2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(突破训练)_第1页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(突破训练)_第2页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(突破训练)_第3页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(突破训练)_第4页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道(突破训练)_第5页
已阅读5页,还剩166页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、施工合同履行过程中,工程师通知承包人进行工程量计量,但承包人未在约定时间派人参加,工程师应()

A.单独进行工程量计量,计量结果有效

B.再次向承包人发出通知,推迟计量时间

C.单独进行工程量计量,再请承包人确认计量结果

D.与发包人代表进行工程量计量,计量结果有效

【答案】:A2、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】:A3、下列关于施工进度计划的说法中,错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划,将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】:B4、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于()的价格。

A.基准日

B.基准日3日前

C.基准日7日前

D.上一年度同期基准日

【答案】:A5、根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人在投标文件中提出采用专利技术的,专利技术使用费的报价和评审正确的是()。

A.在投标报价外单列,单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中,综合进行投标报价评审

C.不进行报价,由评标委员会评估

D.不计入报价,中标后单独报价评审

【答案】:B6、常用的评价蛋白质利用率的方法有()。

A.相对蛋白质值

B.蛋白质功效比值

C.蛋白质净利用率

D.蛋白质生物价

E.净蛋白质比值

【答案】:A7、根据《标准施工合同》,发包人采购的建筑材料提前交货,则承包人()。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收,自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收,要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】:D8、(2021年真题)某工程完成竣工验收后,建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求,则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】:B9、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是()。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维

【答案】:C10、某工程,变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑,合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》,该变更项目的估价原则为()。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价,由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】:C11、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】:C12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示,则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】:C13、关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是()

A.推进项目法人责任制落实

B.提高工程进度控制水平

C.减少建筑领域的经济违法

D.降低不可抗力发生的风险

【答案】:D14、合同工期的作用是()。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】:D15、价格指数应首先采用()提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门

【答案】:D16、建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()

A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】:D17、监理人审查申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应在收到竣工验收申请报告后的()天内通知承包人,指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】:C18、在履约保证中,如是以履约保证书的形式出具,则数额应为()。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%

【答案】:D19、(2018年真题)根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人的责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】:A20、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位,应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】:C21、英国NEC合同文本中规定,()都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表

【答案】:B22、发生如下事件造成建设工程质量缺陷,发包人不应承担过错责任是()。

A.发包人提供的设计有缺陷

B.未经验收,发包人提前使用发现主体结构有问题

C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准

D.发包人直接指定分包人分包专业工程

【答案】:B23、按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

【答案】:B24、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见,则()。

A.视为已获批准,监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准,监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准,但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准,监理人此后有权拒绝该项工作

【答案】:B25、以下()专项施工方案,需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

【答案】:A26、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标,下列说法正确的是()。

A.可以分开招标,也可以合并招标

B.可以按设备采购招标,也可以按安装工程招标

C.应当由承包商负责采购

D.供货方应当自己生产全部设备

【答案】:A27、适用的条件较为特殊,有利于及早交货,但采购来源单一,缺少对价格的比选的采购方式是()。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购

【答案】:C28、根据勘察设计招标的规定,关于资格审查的描述正确的是()。

A.邀请招标的项目,应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成,专家人数为5人以上单数

【答案】:B29、法人成立进行注册登记时,应当以()为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

【答案】:A30、由于施工过程中,施工单位甲某违反操作规定,直接将拆除的模板从上往下扔,将其扔到了维护的外侧,砸伤路人乙某,则乙某的医护费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.甲某

D.乙某

【答案】:B31、根据《标准施工总承包招标文件》,关于标准设计施工总承包合同说法正确的是()。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】:A32、施工合同中,不可预见物质条件的风险由发包人承担,承包人遇到不可预见物质条件时,及时通知了监理人,监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】:A33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】:A34、(2015年真题)根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】:A35、总承包合同的承包人()。

A.必须是独立承包人

B.可以是联合体,不可以是独立承包人

C.可以是独立承包人,不可以是联合体

D.可以是独立承包人,也可以是联合体

【答案】:D36、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。

A.如报价单内有类似工作的单价,按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价,参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价,按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价,按照承包人提出的单价

【答案】:B37、(2020年真题)关于投标限价的说法,正确的是()。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时,应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】:D38、根据《标准施工合同》,关于“暂估价”的说法,正确的是()。

A.暂估价未包括在签约合同价内

B.暂估价可以计日工方式支付

C.暂估价是可能予以支付的款项

D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格

【答案】:D39、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中,视为()已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】:B40、根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是().

