地质检测合同范本

地质检测合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发集团有限公司。

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦15层。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的大型房地产开发企业，主营业务涵盖土地开发、项目投资、工程建设及物业管理等领域。为满足XX项目（以下简称“本项目”）的地质勘探需求，甲方经研究决定，委托具有相应资质的乙方提供专业地质检测服务。本项目的建设地点位于XX省XX市XX区，旨在打造集商业、住宅、办公于一体的综合性地产项目。鉴于地质条件对项目建设的重大影响，甲方需通过科学的地质检测工作，为后续的设计方案优化、施工方案制定及风险控制提供可靠依据。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下合作条款。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX地球科学检测有限公司。

乙方地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路300号XX研发中心。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

乙方是一家专业从事地质勘探、岩土工程检测及相关技术服务的企业，成立于20XX年，具备国家住房和城乡建设部颁发的岩土工程勘察甲级资质及环境监测乙级资质。公司拥有一支由资深地质工程师、岩土工程师及实验技师组成的专业团队，配备先进的地质检测设备，在国内外多个大型工程项目中积累了丰富的实践经验。为响应甲方的合作需求，乙方同意按照本合同约定，为XX项目提供全面的地质检测服务，包括但不限于场地地质调查、岩土物理力学性质测试、地下水监测及地质灾害评估等。乙方的专业能力和技术优势能够为甲方提供精准、高效的检测服务，确保检测数据的科学性和可靠性，从而有效降低项目建设的地质风险。

双方合作的背景如下：

甲方投资的XX项目位于XX省XX市XX区，该区域地质条件较为复杂，存在岩层分布不均、地下水位变化大及潜在的地质灾害风险等问题。为保障项目建设的顺利推进，甲方在项目可行性研究阶段即意识到地质检测工作的重要性。经市场调研及资质评估，甲方选定乙方作为本次地质检测服务的合作单位。乙方在收到甲方委托后，将组建专项技术服务团队，依据国家及地方相关技术规范，制定科学合理的检测方案，并严格按照合同约定完成检测任务。双方的合作基于以下前提条件：

（1）甲方已向乙方提供本项目用地红线范围的地籍图、规划图纸及初步设计文件，作为乙方制定检测方案的参考依据；

（2）乙方承诺在合同约定的期限内完成全部检测工作，并提交符合国家及行业标准的检测报告；

（3）双方共同遵守《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）等相关法律法规及技术标准。

基于上述背景及前提条件，甲乙双方本着互利共赢的原则，特订立本合同，以兹共同遵守。本合同条款的拟定充分考虑了双方的实际需求及行业惯例，旨在明确合作范围、权利义务及风险分配，确保地质检测工作的顺利实施。后续章节中关于服务内容、技术标准、价格支付及违约责任等条款，均围绕本合同简介所述的合作背景及前提条件展开，以保证合同的整体协调性与可操作性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是委托乙方为甲方即将建设的XX项目提供全面、准确的地质检测服务，以全面评估项目用地的地质条件，识别潜在地质风险，并为项目的设计方案优化、施工方案制定、基础工程设计和施工提供可靠的地质依据。乙方将依据国家及行业相关技术规范，按照合同约定的范围和标准完成以下具体内容：

1.对项目用地红线范围内的地形地貌进行详细测绘，包括高程点布设和等高线绘制；

2.开展详细地质勘探工作，包括钻孔取样、原位测试和室内试验，查明地层结构、岩土物理力学性质、地下水类型及水位变化等；

3.对场地及周边区域存在的地质灾害风险进行评估，包括滑坡、地面沉降、岩溶发育等；

4.提供岩土工程参数建议，并出具符合国家标准的地质检测报告，包括文字说明、图表及数据汇总；

5.根据甲方要求，提供现场技术咨询服务，解答与地质检测相关的问题。

第二条定义

本合同中下列术语具有以下含义：

1.“本项目”指甲方投资的位于XX省XX市XX区，集商业、住宅、办公于一体的综合性地产项目；

2.“检测方案”指乙方根据甲方提供的资料和现场实际情况，制定的地质检测工作计划，包括检测点位布置、检测方法、设备配置及进度安排；

3.“地质检测报告”指乙方完成全部检测工作后提交的，包含检测数据、分析结论及工程建议的正式报告；

4.“基准日”指本合同签订之日，用于计算付款时间及合同履行期限的参考日期；

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争及政府行为等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的范围、标准和进度完成地质检测工作，并有权对乙方的检测方案进行审查，提出合理化建议；甲方对检测方案的修改意见应在不影响乙方正常工作的前提下提出，并承担由此产生的额外费用；

(2)甲方应向乙方提供与本合同履行相关的资料，包括但不限于项目用地红线范围的地籍图、规划图纸、初步设计文件及历史地质资料，甲方保证所提供资料的真实性、准确性和完整性，因资料错误导致乙方工作延误或损失的，由甲方承担赔偿责任；

