理

B.设备监理公司总经理

C.业主

D.设备监理机构总监理工程师

【答案】：A100、设备监理规划的内容中不包括()。

A.工程项目的投资、进度和质量

B.设备监理工器具的使用

C.设备监理规章制度

D.各子项目工作程序

【答案】：D101、设备监理的对象是()。

A.承包商

B.投资方

C.业主

D.设备工程的质量、进度、投资等

【答案】：D102、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单位的条件之一是()。

A.技术负责人必须是注册设备监理师

B.有ISO9000体系认证证书

C.注册资金不少于400万元

D.注册设备监理师不少于20人

【答案】：A103、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C104、对持有《设备监理单位资格证书》单位和《注册设备监理师执业资格证书》个人进行年度审查的机构是()。

A.人力资源和社会保障部

B.国家质量监督检验检疫总局

C.地方质量监督部门

D.全国设备工程监理行业自律组织

【答案】：B105、下列关于设备工程监理组织协调对象的表述，正确的是()。

A.业主与政府部门之间的利益冲突

B.业主与金融机构之间的利益冲突

C.业主与承包商之间的利益冲突

D.承包商与保险机构之间的利益冲突

【答案】：C106、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

【答案】：B107、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A108、对设备运输过程的监理，包括按照()，拟订运输计划等。

A.设备运输合同

B.设备安装合同

C.设备监理合同

D.项目合同和采购进度计划

【答案】：D109、当项目较多时会产生人员、设施和设备的重复设置，并增加成本，这是()组织结构的特点。

A.职能型

B.项目型

C.弱矩阵型

D.强矩阵型

【答案】：B110、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量

【答案】：C111、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B112、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门

【答案】：C113、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14

【答案】：B114、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C115、设备监理与建设监理最主要的区别是监理的()不同。

A.内容

B.方法

C.对象

D.性质

【答案】：C116、下列选项中，不属于抽样检验特点的是()。

A.不适用于破坏性检验

B.检验的单位产品数量少、费用少、时间省、成本低

C.接收批中可能包含不合格品，不接收批中也可能包含合格品

D.检验对象是一批产品

【答案】：A117、设备工程投资不包含设备工程()的费用。

A.安装阶段

B.运转阶段

C.设计阶段

D.制造阶段

【答案】：B118、财务净现值为零，表明项目盈利能力水平()。

A.大于基准收益率

B.小于基准收益率

C.等于基准收益率

D.等于零

【答案】：C119、质量屋的构建程序中，最后的步骤是()。

A.判定内部信息、市场信息是否充分

B.调查市场要求项目重要性

C.确定研究对象

D.确定设计质量

【答案】：D120、ISO9000族标准，主要根据质量体系和产品要求的不同性质把质量管理体系要求与产品要求加以区分。下列标准中，属于质量管理体系要求的是()。

A.ISO9004

B.ISO9001

C.OHSAS18000

D.ISO14000

【答案】：B121、下列关于职能型组织特点说法，正确的是()。

A.通常适宜于以技术为核心的项目

B.客户是项目活动和关注的焦点

C.部门之间的交流沟通顺畅

D.成员归属感较差

【答案】：A122、设备工程监理服务招投标过程中，投标人参加踏勘和答疑通常在()之前完成。

A.编制招标文件

B.编制投标文件

C.获得招标文件

D.通过投标资格预审

【答案】：B123、围绕设备工程本体的设备工程管理层次，按照范围从小到大的顺序依次为()