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】:A41、某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是()。

A.追究承包人拖期违约责任时,减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责,承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期,不视为拖期完工

【答案】:C42、保证合同中,债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】:C43、以下有关材料招标文件要求的说法,不正确的是()。

A.招标文件中的实质性要求和条件,不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件,应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】:D44、材料设备采购合同的分类描述中,不正确的是()。

A.凭样品买卖的当事人应当封存样品

B.试用买卖在试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为拒绝购买

C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同

D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同,

【答案】:B45、履约保证的有效期限从提交履约保证起,一般情况到()为止。

A.合同签订之日

B.签发工程移交证书日

C.缺陷责任期止之日

D.保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】:D46、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】:A47、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后()内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后()内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。

A.7日,3日

B.28日,3日

C.3个月,7日

D.6个月,7日

【答案】:C48、某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】:B49、某招标项目重新投标后,投标人仍少于3家,这时可以()。

A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】:B50、具有让潜在投标人获得招标信息,以便进行项目筛选,确定是否参与竞争作用的是()。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑

【答案】:C51、建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的()

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5

【答案】:B52、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,由()负责对工程的所有部分正确定位,并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或或承包商

【答案】:B53、(2018年真题)根据《设计施工总承包合同》,对于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】:D54、设计施工总承包合同订立时,如果发包人要求违反法律规定,承包人发现后应书面通知发包人,并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复,承包人有权拒绝履行合同义务,直至解除合同。此时()。

A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失

D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失

【答案】:C55、(2017年真题)工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】:C56、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

【答案】:D57、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】:B58、在施工招标中,关于投标人资格审查的说法中,不正确的是()。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目,实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】:D59、三扇外开木窗采用下列构造,哪一种擦窗最困难?()

A.中间扇内开,两边扇外开

B.中间扇固定,两边扇采用长脚铰链外开

C.中间扇立转,两边扇外开

D.中间扇外开,两边扇外开

【答案】:D60、下列关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下,承包人可以没有设计资质

【答案】:C61、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的,应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的()

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%

【答案】:B62、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】:B63、对食谱进行调整,是指根据()调整。

A.食谱的设计目标

B.食谱的价格问题

C.食谱的口味

D.食谱评价中发现的营养问题

【答案】:D64、(2018年真题)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】:A65、下列细菌,具有嗜盐性的是()。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌

【答案】:D66、某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为()。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】:B67、(2020年真题)定金不得超过主合同标的额的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】:A68、设计施工总承包合同模式下,总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作,总监理工程师应将被授权监理人员()通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工

【答案】:A69、(2018年真题)根据《招标投标法》,应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】:A70、工程设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.开标形式相同,评标原则不同

B.招标文件内容相同,评标原则相同

C.投标书的编制要求不同,开标形式相同

D.评标原则不同,招标文件内容不同

【答案】:D71、只能以动产作为担保财产的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】:D72、约定的开工日期已届至,此时发包人开工前的配合工作已完成,但承包人的开工准备还不满足开工条件,则下列说法不正确的是()。

A.按时发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工通知中载明的开工日为开工日期

【答案】:B73、通用条款规定的费用是指()。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】:A74、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】:A75、关于屋面隔汽层的设置,下列哪项是错误的?()

A.室内空气湿度常年大于80%时,若采用吸湿性保温材料做保温层,应做隔汽层

B.倒置式屋面可不做隔汽层

C.可采用防水砂浆做隔汽层

D.隔汽层应与屋面的防水层相连接,并沿女儿墙面向上铺设

【答案】:C76、对于电子招投标,投标人完成电子投标文件上传后,投标人提交投标文件的时间是()。

A.上传投标文件提开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】:D77、(2019年真题)保证法律关系应当参加的主体至少有()。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

【答案】:B78、属于数值变量资料的是()。

A.身高

B.体重

C.血型

D.年龄

【答案】:C79、在建设工程中,建设工程材料设备采购合同属于()。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

【答案】:A80、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()

A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

B.发出投标邀请书.开标,审查投标人资格

C.发布招标公告.开标.审查投标人资格

D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件

【答案】:B81、下列食物中脂肪含量较低的是()。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类

【答案】:B82、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷,监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力,直接联系维修公司进行了维修,则维修费用应由()承担。

