水利施工合同范本新版

水利施工合同范本新版1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为**XX水利工程集团有限公司**，法定代表人为**李明**，地址位于**北京市海淀区XX路XX号**。甲方是一家经国家工商行政管理机关核准登记注册的企业法人，具备水利工程施工总承包壹级资质，拥有丰富的水利工程项目建设经验。甲方的经营范围涉及水利工程的设计、施工、监理及技术咨询等，在行业内具有较高的信誉和综合实力。甲方为推进XX水利枢纽工程项目的建设，根据项目需求，特委托乙方提供专业的施工服务。

甲方的主要业务涵盖水库、堤防、灌溉系统、水电站等水利工程的承建，具备完善的质量管理体系和安全生产保障机制。在本次合作中，甲方作为项目投资主体，负责提供工程所需的基本建设条件，包括但不限于土地征用、拆迁补偿、施工环境协调等事宜。同时，甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程符合设计规范和合同约定。甲方的决策机构由董事会和项目管理团队组成，主要负责项目的整体规划、资金调配和风险控制，确保项目按期、保质完成。

甲方的联系方式包括：法务部门联系人**王刚**，联系电话为**，电子邮箱为**lawyer@**。甲方在合同履行过程中，将提供必要的支持和配合，包括但不限于提供施工图纸、技术文件、现场条件说明等资料，并协调相关政府部门完成审批手续。甲方承诺按照合同约定支付工程款项，保障乙方的合法权益，共同推动项目的顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为**XX水利工程建设有限公司**，法定代表人为**张华**，地址位于**上海市浦东新区XX大道XX号**。乙方是一家专注于水利工程施工的企业，具备水利工程施工总承包贰级资质，拥有专业的施工团队和先进的施工设备。乙方在堤防加固、渠道疏浚、泵站改造等领域积累了丰富的项目经验，曾参与多个国家级水利工程的施工建设。

乙方的核心业务包括水利工程的土建施工、机电安装、水土保持等，具备完善的项目管理体系和安全生产责任制度。在本次合作中，乙方将根据甲方的需求，提供XX水利枢纽工程项目的施工服务，包括工程测量、地基处理、结构施工、设备安装等全流程服务。乙方承诺严格按照设计图纸和国家现行施工规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。乙方的项目管理团队由经验丰富的工程师和技术人员组成，负责施工现场的调度、质量控制、安全管理等事务，确保项目高效推进。

乙方的联系方式包括：商务部门联系人**刘洋**，联系电话为**，电子邮箱为**business@**。乙方在合同履行过程中，将积极配合甲方的监督管理，定期提交施工进度报告和技术总结，及时响应甲方的需求变更。乙方承诺遵守国家法律法规和行业标准，确保施工过程中的环境保护和安全生产，为项目的顺利实施提供有力保障。

**合同简介**

XX水利枢纽工程项目是国家重点水利建设项目，旨在提升区域水资源调配能力，保障农业灌溉、防洪减灾和生态用水需求。该项目位于XX省XX市，工程总投资约XX亿元人民币，主要建设内容包括大坝、溢洪道、引水渠、灌溉系统等。为高效推进项目的建设，甲方经多方考察和评估，选择乙方作为该项目的施工服务提供商。

双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同。甲方委托乙方按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定，完成XX水利枢纽工程项目的施工任务；乙方承诺按照合同要求，提供高质量的施工服务，确保工程按期、保质完成。本合同是双方合作的基础，明确了双方的权利与义务，为项目的顺利实施提供了法律保障。合同范本中的当事人信息、合作背景、定义条款等内容，均与本次合作密切相关，旨在规范双方的行为，防范法律风险，保障双方的合法权益。通过本合同的签订，双方将共同努力，推动XX水利枢纽工程项目的顺利实施，为区域水利事业的发展贡献力量。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX水利枢纽工程项目（以下简称“本项目”）中的权利与义务，确保项目按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定顺利实施。合同范围包括但不限于以下内容：乙方根据甲方提供的施工图纸和技术文件，负责本项目的土建工程施工、机电设备安装、水土保持措施落实、以及相关的施工组织、质量管理、安全管理和技术服务等全过程施工活动。具体工作范围涵盖工程测量放线、地基与基础处理、混凝土结构浇筑、钢结构安装、管道敷设、设备调试、工程验收等全部施工内容。本合同旨在通过双方的共同努力，完成本项目的建设目标，使工程达到设计要求和国家规定的质量标准，并按时交付甲方使用。