A.社会环境对项目的约束、承包商的项目管理、监理的项目管理、业主的项目管理

B.业主的项目管理、承包商的项目管理、监理的项目管理、社会环境对项目的约束

C.监理的项目管理、承包商的项目管理、业主的项目管理、社会环境对项目的约束

D.承包商的项目管理、监理的项目管理、业主的项目管理、社会环境对项目的约束

【答案】：D124、风险分析时采用概率分布法时，需要首先()。

A.建立概率分布

B.确定风险的概率

C.确定风险发生的结果

D.建立风险事件影响列表

【答案】：A125、建设项目向保险公司投保，属于风险防范对策中的()。

A.风险转移

B.风险回避

C.风险分担

D.风险自留

【答案】：A126、网络计划的工期优化是指()。

A.寻求网络计划的最短工期

B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划

C.寻求网络计划最短工期的资源均衡

D.寻求网络计划最短工期下的费用最低

【答案】：B127、设备工程监理服务特性是指监理服务满足顾客和相关方明确和隐含要求的一组固有特性，是监理()的结果和反映。

A.服务内容检查

B.市场开发

C.服务设计

D.服务提供

【答案】：D128、在某设备工程网络计划中，已知工作G的总时差和自由时差分别为7天和4天，设备监理工程师检在实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作G的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天

C.将使总工期延迟3天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延迟3天

【答案】：A129、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应()。

A.由总包单位负责

B.由总包单位与分包单位承担连带责任

C.由分包单位负责

D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

【答案】：B130、国际上强制性工程保险包括()。

A.机动车辆险、专业责任险、汇率保险、人身意外险

B.专业责任险、业主责任险、境内货物运输险、人身意外险

C.十年责任险、机动车辆险、人身意外险、专业责任险

D.十年责任险、机动车辆险、人身意外险、政治风险保险

【答案】：C131、()应是质量功能展开项目的研究重点。

A.分析产品质量可行性

B.分析产品功能构成

C.分析顾客的需求

D.分析质量展开成本

【答案】：C132、下列选项中，不属于设备监理工程师的工作纪律的是()。

A.不损害他人的名誉

B.不泄露所监理的设备需保密的事项

C.不损害他人的业务

D.不在设备供应商兼职

【答案】：C133、某工作最乐观估计时间为10天，最悲观估计时间为14天，最可能估计时间为12天，那么该工作持续时间为()天。

A.11

B.12

C.13

D.14

【答案】：B134、所谓检查工程，就是对项目任务的承包人履行合同的结果()进行的检查。

A.满足合同规定的符合性

B.满足业主要求的符合性

C.满足国家标准的符合性

D.满足监理要求的符合性

【答案】：A135、下面关于政府的行政监督与设备监理的关系的表述中，正确的是()。

A.两者都属于微观管理

B.行政监督是微观管理，设备监理是宏观管理

C.行政监督是宏观管理，设备监理是微观管理

D.两者都属于宏观管理

【答案】：C136、在环境管理体系(ISO14000)认证审核类型中的第二方审核，审核方通常是()，

A.认证机构

B.业主方或业主组织的咨询单位

C.政府机构

D.行业协会

【答案】：B137、ISO9000族的理论基础包括()。

A.十二项质量管理体系基础

B.八项质量管理原则

C.术语和定义

D.质量管理体系要求

【答案】：B138、()是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施过程及其中的各项工作进行的各种计划的总称。