(3)甲方应按照合同约定及时支付乙方检测费用，逾期支付的，应按每日万分之五向乙方支付违约金，但甲方有权拒绝支付因乙方原因导致的额外费用；

(4)甲方有权对乙方提交的地质检测报告进行初步审核，并有权要求乙方根据审核意见进行补充或修正，但修正次数不得超过2次，超出部分费用由甲方承担；

(5)甲方应配合乙方在现场检测工作期间的安全管理，提供必要的施工条件，包括临时用电、道路通行及作业区域隔离等，甲方未履行配合义务导致乙方工作受阻的，应承担相应损失；

(6)甲方应保证乙方检测人员及设备的正常工作环境，如因甲方原因造成乙方人员伤害或设备损坏的，甲方应承担全部赔偿责任。

2.乙方的权力和义务

(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料及配合事项，如甲方未及时提供资料或配合的，乙方有权暂停工作，并要求甲方在合理期限内履行义务；

(2)乙方应组建由不少于3名注册岩土工程师组成的专业团队负责本合同项下的检测工作，并配备先进的地质检测设备，确保检测数据的准确性和可靠性；

(3)乙方应严格按照国家及行业相关技术规范编制检测方案，并经甲方书面确认后方可实施，检测方案应符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、《建筑地质工程检测技术标准》（JGJ/T40-2007）等标准要求；

(4)乙方应在合同约定的期限内完成全部检测工作，并提交完整的地质检测报告，检测报告应包含场地地质条件描述、岩土工程参数建议及风险分析结论，报告内容应符合《岩土工程勘察报告编制标准》（GB/T50469-2008）的规定；

(5)乙方应保证检测数据的真实性和客观性，不得伪造或篡改检测结果，如因乙方原因导致检测报告存在重大错误或遗漏的，乙方应承担全部责任并免费进行修正，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿；

(6)乙方应遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，在检测现场设置安全警示标志，并采取必要的安全防护措施，如发生安全事故，乙方应承担全部责任；

(7)乙方有权要求甲方支付合同约定的检测费用，如甲方无正当理由拒绝支付的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金；

(8)乙方应妥善保管甲方提供的资料及检测过程中产生的数据，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露，如因乙方原因导致信息泄露的，应承担全部赔偿责任；

(9)乙方应在收到甲方付款后及时开具等额发票，如因乙方原因导致发票开具延迟的，应向甲方支付每日千分之五的违约金，但甲方有权要求乙方在收到款项后2个工作日内补开发票；

(10)乙方应配合甲方在项目后续阶段的技术交流，如甲方要求乙方提供技术支持服务的，双方可另行签订补充协议，相关费用另行协商。

第四条价格与支付条件

本合同项下的地质检测服务费用总额为人民币叁佰伍拾万元整（¥3,500,000.00），该价格为固定总价，包含乙方为完成本合同约定的全部检测工作所发生的人工、设备、材料、交通、保险及管理等所有费用。

甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项：

（1）合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币壹佰05万元（¥1,050,000.00），作为乙方开展工作前的预付款；

（2）乙方完成全部野外勘探工作并提交初步检测报告后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币壹佰40万元（¥1,400,000.00）；

（3）乙方提交最终地质检测报告并通过甲方书面验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款剩余的30%，即人民币壹佰05万元（¥1,050,000.00）。

上述所有款项均应以人民币支付，乙方应在收到每笔款项后开具等额增值税专用发票，甲方凭发票核对无误后进行支付。若甲方未能按照本条款约定按时支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。若甲方逾期支付超过30日，乙方有权暂停工作，并要求甲方在10日内支付全部款项及违约金，否则乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作的80%费用及合同总价款的20%作为违约金。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同签订之日起180日，即乙方应在180日内完成全部地质检测工作并提交最终报告。

具体时间节点安排如下：

（1）合同签订后7个工作日内，乙方应完成检测方案的编制并提交甲方书面确认；

（2）检测方案确认后10个工作日内，乙方应完成全部野外勘探工作，包括钻孔、取样及原位测试等；

（3）野外工作完成后20个工作日内，乙方应完成室内试验及数据分析，并提交初步检测报告供甲方审核；

（4）甲方收到初步报告后10个工作日内，应完成审核并反馈修改意见，乙方根据意见进行修正；

（5）修正后的最终地质检测报告应在甲方反馈最终意见后15个工作日内提交完毕，并通知甲方进行现场验收。

若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，履行期限相应顺延，但乙方责任期限最长不超过90日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

（1）如甲方未能按照本合同第四条约定的支付条件按时足额支付任何款项，除应按万分之五每日支付违约金外，还应承担乙方因此产生的催款费用，包括但不限于律师函、诉讼费及差旅费等。若甲方无故拒绝支付超过30日，乙方有权解除合同，甲方除支付已完成工作的80%费用及违约金外，还应支付合同总价款30%的违约金作为赔偿。

（2）如甲方未能按照本合同第五条约定的期限提供必要的工作条件或配合事项，导致乙方工作延误或中断，每延误一日，甲方应按合同总价款的千分之一向乙方支付延误金，但累计延误金不超过合同总价款的5%。若延误超过30日，乙方有权解除合同，甲方应支付已完成工作的70%费用及合同总价款的20%作为违约金。