A.发包人

B.监理单位

C.承包人

D.维修公司

【答案】:A83、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知,投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】:A84、《标准施工招标文件》规定,评标办法分为()。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法

【答案】:C85、(2018年真题)关于投标保证金的说法,正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金

【答案】:B86、采购方验收运抵施工现场的钢板时,适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

【答案】:A87、按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

【答案】:C88、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】:C89、某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后,监理人于7月20日发出开工通知,承包人于7月21日收到该通知,通知中说明开工日期为8月10日,则该项目的开工日期应为()。

A.7月10日

B.7月20日

C.7月21日

D.8月10日

【答案】:A90、NEC系列合同条件,()用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同

【答案】:D91、符合专用条款约定的开始工作条件时,监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】:A92、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种?()

A.右内开门

B.右外开门

C.双向开启门

D.左内开门

【答案】:C93、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】:D94、下列关于合同法律关系的说法,正确的是()。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】:D95、施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】:A96、根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.造价咨询机构

D.合同条款确定的该风险责任人

【答案】:D97、下列关于工程勘察设计招标方式的说法,正确的有()。

A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标

B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标

C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标

D.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

【答案】:D98、采用有限数量制审查时,通过详细审查的申请人不少于()个且没有超过规定数量的,均通过资格预审,不再进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1

【答案】:A99、建设工程勘察合同管理中,勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:B100、美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)计价方式的说法正确的是()

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定,在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】:A101、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用()。

A.资格终审

B.资格预审

C.资格后审

D.资格现审

【答案】:B102、根据九部委发布的《标准勘察合同》,勘察费用实行()。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度

【答案】:A103、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,因不可抗力导致工期延长,监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】:A104、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

【答案】:B105、下列内容()不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法

【答案】:D106、(2018年真题)根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】:C107、法定代表人因执行职务造成他人损害,应由()向权利人承担民事责任。

A.法人

B.法定代表人

C.法人或者法定代表人

D.法人和法定代表人

【答案】:A108、设计施工总承包合同的价格清单,是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为()。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价

【答案】:B109、合同法律关系的要素包括()。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象

【答案】:C110、下列属于安全运动条件的是()。

A.身体不适时要休息

B.一开始不要做剧烈的运动

C.水分的补给充足

D.饿了也要坚持运动

E.可以长时间进行室内运动

【答案】:A111、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】:D112、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()人,并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5

【答案】:B113、下列事项中,属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是()。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫

【答案】:A114、某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人,并说明问题来源

D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源

【答案】:D115、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是()。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时,允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款,可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时,合同无效

【答案】:B116、风险型CM的合同计价采用()。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】:A117、承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,责任后果包括()。

A.增加的费用由承包人承担

B.增加的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.应根据检查结果判断

【答案】:A118、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的()对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式

【答案】:B119、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度,要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》,承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行,但可获得费用补偿

C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行,不能获得补偿

【答案】:D120、设计施工总承包合同模式下,某工程合同约定需要进行竣工后试验,则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】:D121、下列关于氨基酸评分的叙述,正确的是()。

A.适用于混合食物的蛋白质的评价

B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸

C.适用于单一食物蛋白质的评价

D.可以评价食物蛋白质的营养价值

E.只能找出限制氨基酸,不能找出其他氨基酸的不足

【答案】:A122、建筑工程施工公开招标的程序中,投标预备会的下一步骤为()。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场

【答案】:B123、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是()。

A.最低评标价法是以投标报价为基数,考量其他因素形成评审价格,对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算,按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时,投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

【答案】:D124、根据FIDIC《施工合同条件》,所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】:B125、工程师发现工程存在质量缺陷,发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后,向工程师提出了请求复工的书面报告,但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】:C126、依据《民法典》担保物权分编和合同编,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】:D127、根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】:D128、根据《标准施工总承包招标文件》,关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】:C129、关于合同鉴证的说法,正确的是()

A.经过鉴证的合同,在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】:D130、下列关于留置担保的说法中,正确的是()。

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

【答案】:B131、《标准施工招标文件》中,有关综合评估法评标的说法中,不正确的是()。

A.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人

B.评审的综合评分,最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

【答案】:B132、在勘察设计招标中,国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,关于如何确定中标人的说法,正确的是()。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标,可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的,应当重新招标

【答案】:C133、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().