A.项目计划

B.项目组织

C.项目控制

D.项目沟通

【答案】：A139、设计方案的审核，包括()两部分的审核内容。

A.不平衡报价

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

【答案】：B140、某项目对净现值指标进行单因素敏感性分析。已知销售收入为敏感性因素，其变化的临界值为-20%。若销售收入减少18%，则净现值指标()。

A.大于零

B.小于零

C.等于零

D.不变

【答案】：A141、工程项目的质量目标和水平是通过设计使其具体化的，设计质量的优劣，直接影响工程项目的功能、使用价值和投资的经济效益，所以设计项目首先应()。

A.满足决策的质量目标和水平

B.满足业主所需的功能和使用价值

C.符合城市规划的要求

D.符合国家规范、规程和标准

【答案】：B142、根据监理工作实施的情况，做好监理日志是()的职责之一。

A.现场监理人员

B.专业监理工程师

C.承包商质检员

D.项目经理

【答案】：B143、下列选项中，不属于八项质量管理原则的是()。

A.提高质量标准

B.持续改进

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：A144、下列关于项目控制方法的说法，正确的是()。

A.采用被动控制方法时，应首先收集实际数据

B.偏差分析是主动控制的基本步骤之一

C.主动控制可以预防偏差出现

D.前馈控制属于被动控制

【答案】：C145、()是组织中最低层成员的位置，直接操纵各种资源完成具体工作和任务，从而实现组织的目标。

A.决策层

B.协调层

C.操作层

D.执行层

【答案】：C146、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.先亏后盈法

D.内部协调法

【答案】：B147、设备工程监理资料是没备工程监理单位在()过程中形成的各种记录文件。

A.投标

B.监理机构的设置

C.实施监理

D.内部人员教育

【答案】：C148、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告

【答案】：D149、进口设备关税的计算公式为：进口关税=()×关税税率。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】：B150、下列选项中，不属于检验基本职能的是()。

A.鉴别

B.把关

C.报告

D.调查

【答案】：D151、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C152、下列属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是()。

A.与国家发展改革部门共同核准，颁发《设备工程监理单位资格证书》

B.负责注册设备监理师的注册登记和年度审查工作

C.负责设备工程监理单位的资格初审

D.定期向政府主管部门提交设备工程监理资格评定报告

【答案】：A153、进口设备采用的主要运输方式为()。

A.公路运输

B.铁路运输

C.内河航运

D.海洋运输

【答案】：D154、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】：A155、勾画设备监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件是()。

A.监理大纲

B.质量计划

C.服务提要

D.监理细则

【答案】：C156、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】：B157、在雇用多个承包商的情况下，设备监理工程师负责()设备工程的详细进度计划。

A.编制；

B.审核；

C.编制或审核；

D.修改。

【答案】：B158、ISO9000族标准体系制定的理论基础是()。

A.6σ管理原则

B.质量管理体系基础

C.八项质量管理原则

D.质量管理体系方法

【答案】：C159、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析

【答案】：D160、一般认为()由设备变差(即系统内变差)引起。

A.重复性

B.再现性

C.精密度

D.准确度

【答案】：A161、已经某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上()。

A.相邻工作之间时间间隔为零

B.工作的自由时差为零

C.工作的总时差为零

D.节点最早时间等于最迟时间

【答案】：A162、总监理工程师代表的职责可包括在总监理工程师授权下()。

A.主持编写监理规划

B.签发设备出厂验收单

C.调解业主与承包商之间的合同争议

D.审核签认竣工结算

【答案】：C163、质量认证主要根据质量管理体系和产品两种要求的()来加以区分，并进行认证。

A.不同规模

B.不同层次

C.不同性质

D.不同原理

【答案】：C164、若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模相差不大，生产规模比值在0.5-2之间，则指数n的取值近似为()。

A.1.0

B.0.9

C.0.8

D.0.7

【答案】：A165、下列关于信息的表述中，错误的是()。

A.信息收集是信息处理的第一个环节

B.只有经过加工的信息才能符合不同层次设备工程管理的要求

C.信息收集、加工、整理的目的是存储信息

D.信息的计算机处理方式需要建立统一数据库

【答案】：C166、监理单位为委托人提供的技术咨询，一种情况是就项目的技术性问题为委托人提供建议，另一种情况是()。

A.对承包人生产中的技术行为作评价，并提出合理化建议

B.对监理工作中的技术行为作评价，并提出合理化建议

C.对委托人工作中的技术行为作评价，并提出合理化建议

D.对政府监管部门的技术行为作评价，并提出合理化建议

【答案】：A167、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

【答案】：B168、下列方法中，可用于价值工程对象选择的是()。

A.成本分析法

B.功能分析法

C.德尔菲法

D.ABC分析法

【答案】：D169、特定项目的设备工程监理服务质量指数由过程指数、能力指数和绩效指数合成，即三个指数的()。

A.中值

B.标准方差

C.乘积

D.加权平均值

【答案】：D170、()工作的主要任务是验证制造过程和制造产品的质量。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：D171、属于与项目建设有关的其他费用的是()。

