消防劳务包工合同范本

消防劳务包工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX消防劳务服务有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

###合同简介

本合同由甲方与乙方签订，甲方系XX集团有限公司，因消防工程项目的劳务需求，需聘请专业消防劳务人员进行施工、安装及维护服务。乙方系XX消防劳务服务有限公司，具备相应的消防劳务服务资质及专业能力，同意按照本合同约定为甲方提供消防劳务服务。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议。

甲方消防工程项目位于XX省XX市XX区XX路XX号，项目名称为“XX消防系统升级改造工程”，涉及消防管道安装、消防设备调试、应急系统维护等作业内容。为确保项目顺利实施，甲方委托乙方提供专业的劳务服务，包括但不限于：劳务派遣、技术指导、现场施工、安全监管及后续维护等。乙方将根据甲方需求，调配具备相应技能的劳务人员，并严格按照国家消防规范及行业标准执行作业，确保项目质量及安全。

双方合作背景为：甲方作为项目业主，需完成消防系统的升级改造，但缺乏专业的现场施工团队，故委托乙方提供劳务服务。乙方作为专业劳务服务提供商，拥有丰富的消防工程经验及完善的管理体系，能够满足甲方的劳务需求。双方通过本次合作，旨在实现项目高效、安全、合规完成，并建立长期稳定的合作关系。

本合同明确了双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限及违约责任等核心条款，确保双方权益得到有效保障。甲方将提供必要的施工条件及安全保障，乙方将确保劳务人员素质及作业质量，共同推动消防工程项目的顺利进行。双方将严格履行本合同约定，如有争议，应通过协商或法律途径解决，以维护双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在消防劳务服务合作中的权利与义务，确保甲方消防工程项目（项目名称：XX消防系统升级改造工程，项目地点：XX省XX市XX区XX路XX号）的劳务需求得到专业、高效、安全的满足。合同范围包括但不限于以下内容：

1.乙方根据甲方需求，提供具备相应资质的消防劳务人员，涉及人数、工种及技能要求由双方另行确认；

2.劳务人员从事消防管道安装、消防设备调试、应急系统维护、消防设施检测及日常巡查等作业；

3.乙方负责劳务人员的岗前培训、安全交底及技能指导，确保作业符合国家消防规范（GB50016-2014）及行业标准；

4.乙方承担劳务人员的劳动报酬、社会保险、工伤保险及意外伤害保险（如适用）；

5.甲方提供施工场地、设备支持及必要的安全生产条件，监督劳务人员作业质量，并配合乙方进行现场管理。

双方将依据本合同约定，全面完成消防劳务服务内容，保障项目按计划实施。

第二条定义

1.**消防劳务服务**：指乙方为甲方提供符合国家及地方消防法规要求的劳务派遣及技术支持，包括但不限于施工、调试、维护、检测等作业；

2.**劳务人员**：指乙方依法聘用的、具备消防作业资格的从业人员，包括但不限于管道工、电工、调试员等；

3.**消防规范**：指国家及行业发布的现行有效消防技术标准，如《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等；

4.**安全生产条件**：指施工现场符合消防安全要求的环境、设备、防护措施及应急预案；

5.**项目工期**：指甲方确认的消防工程整体施工期限，具体节点以双方书面确认的进度计划为准。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合资质的劳务人员，并监督其作业质量及安全合规性；

（2）甲方应向乙方提供施工方案、技术图纸及作业指导书，并明确消防工程的具体需求及工期安排；

（3）甲方负责提供施工现场的安全管理责任，确保施工环境满足安全生产条件，包括但不限于消防通道畅通、用电安全及危险源隔离；

（4）甲方应按时足额支付乙方劳务服务费用，并配合乙方进行劳务人员的考勤、绩效考核及工伤处理；

（5）甲方有权对乙方劳务人员的作业行为进行监督，如发现违规行为，应及时书面通知乙方整改；

（6）甲方应承担因自身原因导致的延误或额外成本，如设计变更、停工令等不可归责于乙方的因素。

###2.乙方的权力和义务

（1）**劳务人员调配与管理**：乙方有权根据甲方需求，调配具备相应技能的劳务人员，并建立劳务人员档案，确保其持有有效的职业资格证书及特种作业操作证；

（2）**作业质量与安全责任**：乙方应严格按照消防规范及甲方的技术要求组织施工，确保劳务人员遵守安全操作规程，并配备必要的劳动防护用品；

（3）**保险与赔偿**：乙方须为劳务人员购买工伤保险及意外伤害保险，如因乙方原因导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任；