A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】:A134、关于资格审查方法,下列不属于合格制特点的是()。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本

【答案】:D135、可以以不动产作为担保财产的担保方式是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】:B136、下列关于安全事故处理程序说法正确的是()。

A.施工过程中发生安全事故时,承包人应立即通知发包人

B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时,应做出标记和书面记录,妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施

【答案】:C137、在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】:B138、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出()两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

【答案】:C139、根据《标准施工招标文件》,以下()不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告

【答案】:D140、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效,继续提供履约担保所需的费用应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.导致延期的责任方

【答案】:D141、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质

C.特殊情况下,承包人可以是非法人组织

D.承包人的综合资质只设甲级

【答案】:D142、在设计施工总承包合同中,承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。

A.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B.由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

【答案】:D143、下列氨基酸属于必需氨基酸的是()。

A.天门冬氨酸

B.亮氨酸

C.组氨酸

D.苯丙氨酸

E.缬氨酸

【答案】:B144、关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是()

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同

【答案】:B145、某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更,由于原设计人不具备相应的设计资质,发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】:A146、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人预中标人签订合的同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】:D147、根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】:A148、下列不是体格测量工作实施标准化目的是()。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化

【答案】:A149、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日

【答案】:D150、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是()。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书

【答案】:D151、《合同法》规定,要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人

【答案】:D152、关于使用标准合同示范文本的作用(九部委标准文本系列)说法错误的是()。

A.有助于提高交易效率,增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】:A153、根据担保的相关规定,甲是债权人,乙是债务人,丙为乙的债务提供保证,同时乙也用自己的房屋进行了抵押,且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时,应先()。

A.由丙承担保证责任

B.处分乙抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分乙抵押的房产,或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同,则采用哪一种担保方式

【答案】:B154、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】:D155、关于留置的说法,正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】:D156、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是()。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同

【答案】:D157、个人健康问题记录不包括()。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录

【答案】:A158、投保施工人员团体意外伤害险的说法,不正确的是()。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16~65周岁之间

C.按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上,且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】:D159、关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标,投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标,投标人仅针对本次招标报价

【答案】:C160、根据《标准设计施工总承包招标文件》,不属于设计施工总承包合同优点的是()。

A.可以缩短建设周期

B.减少承包人的索赔

C.固定工期、固定费用

D.设计是最优方案

【答案】:D161、在设计施工总承包合同模式下,关于合同当事人的表述,不准确的是()。

A.承包人为联合体的,在履行过程中,承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议

B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任

C.承包人可以是独立的承包人,也可以是联合体

D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

【答案】:A162、由业主订购的部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商

【答案】:C163、设计施工总承包合同的(),指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书

【答案】:A164、法人是具有(),依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】:D165、根据《标准施工合同》,施工合同文件不包括()。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.投标企业定额标准

【答案】:D166、下列勘察要求说法错误的是()

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探,不得随意改动位置

C.勘探工作完成后,勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷,勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】:D167、根据《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

【答案】:A168、关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个标包一次招标,投标人可自主选择一个或几个标包报价

C.一个标包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价

【答案】:C169、骨软化病的实验室检查结果不正确的是()。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-(OH)D3<20nmol/mL

D.低血磷

【答案】:B170、按照FIDIC《施工合同条件》规定,指定分包商条款的合理性的具体表现,以下说法正确的是()

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】:D171、材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间

【答案】:D172、工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法

【答案】:C173、投标书中出现下列()情形的,评标委员会按预定方法换算成相应价格值,在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】:B174、(2019年真题)根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】:A175、根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是()。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【答案】:D176、某工程项目施工中,发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。

A.承包人承担返工费用,工期不予顺延

B.承包人承担返工费用,工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延

【答案】:D177、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目,最适用的评标方法为()。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】:B178、标准施工合同中给出的合同附件格式,是订立合同时采用的规范化文件,不包括()。

A.合同协议书

B.履约保函

C.简明施工合同

D.预付款保函

【答案】:C179、设计施工总承包合同中,监理人获得发包人同意后应提前()向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求。

A.7天,90天

B.7天,30天

C.14天,90天

D.14天,30天

【答案】:A180、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中,不正确的是()。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长,这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除,该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的,出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定,致使该批标的物不能实现合同目的的,买受人可以就该批标的物解除

【答案】:C181、根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

【答案】:D182、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】:B183、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】:B184、九部委设计合同文件应互相解释,互为说明,下列解释优先顺序正确的是()。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单

【答案】:C185、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是()。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比

