机场建设工程合同范本

机场建设工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX国际机场建设集团有限公司。

甲方地址：中国广东省深圳市福田区深南大道XXXX号XX大厦。

甲方法定代表人/负责人：李明。

甲方联系方式：010-XXXXXXXX。

甲方是一家经国家有关部门批准成立的专业机场建设工程投资及运营企业，具备国家住房和城乡建设部核发的机场场道工程专业承包壹级资质。甲方为响应国家关于现代化航空枢纽建设的发展战略，拟投资兴建一座具有国际先进水平的民用运输机场。该机场选址于XX省XX市周边区域，规划年旅客吞吐量达XXXX万人次，货运量XXXX万吨，将成为连接亚洲与欧洲的重要空中走廊。甲方通过公开招标程序，选定乙方作为本次机场建设工程的总承包单位，双方基于平等互利、协商一致的原则，就机场建设工程相关事宜订立本合同。

在本次合作中，甲方作为项目投资主体，负责提供机场建设工程所需的全部资金，并享有工程建设的最终决策权。甲方有权对工程进度、质量及技术方案进行全过程监督，同时需向乙方提供必要的场地、设计资料及政府审批文件。乙方作为具备丰富机场建设工程经验的施工单位，将按照国家现行规范标准及甲方要求，全面负责机场跑道、滑行道、停机坪、航站楼、塔台、机库等关键设施的施工建设。双方合作旨在确保项目按时、按质、按预算完成，并符合国际民航组织（ICAO）关于4E级机场的建设标准，为后续机场的顺利运营奠定坚实基础。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX国际工程建设股份有限公司。

乙方地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路XXXX号XX金融中心。

乙方法定代表人/负责人：张伟。

乙方联系方式：021-YYYYYYYY。

乙方是一家具有国际工程承包资质的综合性建筑企业，拥有机场建设工程专项施工总承包贰级资质及民航专业工程承包资质，曾参与多个国内外大型机场建设项目。乙方凭借在机场跑道道面施工、滑行道系统建设、航站楼钢结构安装等方面的技术优势，以及完善的项目管理体系，通过竞标方式获得本合同。乙方承诺将组建由资深工程师、技术专家及熟练工人组成的专业团队，严格按照合同约定及国家民航行业标准，完成机场建设工程的各项施工任务。

在本合同履行过程中，乙方将承担以下核心责任：

（1）负责机场场道工程的路基处理、基层施工、沥青混凝土摊铺及压实作业，确保道面平整度、厚度及承载力符合设计要求；

（2）负责滑行道系统及联络道的混凝土浇筑、标志标线铺设及灯光系统安装；

（3）负责航站楼主体结构的施工，包括钢结构吊装、屋面防水及幕墙安装；

（4）负责塔台、机库等特种结构的施工，并配合甲方的设备采购及调试工作；

（5）提供全过程的施工质量控制、安全文明施工及竣工资料整理服务。

乙方将严格遵守国家关于建筑安全生产的法律法规，建立完善的质量保证体系，并接受甲方及第三方监理机构的监督。双方合作的核心目标是通过科学管理和技术创新，打造一座安全可靠、运行高效、环境友好的现代化机场，为我国航空事业的发展贡献力量。甲方将全力协调政府审批及外部协调工作，乙方则专注于工程实体建设，双方形成紧密的战略合作关系，共同推进项目的顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方承建XX国际机场建设工程的具体事宜，确保工程按照国家及民航行业相关标准、设计图纸及本合同约定顺利实施。合同范围涵盖但不限于以下内容：