（4）**进度与纪律管理**：乙方应制定劳务人员作业计划，并接受甲方对工期的监督，如劳务人员出现旷工、怠工或违规操作，乙方应立即更换或处罚；

（5）**技术支持与培训**：乙方应派驻技术负责人现场指导，并定期组织劳务人员进行消防技能及安全知识的培训；

（6）**争议解决协助**：如发生劳务纠纷或工伤事故，乙方应积极配合甲方处理，并承担因自身责任产生的法律费用；

（7）乙方有权要求甲方提供必要的施工资源，如设备租赁、材料供应等，甲方应合理配合以保障作业顺利进行；

（8）乙方应遵守国家劳动法规，确保劳务人员的合法权益，包括工资支付、社会保险缴纳等，并依法处理劳务关系。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：乙方提供本合同项下的消防劳务服务，总价款为人民币XX万元（大写：XX元整），该价格包含但不限于劳务人员工资、社会保险、意外伤害保险、劳动保护用品、技术指导及现场管理等全部费用。具体价格构成及劳务人员名单、工种、数量等内容以双方另行签署的《劳务预算表》为准，该表作为本合同附件具有同等法律效力。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式向乙方支付劳务费用，收款账户信息如下：

开户名称：XX消防劳务服务有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXX-XXXX-XXXX

3.**支付时间**：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%（即人民币XX万元）作为预付款；

（2）劳务人员进场作业满1个月后，甲方应支付至当月已完成工作量对应费用的80%；

（3）项目竣工验收合格后，甲方应支付至合同总价款的90%（即人民币XX万元）；

（4）剩余10%（即人民币XX万元）作为工程质量保证金，于工程交付后6个月内结清。甲方逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期金额的千分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。

4.**发票开具**：乙方应在收到甲方每笔付款后10日内，向甲方开具等额增值税专用发票。甲方在收到发票并核对无误后，方可支付相应款项。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目消防劳务服务全部完成且甲方结清全部款项之日终止，总有效期不超过XX个月。

2.**关键时间节点**：

（1）劳务人员进场时间：XX年XX月XX日前，首批劳务人员到达施工现场；

（2）项目整体工期：自首批劳务人员进场之日起至XX年XX月XX日完成所有消防劳务作业，具体分项节点以双方签署的《施工进度计划表》为准；

（3）竣工验收：XX年XX月XX日前，由甲方组织设计、监理及乙方共同进行消防工程验收，验收合格后3日内书面确认。如甲方无故拖延验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金，但最长不超过合同总价款的5%。

3.**延期处理**：如遇非乙方原因导致的停工（如甲方原因、政府行政命令、不可抗力等），经甲方书面确认后，工期可相应顺延，乙方无需承担延期责任。

第六条违约责任

###一、甲方违约责任

1.**未按时支付款项**：如甲方未按本合同第四条约定支付任何款项，每逾期一日，应按应付未付金额的千分之五向乙方支付违约金，且甲方应在支付违约金的同时补足欠款本金及相应利息（利率按LPR计算）。逾期超过30日，乙方有权暂停劳务服务或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的直接经济损失（包括但不限于人员遣返费、合同解除损失等），赔偿总额不超过合同总价款的30%。

2.**提供虚假信息**：如甲方提供的施工条件、技术要求或资质文件存在虚假或遗漏，导致乙方劳务人员作业受阻或产生额外成本，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.**无故拒绝验收**：如甲方在消防劳务服务完成后无正当理由拒绝验收或拖延验收超过60日，视为验收合格，甲方仍需支付全部劳务费用，并按本合同第四条约定支付违约金。

###二、乙方违约责任

1.**劳务人员资质不符**：如乙方提供的劳务人员未持有有效资质证书或存在违规操作行为，经甲方书面指出后仍未整改，乙方应立即更换合格人员并承担由此造成的工期延误责任。每延迟一天，乙方向甲方支付合同总价款千分之一的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。若因乙方人员资质问题导致甲方遭受第三方索赔或行政处罚，乙方应承担全部赔偿责任。