A.企业管理费

B.施工企业临时设施费

C.检验试验费

D.工程保险费

【答案】：D172、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键线路上的工作一定是()。

A.总时差大于自由时差

B.最早开始时间小于等于最迟开始时间

C.最早完成时间等于最迟完成时间

D.相邻工作之间时间间隔大于零

【答案】：C173、质量影响因素的()直接导致了质量的波动性。

A.隐蔽性

B.多样性

C.广泛性

D.偶然性

【答案】：B174、在设备安装调试合同中，对承包商来讲，风险最大的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.百分比酬金合同

D.固定酬金合同

【答案】：A175、依据ISO9001以及ISO14001质量管理体系和环境管理体系文件的实践及我国职业健康安全管理试点企业的经验，一般把职业健康安全和环境管理体系文件结构分成()个层次。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：B176、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C177、在设备工程监理机构中，协调层是各子项目的监理组组长和投资、进度、质量、合同管理组组长，这是()设备工程监理机构组织形式。

A.按项目分解的

B.按专业分解的

C.矩阵型

D.直线型

【答案】：C178、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】：D179、按照组织理论，管理组织的结构、职能、专业分工、权力、跨度、生产专门化及其合作关系可以根据组织目标的变化及外部环境因素的变化适时合理调整。这体现了组织设计的()原则。

A.职能分工

B.组织优化

C.适应性

D.专业与权力结合

【答案】：C180、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用()的方法。

A.全数检验

B.分层抽样

C.简单随机抽样

D.等距抽样

【答案】：B181、()可透彻了解系统产生故障的原因，找出薄弱环节，以便改进系统设计、运行和维修，从而提高系统可靠性、维修性和安全性。

A.质量屋

B.故障树分析

C.质量功能展开

D.失效模式及影响分析

【答案】：B182、建立设备工程监理机构首先应做的是确定设备工程监理机构的()。

A.目标

B.内部各部门的任务

C.人员安排

D.组织结构模式

【答案】：A183、不合格是指单位产品的任何一个质量特性不满足规范要求。根据质量特性的重要性或不符合的严重程度分为()类。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】：B184、根据中国设备监理协会提出的《设备监理单位资格基本要求》(S111：2003)，设备工程监理服务规范中的服务特性可归纳为功能特性与()。

A.技术特性

B.质量特性

C.管理特性

D.组织特性

【答案】：A185、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C186、在工程网络计划执行中，如果某项工作进度拖延的时间超过了该项工作的总时差，在确定进度计划的调整方法时，则需要考虑()的限制条件。

A.后续工作最早开始时间

B.关键节点的最早时间

C.紧后工作最早开始时间

D.后续工作和总工期

【答案】：D187、在设备工程监理服务策划过程中，负责组织编制设备工程监理服务质量计划的是()。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.专业监理工程师

【答案】：B188、施工企业既要获得利润，又要在投标报价上具有竞争力，在报价计算时，宜()。题答要不内线封密

A.以预算定额为基础报价

B.以企业自身技术和管理的优势确定投标报价

C.以单价法计算造价投标

D.以扩大单价为基础快速投标报价

【答案】：B189、()是价值工程的目的。

A.降低工期

B.降低成本

C.提高功能

D.提高价值

【答案】：D190、设备工程投资分析应以设备工程()为基础。

A.全寿命费用

B.建设阶段的费用

C.设备购置费用

D.运营费用

【答案】：A191、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A192、主持整理监理资料属于()的职责。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.专业监理工程师助理