第二条定义

1.“本项目”是指位于XX省XX市，由甲方投资建设的XX水利枢纽工程项目。

2.“施工图纸”是指甲方根据工程设计单位提供的，经审批合格的施工图纸和技术文件。

3.“国家现行施工规范”是指国家及地方颁布的现行有效的施工技术标准、规范和规程。

4.“工程质量”是指工程实体质量、材料质量、施工工艺以及工程外观等方面的质量表现，应符合设计文件和国家相关标准的要求。

5.“安全生产”是指施工过程中，为防止人身伤亡、财产损失而采取的安全管理措施和应急预案。

6.“工程变更”是指合同签订后，由于设计调整、现场条件变化等原因导致的施工内容、工程量或技术要求的变更。

7.“竣工验收”是指工程完成后，由甲方组织设计、监理、施工等单位进行的，对工程是否符合设计要求和国家标准的最终检验确认过程。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，包括施工计划、资源配置、质量安全等，并要求乙方按合同约定履行义务。

（2）甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括施工场地、设计图纸、技术文件、地质勘察资料等，并确保乙方能够顺利开展施工工作。

（3）甲方应按照合同约定，按时支付工程款项，保障乙方的合法权益，不得无故拖欠或克扣工程款。

（4）甲方有权参与工程变更的审批，并对工程变更的费用进行审核，确保变更合理合规。

（5）甲方应组织或参与工程的竣工验收，并对验收结果负责，确保工程符合设计要求和国家标准。

（6）甲方应协调解决施工过程中遇到的周边关系问题，包括土地征用、拆迁补偿、环境评估等，为乙方提供良好的施工环境。

（7）甲方应提供必要的安全生产条件，包括施工用电、安全防护设施等，并对施工现场的安全生产负总责。

（8）甲方应配合乙方处理工程索赔事宜，并对索赔结果的合理性进行审核。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权按照合同约定，获得施工所需的资金、材料和设备，并要求甲方提供必要的施工条件和支持。

（2）乙方应严格按照施工图纸和技术文件进行施工，确保工程质量符合设计要求和国家标准，并对施工质量负全部责任。

（3）乙方应建立完善的质量管理体系，实施全过程质量控制，定期进行质量检查和自评，并及时整改存在的问题。

（4）乙方应制定详细的施工计划和安全措施，合理安排施工进度，确保工程按期完成，并对施工安全负全部责任。

（5）乙方应配备专业的项目管理团队，负责施工现场的调度、协调和技术管理，确保施工高效有序进行。

（6）乙方应遵守国家法律法规和行业标准，严格执行环境保护和安全生产规定，防止施工过程中出现环境污染和安全事故。

（7）乙方应定期向甲方提交施工进度报告、质量检查报告、安全检查报告等资料，并积极配合甲方的监督检查。

（8）乙方有权根据工程变更提出费用调整要求，并要求甲方进行审核和确认，确保变更费用的合理性。

（9）乙方应妥善保管施工资料和工程实体，确保工程在竣工验收后能够长期稳定运行，并承担相应的保修责任。

（10）乙方应配合甲方处理工程索赔事宜，并对索赔资料的完整性和准确性负责，确保索赔工作的顺利进行。

（11）乙方应遵守合同约定，不得将工程转包或违法分包，确保施工过程的合法合规，并对施工过程中的法律责任承担全部责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下XX水利枢纽工程项目的施工总价（含税）为人民币**XX元整（大写：XX元整）**。该价格已包含乙方为完成本合同约定的全部施工内容所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工设备折旧费、管理费、利润、税金、安全生产措施费、技术文件费、保险费等。

付款方式采用按月（或按形象进度）支付与竣工结算相结合的方式。乙方应在每月结束后10日内，向甲方提交符合要求的月度进度款支付申请及相应的支撑资料（如工程量报表、发票等），甲方在收到申请后15日内进行审核，审核无误后支付当月应付款项的80%。剩余20%作为工程质量保证金，于工程竣工验收合格后6个月内支付80%，剩余20%在工程质保期满且无任何质量问题后一次性无息付清。

甲方应确保支付款项的账户信息准确无误，乙方应按时开具合法有效的发票。任何一方逾期支付款项，应按日向对方支付逾期付款金额万分之五的违约金。若甲方无正当理由拖欠工程款，经乙方书面催告后30日内仍未支付的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

第五条履行期限

本合同项下工程的总工期为**XX天**，自合同生效且乙方施工准备就绪之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。具体开竣工日期以双方书面确认的开工通知和竣工验收报告为准。

乙方应在合同生效后30日内完成所有施工前的准备工作，包括施工组织设计编制、施工现场临建设施搭建、主要施工设备进场等，并报甲方书面确认后方可正式开工。

在合同履行过程中，如遇国家政策调整、设计变更、不可抗力等非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。但乙方应采取措施将工期延误控制在合理范围内，并及时通知甲方。