【答案】:A186、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

【答案】:B187、根据《标准施工总承包招标文件》,建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是()。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】:B188、标准资格预审文件的主要内容不包括()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】:D189、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是()

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求

【答案】:D190、发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】:D191、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法,正确的是()。

A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序

B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

C.具体招标工程在编制合同时,应针对项目的特点、招标人的要求,在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化

D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致

【答案】:C192、根据《标准施工合同》,施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于()。

A.一定可以给予工期补偿

B.可给予工期补偿

C.可给予费用补偿

D.一定可以补偿工期、费用补偿

【答案】:B193、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物,与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为()之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】:A194、关于施工阶段施工部位检查的表述中,不正确的是()。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后,由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验,认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

【答案】:A195、关于施工阶段发包人违约处理的表述中,不正确的是()。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外,承包人向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务,承包人有权暂停施工,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

【答案】:D196、投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】:A197、根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】:D198、(2016年真题)工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】:B199、建设工程勘察合同文本中内容,解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是()。

A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款

B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款

C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求

D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求;

【答案】:D200、依据监理合同示范文本规定,下列职权中,不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】:C201、根据《标准设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包,合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】:C202、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法,正确的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.投标人同意延长时,可以修改投标文件

B.投标人同意延长时,投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时,仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时,有权收回其投标保证金

【答案】:D203、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作仍需要经发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

【答案】:D204、设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是()。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出

【答案】:B205、()是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书

【答案】:D206、根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署的文件是().

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】:B207、按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】:D208、适用于进行资格预审的公开招标的是()。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告

【答案】:A209、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

【答案】:A210、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】:C211、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅,其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB

【答案】:A212、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

【答案】:A213、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】:D214、下列关于连带责任保证的说法,正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】:B215、根据美国AIA标准合同文本,关于CM合同的说法错误的是()。

A.CM合同属于管理承包合同

B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同,分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.风险型CM合同,其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

【答案】:B216、(2015年真题)根据《标准施工合同》,关于签约合同价总金额的说法,正确的是()。

A.只包括暂列金额,不包括暂估价

B.即不包括暂列金额,也不包括暂估价

C.不包括暂列金额,只包括暂估价

D.既包括暂列金额,也包括暂估价

【答案】:D217、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试,说法正确的是()。

A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作

D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】:A218、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是()。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同

【答案】:B219、资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

【答案】:A220、应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用的主体是()。

A.承包人

B.监理人

C.勘察人

D.发包人

【答案】:D221、设计施工总承包合同模式下,承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内,确定竣工试验的具体时间。

A.14,21

B.14,14

C.21,21

D.21,14

【答案】:D222、下列防震缝的最小宽度,哪一条不符合抗震规范要求?()

A.8度设防的多层砖墙承重建筑,防震缝最小宽度应为70~100mm

B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑,防震缝最小宽度应为100mm

C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构,对比B款的规定,7度设防,高度每增加4m,最小缝宽增加20mm;8度设防,高度每增加3m,最小缝宽增加20mm

D.剪力墙结构建筑,防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%

【答案】:D223、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断,隔断高为2m,宽为4m,则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式,下列哪一种正确?()

A.木楔固定,M5水泥砂浆嵌固

B.与砖墙接缝宽为20mm,垂直布1根φ8mm钢筋,M5水泥砂浆嵌牢

C.用U形材卡牢,型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接

D.每2层砖布2根φ8mm钢筋,伸人砖墙内240mm,伸入空心玻璃砖墙内500mm

【答案】:C224、下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是()。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷

【答案】:C225、在保证合同中,当事人双方未约定保证期间的()。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月

D.保证期限为主债务履行期届满

【答案】:C226、FIDIC系列中,《施工合同条件》中,工程师在收到索赔报告或证明资料后()天内,或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内,做出回应。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】:D227、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】:D228、关于施工投标保证的表述中,符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金除现金外,只能是银行出具的银行保函、现金支票

C.投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的20%

D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人

【答案】:A229、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后()天内,对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】:B230、在最低评标价法中,初步评审的内容不包括()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】:D231、AIA合同有七个系列,其中B系列是指()。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商,以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】:B232、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】:C233、被保险人在()期间遭受意外伤害导致身故、残疾的,保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒

【答案】:C234、某建设工程预计2019年4月1日开工,2019年3月1日,发包人和保险公司签订了保险合同,为避免延误工期,承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地,4月10日工程正式开工,则保险期限开始的时间为()。

A.4月1日

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论