水利电承包协议书

水利电承包协议书甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拥有水利电相关项目需要进行承包，乙方具备相应的承包能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将水利电项目承包给乙方事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.项目名称：[水利电项目具体名称]2.项目地点：[详细地址]3.项目内容：水利设施部分：包括但不限于[具体水利设施名称，如大坝、水渠、水闸等]的设计、施工、安装与调试。要求水利设施符合国家相关标准和行业规范，具备良好的防洪、灌溉、供水等功能。电力设施部分：涵盖[具体电力设施内容，如发电设备、输电线路、变电装置等]的建设、维护与升级。电力设施应确保安全稳定运行，满足相关电力技术要求和供电可靠性标准。配套设施部分：包含与水利电项目相关的附属设施，如机房、配电室、监测系统、自动化控制系统等的建设与完善，以保障整个水利电系统的高效运行。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的承包工作进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工和服务。有权审查乙方提交的项目进度报告、质量检验报告、费用结算报告等相关文件资料。在乙方违反合同约定或出现严重质量问题、安全事故等情形时，有权要求乙方整改、返工或采取其他补救措施，直至解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务：向乙方提供开展承包工作所需的相关资料和文件，包括但不限于项目规划文件、地质勘察报告、周边环境资料等，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。协助乙方办理项目建设过程中所需的各类审批手续，如施工许可证、规划许可证等，并承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理的责任。按照合同约定的时间和方式向乙方支付承包费用。协调处理项目建设过程中与周边单位、居民等的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定提供相关资料、协助办理审批手续，并按时支付承包费用。根据项目实际情况和施工需要，在符合法律法规和合同约定的前提下，合理安排施工进度、施工方案和人员调配。在承包工作过程中，对于甲方提出的不合理要求或违反法律法规、合同约定的指令，有权拒绝执行，并要求甲方予以纠正。2.义务：具备相应的水利电工程承包资质和专业技术能力，按照国家相关法律法规、行业标准规范以及本合同约定，全面履行承包义务，确保项目质量、安全和进度。自行组织施工队伍和施工设备，制定详细的施工计划和质量保证措施，并提交给甲方备案。施工过程中严格按照施工计划和质量保证措施进行操作，确保工程质量达到优良标准。建立健全安全管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全，承担因乙方原因导致的安全事故责任。定期向甲方提交项目进度报告、质量检验报告、费用结算报告等相关文件资料，及时汇报项目进展情况和存在的问题，并根据甲方意见及时进行整改。负责项目竣工验收工作，按照相关规定和合同要求整理、归档项目资料，确保项目资料完整、真实、有效。在项目竣工验收合格后，将项目交付给甲方，并承担因乙方原因导致项目验收不合格或交付延误的责任。在项目建设过程中，妥善保护施工现场及周边环境，减少施工对周边环境的影响。工程完工后，按照环保要求对施工场地进行清理和恢复。三、承包费用及支付方式1.承包费用：本项目承包费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更、增加项目内容等原因导致费用增加的除外。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付承包费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。项目施工进度达到[具体进度节点，如基础工程完成、主体工程完成[X]%等]后，甲方向乙方支付承包费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。项目竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余承包费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期：本项目开工日期为[具体日期]。乙方应在接到甲方书面开工通知后[X]日内组织人员和设备进场施工，如因乙方原因未能按时开工，每延误一日，乙方应按照承包费用的[X]%向甲方支付违约金。2.竣工日期：本项目竣工日期为[具体日期]。乙方应确保在合同约定的竣工日期前完成全部承包工作，并通过竣工验收。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应按照承包费用的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。3.工期调整：在施工过程中，如因甲方提出的设计变更、增加项目内容等原因导致工期延长的，乙方应及时调整施工计划，并书面通知甲方。双方应根据实际情况协商确定新的竣工日期，乙方不承担因上述原因导致工期延长的违约责任。五、质量标准1.乙方应按照国家现行的水利电工程施工质量验收规范及相关行业标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。具体质量标准如下：水利设施部分：大坝的稳定性、防渗性等指标应符合[具体大坝质量标准]；水渠的过水能力、结构强度等应满足[具体水渠质量标准]；水闸的启闭灵活性、止水密封性等应达到[具体水闸质量标准]。电力设施部分：发电设备的发电效率、可靠性等应符合[具体发电设备质量标准]；输电线路的绝缘性能、电压损失等应满足[具体输电线路质量标准]；变电装置的变压精度、安全性能等应达到[具体变电装置质量标准]。配套设施部分：机房的建筑结构安全、通风照明等应符合[具体机房质量标准]；配电室的电气设备安装规范、防火防爆等应满足[具体配电室质量标准]；监测系统的数据准确性、实时性等应达到[具体监测系统质量标准]；自动化控制系统的控制精度、稳定性等应符合[具体自动化控制系统质量标准]。2.乙方应建立质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，每道工序完成后应进行质量自检，合格后方可进行下一道工序。甲方有权随时对工程质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到质量标准。因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因返工后仍无法达到质量标准，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。六、安全责任1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。2.乙方应为施工人员购买足额的工伤保险等相关保险，配备必要的安全防护用品和消防器材，并对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。3.在施工过程中，乙方应设置明显的安全警示标志，采取有效的安全防护措施，防止发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应立即采取救援措施，并承担事故造成的全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿等。同时，乙方应积极配合相关部门进行事故调查处理，按照要求及时整改安全隐患，确保类似事故不再发生。4.甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，如发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。乙方应按照甲方要求及时整改到位，否则甲方有权责令乙方停工整顿，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定向乙方支付承包费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时甲方应承担因停工给乙方造成的损失。若甲方未按照合同约定提供相关资料、协助办理审批手续，导致乙方无法正常施工或工期延误的，甲方应承担相应的责任，工期相应顺延，并赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方违反合同约定，擅自干涉乙方的正常施工或提出不合理要求，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应按照本合同第五条的约定承担返工、整改等责任，如给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成承包工作，每延误一日，应按照承包费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照承包费用的[X]%向甲方支付违约金，承担因工期延误给甲方造成的损失。若乙方违反合同约定，擅自将承包项目转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照承包费用的[X]%向甲方支付违约金，承担因转包或分包给甲方造成的损失。若乙方未按照合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争