1.机场场道工程：包括跑道、滑行道、联络道的土方开挖、基层施工、道面铺设及附属设施建设；

2.航站楼工程：主体结构、屋面系统、幕墙工程、室内装修及智能化系统的施工；

3.塔台及助航灯光工程：塔台主体结构、灯光系统安装及供电设备调试；

4.机库及辅助设施工程：钢结构吊装、屋面防水、消防系统安装及地面硬化处理；

5.施工期间的质量监督、安全文明管理及竣工资料编制。双方将依据本合同及相关附件，分阶段完成上述建设内容，最终形成具备国际4E级机场运营条件的航空枢纽。

第二条定义

1.“设计文件”指经政府主管部门批准并备案的机场建设工程施工图纸及技术规格书；

2.“国家规范”指中华人民共和国住房和城乡建设部及中国民航局发布的现行有效机场建设相关标准，如《民用机场场道工程规范》（CB50287）等；

3.“竣工日期”指乙方完成合同范围内全部工程内容并通过竣工验收的日期；

4.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等；

5.“变更指令”指甲方依据合同约定提出的工程内容调整要求；

6.“第三方监理”指经甲方书面选定并委托对工程实施全过程监督的监理单位。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工组织、进度计划及质量安全措施进行监督，并要求乙方定期提交报告；

（2）甲方应在合同签订后30日内向乙方提供机场场址的地质勘察报告及红线范围内的土地使用权证明；

（3）甲方负责协调工程涉及的征地拆迁工作，相关费用由甲方承担，但乙方需配合提供施工所需临时通道及水电接入方案；

（4）甲方有权依据设计文件及国家规范对乙方施工内容进行变更，但需提前15日以书面形式通知乙方，并承担由此产生的费用增加或工期延误责任；

（5）甲方应按合同约定支付工程款项，任何情况下不得无故拖欠，否则乙方有权暂停施工并要求甲方支付逾期付款违约金；

（6）甲方需指派专职项目管理代表全程驻场，负责与政府主管部门的对接及工程资料审核工作。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定及时提供施工所需的设计文件、地质资料及场地条件说明，若甲方未及时提供导致工期延误，乙方不承担相应责任；

（2）乙方应组建以项目经理负责制的专业施工团队，配备满足工程需要的设备、材料及劳动力，并建立完善的质量管理体系；

（3）乙方需严格按照设计文件及国家规范施工，任何情况下不得擅自变更工程内容，如需调整需书面报请甲方批准后方可实施；

（4）乙方应建立全面的安全生产责任制，配备专职安全员，定期开展安全检查，对施工区域采取有效隔离措施，并承担因自身原因导致的安全事故责任；

（5）乙方需按合同约定提交工程进度报告及阶段性验收申请，并配合甲方及第三方监理的检查验收工作；

（6）乙方应妥善保管工程资料及甲方提供的设备材料，工程竣工验收后需移交完整的竣工图纸、试验报告及操作手册，甲方需对资料进行审核确认；

（7）乙方在施工过程中发现设计文件存在缺陷或不可施工内容时，应立即暂停施工并书面报告甲方，同时提供解决方案供甲方决策；

（8）乙方需按合同约定投保工程一切险及第三者责任险，保险金额不低于工程合同总价，并将保险单复印件提交甲方备案；

（9）乙方应遵守当地环保及文明施工规定，对施工扬尘、噪声等采取有效控制措施，因乙方原因造成的行政处罚由乙方自行承担；

（10）工程保修期内，乙方需对出现的质量问题提供免费维修服务，并承担维修期间的相关费用。双方权利义务的履行以本合同及附件为准，任何一方不得单方面变更或解除，如需协商调整需签订补充协议。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下机场建设工程的总价款为人民币XXXXX元（大写：XXXXX元整），该价格为固定总价，包含乙方为完成本合同项下全部工程内容所发生的人工费、材料费、设备费、管理费、利润及税金等全部费用。

2.乙方应向甲方提供具有资质的会计师事务所出具的工程预算书及详细报价清单作为附件，经甲方审核确认后作为结算依据。如合同履行过程中发生国家政策调整或材料价格波动超过5%的，双方可协商调整相关费用，但调整幅度不得突破原报价的10%。

3.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程进度款：

（1）合同签订后7日内支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）场道工程完成路基处理并通过验收后支付至合同总价款的20%；

（3）航站楼主体结构封顶后支付至合同总价款的40%；

（4）工程竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，预留20%作为质保金；

4.质保金支付：质保期满且无质量争议后30日内，甲方一次性支付剩余款项。

5.支付账户：乙方应在合同签订后5日内向甲方提供合规的收款账户信息，甲方将按合同约定将款项直接支付至乙方指定账户，任何单位和个人不得以任何理由截留或挪用。

第五条履行期限

1.本合同有效期自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格且质保期满之日止，合同总工期为XX个月，自合同生效且乙方进场施工之日起计算。