2.**未足额购买保险**：如乙方未按约定为劳务人员购买或足额缴纳工伤保险、意外伤害保险，导致人员伤亡后无人承担赔偿责任，乙方应先行赔付全部损失，且甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款50%的违约金。

3.**擅自转包或分包**：如乙方未经甲方书面同意，将本合同项下的劳务服务转包或分包给第三方，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款2倍的违约金，同时乙方需赔偿甲方因此遭受的损失。

4.**违反安全规定**：如乙方劳务人员在作业过程中发生重大安全事故（如造成人员重伤或直接经济损失超过XX万元），乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿、罚款及行政处罚，并扣减合同总价款30%作为违约金。甲方有权解除合同，且乙方不得要求返还已支付的劳务费用。

###三、双方共同违约责任

1.**不可抗力导致合同解除**：如因地震、洪水等不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解除合同，已产生的劳务费用按实际完成工作量比例结算，多退少补。双方互不承担违约责任，但应各自承担因不可抗力造成的直接损失。

2.**争议未解决期间的违约**：如双方就合同争议进入诉讼或仲裁程序，在争议未最终解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，任何一方擅自停止履行或单方变更合同，应承担违约责任。

本条所述违约金与赔偿金可以累加适用，但总额不超过合同总价款的3倍。任何一方违约导致合同解除的，违约方还应承担对方为准备履行合同所投入的直接费用损失。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸、雷击）、战争、动乱、政府行为（如征收、没收、禁运）、法律变化（如立法、政策调整）以及因突发公共卫生事件（如传染病疫情）导致政府实施的封锁、隔离等措施。

2.**举证责任**：主张不可抗力的一方应自事件发生之日起15日内，向对方提供不可抗力事件的证明材料，包括但不限于政府公告、新闻报道、损失评估报告等。如未能及时提供，视为非不可抗力事件。

3.**责任免除**：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应尽合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力持续超过60日，双方可书面确认解除合同，已产生的费用按实际履行比例结算，多预付款项应予以退还。

4.**不可免除的义务**：即使发生不可抗力，双方仍需履行通知义务，及时通报事件进展及对合同履行的影响，并采取措施防止损失扩大。若因未采取合理措施导致损失加剧，仍需承担相应责任。

5.**不可抗力终止**：不可抗力事件消除后，双方应立即恢复合同履行，已延误的工期相应顺延。如不可抗力导致合同目的无法实现，双方可协商变更合同或解除合同，并按实际履行情况处理费用及损失。

第八条争议解决

1.**协商与调解**：双方因本合同产生任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可申请XX省XX市建设工程行业协会进行调解。调解达成协议的，双方应签署调解书并履行，调解不成的，方可进入仲裁或诉讼程序。

2.**仲裁**：如调解不成，任何一方可向XX仲裁委员会申请仲裁，仲裁规则适用该会现行规则。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

3.**诉讼**：如选择诉讼，双方应向合同履行地（即XX省XX市XX区人民法院）提起诉讼。诉讼期间，双方应配合提供证据材料，法院作出的判决具有法律效力。如一方不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉。

4.**证据规则**：双方提供的证据材料应真实、完整，并按对方要求在合理期限内提交。如因一方隐瞒或提供虚假证据导致争议扩大，该方应承担不利后果。

5.**法律适用**：本争议解决条款独立于合同其他条款，即使合同解除或终止，争议解决方式仍有效。双方应通过争议解决程序解决所有未决争议，直至最终裁决或判决生效。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方所有正式通知、文件或指示均应采用书面形式（包括信函、传真、电子邮件、挂号信或双方确认的电子数据交换系统），并地址或邮箱应为本合同首部载明的联系方式。邮件或数据交换发送后24小时内视为送达，邮寄方式以寄出当日邮戳为准。重要通知需双方签字确认才生效。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或单方变更无效。

3.**保密义务**：双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密（包括技术信息、价格条款、客户资料等）承担保密责任，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为合同有效期内及合同终止后2年内。

4.**不可转让性**：本合同仅限于双方使用，任何一方不得将其权利义务转让给第三方，除非获得对方书面同意。擅自转让的，转让行为无效，并承担违约责任。

5.**完整协议**：本合同及其附件构成双方就合作事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解及承诺。

6.**法律适用与管辖**：本合同适用中华人民共和国法律解释，任何争议均适用本合同约定解决，双方应遵守相关法律及行业规范。

7.**通知送达**：所