D.总监理工程师代表

【答案】：B193、下列关于全国设备工程监理行业自律组织职责的表述，正确的是()。

A.具体负责设备工程监理活动的管理、并组织实施

B.开展设备工程监理的宣传教育和推广工作

C.制定并发布与设备工程监理管理工作有关的规章

D.负责注册设备监理师执业资格的认定工作

【答案】：B194、质量屋的构建程序中，首要步骤是()。

A.判定内部信息、市场信息是否充分

B.调查市场要求项目重要性

C.确定研究对象

D.确定设计质量

【答案】：C195、下列选项中，不属于合格判定标准三个层次的是()。

A.不合格项

B.不合格件

C.不合格物

D.不合格批

【答案】：C196、在设备工程信息管理工作中，应保证最终获得的信息可以用于各种用途，这体现了信息的()的特点。

A.完整性

B.灵活性

C.相关性

D.及时性

【答案】：B197、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权

【答案】：C198、()方法的特点是：每个样本单位被抽中的概率相等，样本的每个单位完全独立，彼此之间无一定的关联性和排斥性。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：A199、收集到某产品的一组质量数据为：11.13.14.16.18.21.22.25。该组数据的极差是()。

A.11

B.13

C.14

D.25

【答案】：C200、设备监理单位在设备监理活动中具有组织有关各方协作、配合的职能，同时是合同管理的主要承担者，具有调解有关各方之间权益矛盾、维护合同双方合法权益的职能。为使这些职能得以实施，设备监理单位必须坚持其()。

A.规范性

B.专业性

C.公正性

D.独立性

【答案】：D201、在设备监理服务的提供过程中，设备工程监理交底是在()后、监理服务实施前的一个重要环节。

A.监理服务水平测量完成

B.监理服务制度制定

C.监理大纲编制基本完成

D.监理服务准备工作基本完成

【答案】：D202、()是项目管理的职能之一，是项目管理的基础。

A.项目计划

B.项目组织

C.项目控制

D.项目沟通

【答案】：A203、在机会研究阶段，投资估算误差范围为()。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A204、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作()。

A.结束与紧后工作开始之间的时距最小

B.与其紧前工作之间的时间间隔为零

C.与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

【答案】：D205、对监理机构协调能力的考核一般通过()的形式进行。

A.与现场监理人员询问交谈

B.对设备工程的现场观察

C.检查监理机构的监理日志

D.向业主及承包商调查

【答案】：D206、关于控制计划的以下表述，错误的有()。

A.控制计划不能代替作业指导书

B.控制计划是一反应文件，不随测量系统和控制方法的改进而更新

C.控制计划是控制设备工艺过程的书面描述，其目的是确保设备工艺过程处于受控状态

D.一个单一的控制计划可以适用于使用相同的原材料.以相同的过程制造出来的同一系列的设备

【答案】：B207、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】：D208、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当()。

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

【答案】：B209、设备监理单位的服务对象是()。

A.项目法人和承建商

B.项目法人

C.承建商

D.政府管理部门

【答案】：B210、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C211、在对投资项目进行不确定性分析时，通过()来分析测算项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响及影响程度。

A.盈亏平衡分析

B.可行性分析

C.概率分析

D.敏感性分析

【答案】：D212、在同一建设项目中，设备工程监理与建设监理的()是相同的。

A.工作内容

B.工作性质

C.工作方法

D.工作进度

【答案】：B213、设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，被称为设备的()。

A.技术寿命

B.物理寿命

C.经济寿命

D.无形寿命

【答案】：B214、()是指在偏差出现之前通过分析可能产生偏差的各种干扰因素，并提前采取措施，消除偏差隐患，从而避免偏差的发生或削弱偏差的强度。

A.事后控制

B.反馈控制

C.主动控制

D.被动控制

【答案】：C215、下列关于FIDIC施工合同约定的工程计量程序的描述中错误的是()。

A.承包商应及时亲自或另派合格代表，协助工程师进行测量

B.承包商应提供工程师要求的任何具体材料

C.承包商必须在工程师的测量记录上签字予以确认

D.承包商如果未能到测量现场，则工程师的测量视为被认可

【答案】：C216、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A217、质量管理八项原则中，()是质量管理的首要原则。

A.以顾客为关注焦点

B.全员参与

C.持续改进

D.领导作用

【答案】：A218、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】：C219、()能做到不遗漏主要原因，同时又包括各种细枝原因，有利于全面、重点地解决问题。