甲方应按合同约定及时提供施工条件，如因甲方原因导致工期延误，延误期间乙方人员、设备的窝工损失由甲方承担，工期相应顺延。

工程竣工验收应在工程竣工后30日内进行。甲方应在收到乙方竣工验收申请后15日内组织相关单位进行验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在收到验收报告后按要求进行整改，并承担整改费用，整改后重新申请验收，直至合格。

第六条违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定及时支付工程款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期支付超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在15日内支付全部拖欠款项及违约金。若甲方仍未能履行支付义务，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于合同总价款的30%作为违约赔偿金。

（2）甲方未按合同约定提供施工条件或协调解决周边关系问题，导致乙方无法正常施工，工期延误的，每延误一日，甲方应按合同总价款的万分之五向乙方支付工期延误赔偿金。延误超过60日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失。

（3）甲方提供的施工图纸或技术文件存在重大错误或遗漏，导致乙方返工或工期延误的，甲方应承担由此造成的全部返工费用和工期延误损失，并按合同总价款的10%向乙方支付违约金。

（4）甲方在工程竣工验收过程中无正当理由拒绝验收或拖延验收，导致乙方无法办理竣工结算和获取尾款的，每拖延一日，甲方应按合同总价款的万分之五向乙方支付违约金。拖延超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定的工期和质量标准完成施工任务，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付工期延误违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于合同总价款的30%作为违约赔偿金。

（2）工程质量不符合合同约定或国家现行施工规范、标准的要求，经甲方或监理单位指出后，乙方未能在规定期限内整改合格的，甲方有权要求乙方返工、修理，并承担由此产生的全部费用。返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于合同总价款的50%作为违约赔偿金。

（3）乙方在施工过程中发生重大质量安全事故，或因乙方原因导致环境污染的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于人员伤亡赔偿、环境治理费用、行政处罚等。同时，甲方有权解除合同，并永久取消乙方参与本项目或类似项目的资格。

（4）乙方未按合同约定履行安全生产责任，导致发生人员伤亡或重大财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并按合同总价款的100%向甲方支付违约金。情节严重的，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

（5）乙方擅自将工程转包或违法分包，一经查实，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失，包括但不限于合同总价款的50%作为违约赔偿金。同时，甲方保留向乙方追究法律责任的权利。

（6）乙方未按合同约定提交竣工验收资料或配合竣工验收工作的，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

（7）乙方提供的竣工资料不符合合同约定或相关法规的要求，导致工程无法通过竣工验收或使用的，乙方应负责补齐或修改，并承担由此产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

3.违约金的限制

任何一方支付违约金累计不超过合同总价款的30%。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿超出违约金部分的损失。

4.解除合同的责任

除本合同另有约定外，任何一方单方面解除合同，应向对方支付合同总价款20%的违约金。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿超出违约金部分的损失。

5.不可抗力导致的违约

因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后15日内书面通知对方，并提供相关证明文件，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。不可抗力影响消除后，应尽快恢复履行合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于：地震、台风、洪水、暴雨、雪灾、冰雹、泥石流、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）以及其他类似事件。

2.通知与证明：任何一方遭受不可抗力事件影响时，应在事件发生后48小时内书面通知对方，说明事件情况及其预计影响。通知后，应在合理期限内（不超过15日）向对方提交不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、灾害调查报告、保险理赔文件等。

3.责任免除：根据不可抗力事件的影响，双方可协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失，并通知对方。

4.持续影响：如果不可抗力事件持续超过30日，双方应再次协商合同履行事宜。若协商不成，可解除合同。解除合同时，双方应按已完成的工作比例结算工程款，并互相返还已收和已付的款项。

5.不可免除的责任：即使发生不可抗力事件，若双方有责任采取合理的预防或减轻措施而未采取，导致损失扩大的，受损失方有权要求责任方承担相应责任。

6.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行，并采取必要措施确保工程安全和质量。

第八条争议解决

1.协商解决：双方应本着友好、合作的态度，就合同履行过程中发生的争议进行协商解决。协商应通过书面形式进行，并力求在合理期限内达成一致意见。

2.调解解决：如果协商无法解决争议，双方可共同向有管辖权的人民调解委员会申请调解。调解应遵循自愿、公平、公正的原则，调解协议经双方签字盖章后具有法律约束力。

3.仲裁解决：如果协商和调解无法解决争议，双方应将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，并承担各自的仲裁费用。

4.诉讼解决：如果双方在合同中未约定仲裁，或仲裁协议无效，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法对争议进行审理，并作出判决。判决生效后，双方应自觉履行判决内容。

5.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应提供真实、完整的证据材料，并遵守相关法律法规和行业规范。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，确保工程项目的顺利进行。

6.争议解决语言：所有争议解决文件和程序均应以中文进行。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前15日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面修改或补充本合同。

3.合同转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的