（3）如甲方提供的资料存在虚假或重大错误，导致乙方检测工作需要返工或修正，甲方应承担乙方因此产生的全部额外费用，包括但不限于人工、设备及材料成本，且乙方有权要求甲方支付合同总价款10%的违约金。

2.乙方违约责任

（1）如乙方未能按照本合同第五条约定的期限完成全部检测工作，每延误一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若延误超过30日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付款项的80%，并支付合同总价款20%的违约金作为赔偿。

（2）如乙方提交的地质检测报告存在重大错误、遗漏或不符合国家及行业标准，导致甲方在项目设计或施工中遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失及甲方为纠正错误支付的合理费用。此外，乙方还应按实际损失金额的30%支付违约金，但最高不超过合同总价款的50%。

（3）如乙方在检测过程中违反安全生产规定，导致人员伤亡或设备损坏，乙方应承担全部责任及由此产生的所有费用，包括但不限于医疗费、赔偿金及罚款等，且甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款40%的违约金。

（4）如乙方未能按照本合同第四条约定的期限提交发票，每延迟一日，应按未开票金额的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的3%。若延迟超过15日，甲方有权拒绝支付当期款项，并要求乙方支付合同总价款5%的违约金。

3.不可抗力导致的违约

若因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后10日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商调整履行期限或解除合同，已发生的费用按实际情况结算。不可抗力消除后，应尽快恢复履行合同义务。

第七条不可抗力

1.定义：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、大雪、冰雹、泥石流、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更或政策调整）、流行病疫情以及网络攻击或系统故障等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响合同履行超过8个工作日的，视为对合同履行产生实质性影响。

2.通知义务：任何一方在发生不可抗力事件后，应在事件发生后48小时内书面通知对方，说明不可抗力事件的基本情况、可能的影响以及预计持续的时间。通知应包含事件发生的时间、地点、性质、影响范围以及相关证明材料（如政府部门公告、新闻报道、照片、视频等）的复印件或电子版。

3.协商处理：收到对方不可抗力通知后，双方应在合理期限内（不超过30日）就不可抗力事件的影响及后续处理进行协商，包括但不限于是否暂停履行、部分或全部免除责任、调整履行期限或解除合同等。协商应本着公平合理的原则进行，以尽量减少不可抗力事件对合同履行的影响。

4.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，受影响一方根据不可抗力事件的程度，可部分或全部免除相应责任。免除责任的期限应根据不可抗力事件的实际影响进行调整，但最长不超过6个月。若不可抗力事件持续超过6个月，双方应再次协商合同的处理方式，包括是否继续履行、修改合同条款或解除合同。

5.证明责任：主张不可抗力免责的一方应承担举证责任，提供充分、有效的证据证明不可抗力事件的存在及其对合同履行的影响。如无法提供有效证据，则不能免除相应责任。

6.合同解除：若不可抗力事件导致合同目的无法实现，或双方在合理期限内无法就合同处理达成一致意见，任何一方均有权解除合同，但应提前30日书面通知对方，并就合同解除前的权利义务关系进行结算。解除合同后，双方互不承担违约责任，但已产生的费用应按实际情况结算。

第八条争议解决

1.协商解决：本合同在履行过程中发生的任何争议，首先应由双方当事人本着友好协商的原则进行解决。双方应指定专门人员负责协商，并尽可能在合同履行地或双方约定的地点进行沟通。协商应记录在案，并形成书面文件，经双方签字盖章后作为争议解决的依据。

2.调解解决：若协商未能解决争议，双方可共同向XX省XX市XX区市场监督管理局或双方协商一致的其他调解机构申请调解。调解应由调解委员会或调解员依法进行，调解过程应保密。经调解达成协议的，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律约束力，双方应自觉履行。调解不成的，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.仲裁解决：如双方在合同中明确约定争议解决方式为仲裁，则应将争议提交至XX省XX市XX区仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，服从仲裁庭的管辖和裁决。

4.诉讼解决：如双方未约定仲裁，或仲裁协议无效，任何一方均有权向合同履行地或被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审判程序，提供相关证据，并服从法院的判决。诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

5.争议管辖顺序：本合同双方在签订合同时，应明确选择争议解决方式，且只能选择一种方式进行争议解决。如选择仲裁，则应明确约定仲裁机构；如选择诉讼，则应明确约定管辖法院。若双方未明确约定，则视为双方均同意在合同履行地或被告住所地的人民法院解决争议。

6.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，不应因此中断合同的正常履行。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前10个工作日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。若通过电子邮件发送，发出时视为送达；若通过传真发送，成功发送后24小时视为送达；若通过信函发送，寄出后5个工作日视为送达。

2.合同变更：对本合同任何条款的修改或补充，均需经双方协商一致，并以书面形式作出，经双方授权代表签字盖章后生效。任何一方未经对方书面同意，不得单方面修改本合同。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何部分工作分包给第三方。如需分包，乙方应确保分包方具备相应的资