A.结果分解型

B.原因罗列型

C.工序分类型

D.过程方法型

【答案】：B220、设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A.过程

B.满意度

C.能力

D.绩效

【答案】：B221、按()分解，例如考虑不同的单项工程、单位工程的不同风险。

A.项目目标

B.项目风险因素的分类

C.项目决策和实施的阶段

D.项目结构或组成内容组成

【答案】：D222、设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、()等实施监督的结果。

A.管理与环境

B.安全及环境

C.安全监控

D.风险及环境

【答案】：B223、如设备监理工程师没有按约定时间参加现场见证，应()。

A.进行文件见证

B.重新商定见证时间

C.重新进行现场见证

D.报委托人协商确定

【答案】：B224、在设备采购评标中，经评审的最低投标价法是按照评审程序，经初审后，以()作为中标的主要条件。

A.最低投标价

B.交货期短

C.合理低标价

D.设备质量

【答案】：C225、()工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工，并具备进行出厂检验条件的全过程。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C226、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格

【答案】：A227、由于人力、财力等的限制，设备监理工程师无法对工程实施过程中的任何部位、任何环节都进行细致全面的检查，这种情况所引起的责任风险属于设备监理工程师的()风险。

A.行为责任

B.工作技能

C.技术资源

D.管理

【答案】：C228、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国家技术监督局

C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D.工商管理部门

【答案】：C229、下列关于《设备工程监理规范》(GB/T26429-2010)的叙述，错误的是()。

A.《设备工程监理规范》是由全国设备监理工程咨询标准化技术委员会提出并归口

B.《设备工程监理规范》用于规范设备工程监理服务活动的强制性国家标准

C.《设备工程监理规范》中涉及的设备监理单位的资源包括设备监理的工作环境

D.《设备工程监理规范》规定了设备监理单位提供设备工程监理服务的基本要求

【答案】：B230、在某工程网络计划中，工作M有2项紧前工作K、L，它们的最早开始时间分别为第4天和第6天，持续时间分别为4天和7天，则工作K、M的时间间隔LAGK，M为()天。

A.2；

B.3；

C.4；

D.5；

【答案】：D231、通常设备监理介入的时间越早监理的效果越好，这样设备监理工程师可以利用其丰富的经验()。

A.缩短工程工期

B.更加有效监督承包单位

C.帮助业主选择合适的承包商和合理的采购方式

D.尽早完成监理服务计划

【答案】：C232、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换

【答案】：D233、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人

【答案】：B234、对于精密测量，尤其应重视()问题。

A.检测装备

B.环境要求

C.数据处理规则

D.合格判定准则

【答案】：B235、下列描述中，属于C类不合格的是()。

A.单位产品的极重要的质量特性不符合规定

B.单位产品的质量特性极严重不符合规定

C.单位产品重要的质量特性不符合规定

D.单位产品的一般质量特性不符合规定

【答案】：D236、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C237、监理计划是()了解、掌握和监督检查监理单位履行监理职责实现监理目标的主要依据。

A.承包商

B.供货商

C.监理机构

D.委托方

【答案】：D238、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表

【答案】：A239、收集和整理产品的质量数据，常用的方法有抽样法和()。

A.试验法

B.分析法

C.统计法

D.分类法

【答案】：A240、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理

【答案】：B241、个别风险事件的发生是偶然的、无序的、杂乱无章的，但是，通过对大量风险事件的观察和综合分析，风险的发生却呈现出明显的规律性。这说明风险具备()特征。

A.风险的可变性

B.风险的相对性

C.具体风险的偶然性

D.大量风险发生的规律性

【答案】：D242、甲级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的工程专业中的()。

A.一、二类设备工程的所有设备工程

B.二、三类设备工程的所有设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：A243、基础工程划分4个施工过程(挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土)在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为()天。

A.39

B.29

C.26

D.14

【答案】：C244、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A245、设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

