场地建设合同范本

场地建设合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有场地建设需求，乙方具备场地建设的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行场地建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.场地建设内容乙方负责为甲方建设位于[场地具体地址]的[场地类型，如工业厂房场地、商业广场场地等]，场地占地面积为[X]平方米。建设内容包括但不限于场地平整、基础工程（如打桩、浇筑地基等）、主体建筑工程（按照甲方提供的设计图纸进行建设，包括建筑物的结构搭建、墙体砌筑、屋顶安装等）、水电安装工程（铺设电力线路、安装照明设备、给排水管道等）以及配套设施建设（如消防设施、通风设备、停车场等）。2.建设标准场地建设应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，确保工程质量合格。建筑物的结构安全等级为[具体等级]，抗震设防烈度为[X]度。建筑材料应符合国家标准及设计要求，如钢材采用[指定钢材品牌及规格]，水泥采用[指定水泥品牌及标号]等。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对场地建设工程的进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本合同约定，对乙方提交的工程进度报告、质量检验报告等进行审核。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务按照本合同约定向乙方支付场地建设费用。向乙方提供场地建设所需的相关资料，包括但不限于场地规划图纸、地质勘察报告、设计要求等，并确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理场地建设过程中所需的各项审批手续，如施工许可证等，并承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理的责任。在场地建设期间，为乙方提供必要的施工条件，如施工现场的通水、通电、通路等，并协调周边关系，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付场地建设费用。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应责任。根据场地建设的实际情况，在不违反法律法规和本合同约定的前提下，有权合理调整施工方案，但应提前通知甲方。2.义务按照国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及本合同约定的建设标准和要求，组织施工，确保场地建设工程质量合格，并在合同约定的工期内完成建设任务。编制详细的施工组织设计和施工进度计划，并提交给甲方审核。按照审核后的施工组织设计和施工进度计划组织施工，定期向甲方提交工程进度报告，报告内容包括已完成的工程量、未完成的工程量及原因、下一步工作计划等。负责采购和供应场地建设所需的建筑材料、设备等，并确保其质量符合国家标准及设计要求。对采购的材料、设备进行检验和试验，向甲方提供质量证明文件。建立健全施工现场的质量、安全管理制度，加强施工人员的质量、安全教育，确保施工现场的安全。在施工过程中，因乙方原因发生的质量、安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工过程中产生的噪声、粉尘等污染，符合国家及地方环保要求。在场地建设工程竣工后，按照国家及地方有关规定和本合同约定，组织竣工验收，并向甲方提交竣工验收报告。在竣工验收合格后，负责办理工程竣工备案手续。在场地建设工程保修期内，按照国家及地方有关规定和本合同约定，承担保修责任。对出现的质量问题，及时进行维修，并承担维修费用。三、费用及支付方式1.场地建设费用本场地建设工程的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付场地建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度款：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付场地建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；乙方完成主体建筑工程的[X]%并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付场地建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；乙方完成主体建筑工程并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付场地建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。竣工验收款：场地建设工程竣工验收合格且乙方提交全部竣工资料后[X]日内，甲方向乙方支付场地建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质量保修金：场地建设工程竣工验收合格满一年后，如无质量问题，甲方向乙方无息支付质量保修金，质量保修金为场地建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、工期1.开工日期：本场地建设工程计划于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本场地建设工程计划于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。3.工期调整因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。甲方应承担因工期延误给乙方造成的损失。因乙方原因导致工程延误的，工期不予顺延，乙方应采取措施加快施工进度，确保在合同约定的工期内完成建设任务。因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。因不可抗力因素导致工程延误的，工期相应顺延，双方互不承担责任。乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、质量及验收1.质量标准场地建设工程质量应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及本合同约定的建设标准和要求。乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量合格。2.验收程序乙方在完成各阶段工程施工后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后[X]日内组织验收。验收合格后，双方应签署验收文件。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。场地建设工程竣工后，乙方应提交竣工验收报告，并组织甲方及相关部门进行竣工验收。竣工验收合格后，双方应签署竣工验收备案表等相关文件。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定支付场地建设费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。若甲方未按照本合同约定提供相关资料或协助办理审批手续，导致工程延误或无法正常施工的，甲方应承担相应责任，工期相应顺延，并赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方擅自变更设计或提出不合理要求，导致乙方增加费用或延误工期的，甲方应承担增加的费用及相应的工期延误责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的建设标准和要求进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至工程质量合格，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成场地建设工程，每逾期一日，应按照场地建设费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照场地建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方擅自将场地建设工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照场地建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方采购的建筑材料、设备等不符合国家标准及设计要求，乙方应负责更换，并承担因此造成的工期延误及费用增加责任。如因材料、设备质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