2.关键时间节点：

（1）工程开工日期：合同生效后30日内，乙方需完成施工准备并正式开工；

（2）阶段性节点：跑道道面施工完成时间应不晚于合同生效后第180日，航站楼主体结构完工不晚于第240日；

（3）竣工验收：全部工程内容完成并自报验之日起30日内完成竣工验收，如需延期应提前15日书面说明原因并经甲方同意；

4.工期顺延：因甲方原因导致工程暂停超过30日或设计变更累计超过5%的，经甲方书面确认后工期相应顺延，乙方需提供详细工期影响分析报告。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%，逾期超过60日且甲方仍未支付款项的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

（2）甲方提供的设计文件或场地条件存在重大缺陷导致乙方返工或工期延误的，甲方应承担全部返工费用并顺延工期，同时赔偿乙方由此造成的设备闲置费和管理费损失。

（3）甲方擅自变更工程内容未履行审批程序或未支付相应费用的，乙方有权拒绝施工，由此产生的后果由甲方承担。

2.乙方违约责任：

（1）工期延误：乙方因自身原因未能按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%，逾期超过90日仍未完工的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（2）质量违约：工程竣工验收后出现返修率超过国家规范规定2%或重大质量缺陷的，乙方应在收到甲方通知后30日内完成免费维修，逾期未修或维修不合格的，甲方有权委托第三方施工并费用从质保金中扣除，超出部分由乙方赔偿。

（3）安全生产责任：施工期间发生重大安全事故的，乙方应立即停止施工并承担全部事故责任及由此产生的行政处罚、赔偿费用等，同时甲方有权解除合同并扣减全部未付款项。

3.违约金减免：如发生不可抗力导致双方均无法履行合同，经协商一致可减免相应违约责任，但乙方仍需提交不可抗力证明及工期影响评估报告。

4.赔偿范围：违约方除支付违约金外，还应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失，包括但不限于设备折旧费、人员遣散费及第三方索赔费用等。

5.解除合同后果：任何一方解除合同的，应向对方支付合同总价款30%的违约金，同时承担已完成工程量的结算审计及争议解决费用。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用）、法律变更以及疫情等突发公共卫生事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务的，应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力造成的损失，双方各自承担。乙方在不可抗力影响期间仍需采取合理措施减少损失，费用由乙方承担；甲方则应相应减免或缓付受不可抗力影响的工程款，具体比例根据不可抗力持续时间及影响范围协商确定。

4.若不可抗力持续超过60日，双方仍无法达成一致时，本合同可予以解除，双方互不承担违约责任，已完成工程量按合同约定结算，甲方支付乙方相应报酬，并退还已支付但未消耗的材料设备费用。

5.不可抗力声明以双方书面确认或政府官方公告为准，任何一方不得事后反悔或扩大不可抗力范围。任何一方因隐瞒或虚报不可抗力情况导致对方损失的，应承担赔偿责任。

第八条争议解决

1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的义务，任何一方不得因此中断履行或追究对方违约责任。

3.诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费等）由败诉方承担，胜诉方有权要求败诉方承担其诉讼费用。

4.若争议涉及工程结算、质量鉴定等专业问题，双方可共同委托具有资质的第三方机构进行评估，评估费用由责任方承担。

5.在诉讼期间，双方应将争议事项与其他非争议事项分开处理，任何一方不得以争议未解决为由拒绝履行非争议事项下的义务。

6.对于合同解除后的财产返还、费用结算等争议，同样适用本条约定，但双方另有约定的除外。

7.仲裁选择：本条关于争议解决方式的约定为最终条款，任何一方不得事后变更。如双方在签订合同时选择仲裁的，应优先提交约定的仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知应以专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式进行，并在发送后3日内确认送达。若一方联系方式变更，应提前7日书面通知对方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均需经双方授权代表签字盖章后生效。变更内容与本合同具有同等法律效力，但不得违反法律法规的强制性规定。

3.保密条款：双方应对本合同内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营数据、客户名单等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向