A.管理目标

B.管理范围

C.管理原理.管理内容的类别

D.所采用的管理方法及工具

【答案】：A246、在设计承包商编制的设备设计计划中，除应包括项目质量目标和设计质量管理的要求外，还包括项目概况，项目设计范围，设计分工和()等内容。

A.分承包方的正式组织和技术接口

B.分承包方的初步组织和技术接口

C.设计采用的标准、规范

D.已批准的初步设计文件

【答案】：C247、设备监理单位在开展监理活动时应当是经济上自负盈亏、自担风险的法人单位，在经济和行政上不依赖于业主和承包商，在监理业务上有其行业规则，在监理执业上有其职业道德，这体现了设备工程监理的()性质。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.公正性

【答案】：C248、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括()。

A.审查承包商调整后的施工进度计划

B.编制施工总进度计划和单位工程施工进度计划

C.协助承包商确定工程延期时间和实施进度计划

D.按时提供施工场地并适时下达开工令

【答案】：A249、每个项目都会创造独特的产品、服务或成果。尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目工作本质上的()。

A.持续性

B.独特性

C.系统性

D.渐近明细性

【答案】：B250、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B251、采用成本加固定百分比酬金合同，酬金一般按()的固定百分比计算。

A.实际发生的成本

B.估算工程成本

C.报价成本

D.限额成本

【答案】：A252、以下反映投资、进度、质量目标的矛盾关系的有()。

A.进度加快，及早发挥效益

B.进度加快，增大投资

C.提高质量减少返工损失和日常保护费用

D.进度加快，提高质量，减少返工

【答案】：B253、组织作为一个整体，任何组织以外的信息命令只能作为影响或干扰，必须通过决策层接受并变换之后才能传递至组织内部各层次各部门，进而对其行动产生影响，这说明组织设计应遵循()原则。

A.责任不可下推

B.最佳跨度

C.组织优化

D.统一指挥

【答案】：D254、根据价值工程理论，产品全寿命周期成本是指()。

A.生产全过程发生的全部费用

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.从研制、生产到销售、使用的全过程发生的全部费用

D.产品使用费用

【答案】：C255、在某设备安装工程网络计划中，已知某工作的自由时差为2天，总时差为5天，设备监理工程师在检查进度时发现该工作总时差变为-1天，则说明该工作实际进度比计划进度拖后()天。

A.1

B.3

C.6

D.8

【答案】：C256、下列风险分析方法中，属于定量方法的是()。

A.层次分析法

B.专家打分法

C.专家会议法

D.随机网络法

【答案】：D257、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B258、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D259、工程质量监督管理的主体是()。

A.政府主管部门

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：A260、根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备工程监理单位可以监理()。

A.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的一类设备专项设备工程

B.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的二类设备工程

C.《设备工程监理单位资格证书》所列设备工程

D.《设备工程监理单位资格证书》规定专业二类设备工程的所有设备工程或一类设备专项设备工程

【答案】：D261、当设备工程项目有多个监理单位共同监理时，监理单位之间应建立()的协调制度，共同完成监理任务。

A.监理单位负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：B262、质量管理的内容和方法具有()，应进行不断完善和改进。

A.隐蔽性

B.多样性

C.广泛性

D.动态性

【答案】：D263、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最晚开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()。

A.3天和3天

B.3天和5天

C.5天和3天

D.5天和5天

【答案】：C264、设备工程投资分析应以()为基础。

A.设备工程投资

B.工程造价

C.全寿命周期费用

D.工程投资

【答案】：C265、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C266、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B267、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为50／o，则该项目建设期的涨价预备费为()万元。

A.50.00

B.90.00

C.137.25

D.184.50

【答案】：C268、某设备安装工程9月份拟完工程计划支出8万元，已完工程计划支出5万元，已完工程实际支出10万元，则该设备安装工程9月份的费用绝对偏差和相对偏差分别为()。

A.2万元；40％

B.3万元：60％

C.5万元；100％

D.-3万元；-37.5％

【答案】：C269、既未排除风险，也不会减少风险的影响程度，只是风险承担者变化的风险管理对