建筑材料供应合同履约担保协议

建筑材料供应合同履约担保协议建筑材料供应合同履约担保协议甲方（债权人/采购方）：XX建设工程有限公司统一社会信用代码：XXX地址：XXX联系人：XXX联系电话：XXX乙方（债务人/供应方）：XX建材有限公司统一社会信用代码：XXX地址：XXX联系人：XXX联系电话：XXX丙方（担保人/银行）：XX银行股份有限公司XX分行统一社会信用代码：XXX地址：XXX联系人：XXX联系电话：XXX鉴于1.甲方与乙方已于XXXX年XX月XX日签订《建筑材料供应合同》（合同编号：XXX，以下简称“主合同”），约定乙方向甲方供应[具体材料名称，如：C30商品混凝土、HRB400E螺纹钢等]，用于[具体工程项目名称：XXX项目]；2.为保障主合同项下甲方债权实现，乙方同意提供履约担保，丙方同意为乙方的履约义务出具不可撤销银行保函，三方经协商一致，订立本协议。第一条担保方式及金额1.乙方需同时提供两种担保：（1）履约保证金：乙方应向甲方缴纳人民币XX元（大写：XXX），金额不超过主合同总价的20%；（2）银行履约保函：丙方为乙方出具不可撤销、见索即付的银行保函，担保金额为人民币XX元（大写：XXX），金额不超过主合同总价的30%。2.履约保证金及保函的担保金额可合并覆盖主合同项下乙方全部履约责任，超出部分自动失效。第二条担保范围本协议担保范围包括：1.乙方在主合同项下的材料质量责任（不符合国家/行业标准、主合同约定的质量要求）；2.交货期限责任（逾期交货、交货批次延误）；3.数量责任（交货数量不足、短装）；4.质保期责任（质保期内材料缺陷、乙方未按约定整改/更换）；5.违约赔偿责任（因乙方违约给甲方造成的直接损失，包括工期延误损失、第三方索赔、诉讼费、律师费、保全费等）；6.主合同约定的其他乙方应履行的义务及违约责任。第三条担保期限1.履约保证金的担保期限：自主合同生效之日起，至主合同项下所有材料验收合格且质保期届满后15个工作日止；2.银行保函的担保期限：自主合同生效之日起，至主合同项下最后一批材料质保期届满后30个工作日止（最长不超过主合同约定的质保期届满后60日）；3.若主合同履行期限延长，乙方应提前10个工作日书面通知甲方及丙方，丙方需出具保函延期补充文件，否则担保期限不自动延长。第四条履约保证金的缴纳与退还1.缴纳：乙方应于主合同签订后5个工作日内，将履约保证金转入甲方指定账户：账户名称：XX建设工程有限公司开户行：XXX银行XX支行账号：XXX甲方收到保证金后3个工作日内出具加盖公章的收据。2.退还：（1）若无乙方违约情形，甲方应于质保期届满后10个工作日内，无息退还全部履约保证金；（2）若乙方存在违约，甲方有权从保证金中扣除相应违约金、赔偿金，扣除后剩余部分于上述期限内退还；不足部分从丙方保函中索赔。第五条银行保函的开立与生效1.开立要求：乙方应于主合同签订后7个工作日内，向甲方提交符合本协议附件1（《银行履约保函格式》）的保函原件；保函需明确：（1）受益人为甲方；（2）担保金额、期限与本协议约定一致；（3）见索即付（甲方提交索赔函及违约证明材料后，丙方无条件支付）；（4）不得设置任何抗辩条款（如“需乙方确认违约”“需法院判决”等）。2.生效条件：甲方收到符合要求的保函原件，且主合同生效之日起，保函正式生效。第六条担保责任的承担1.索赔触发：甲方发现乙方存在本协议第二条约定的违约情形时，有权启动索赔：（1）保证金索赔：甲方应于发现违约后3个工作日内，书面通知乙方（附违约证明材料，如：验收不合格报告、逾期交货记录、损失清单等），直接从保证金中扣除相应金额；（2）保函索赔：若保证金不足覆盖损失，甲方应于保证金扣除后5个工作日内，向丙方提交索赔函（附：违约证明材料、保证金扣除凭证），丙方应于收到索赔函后5个工作日内，无条件支付索赔金额至甲方指定账户，无需乙方同意或提供额外证明。2.乙方异议：乙方对甲方索赔有异议的，应于收到索赔通知后7个工作日内，向甲方及丙方提交书面异议及证据，逾期未提出视为认可索赔金额。第七条各方权利义务1.甲方权利：（1）有权检查乙方履约情况，要求乙方提供材料质量证明文件；（2）按本协议约定索赔保证金及保函金额；（3）不得无故扣押履约保证金，退还时需及时通知乙方。2.乙方义务：（1）按时缴纳保证金、提交符合要求的保函；（2）严格履行主合同约定的质量、数量、交货期限等义务；（3）质保期内出现材料缺陷，应于收到甲方通知后48小时内到场整改，逾期未整改的，甲方有权自行处理，费用从担保金额中扣除。3.丙方义务：（1）按本协议及保函约定承担担保责任，不得无理拒付索赔金额；（2）收到甲方索赔函后，需在约定时间内支付，逾期支付的，按日万分之五向甲方支付违约金。第八条违约情形认定以下情形视为乙方违约，甲方有权全额索赔保证金及保函金额：1.材料质量不合格（经第三方检测机构确认不符合标准），且乙方未在7个工作日内更换合格材料；2.逾期交货超过10日，或累计逾期交货超过30日；3.交货数量不足累计超过主合同总量的10%；4.乙方擅自停止供货或解除主合同；5.乙方提供虚假材料质量证明文件（如伪造检测报告）。第九条争议解决因本协议发生争议，三方应先协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他1.本协议是主合同的从合同，主合同无效不影响本协议中担保条款的效力（若为独立保函）；2.本协议一式5份，甲方2份，乙方2份，丙方1份，自各方签字盖章之日起生效；3.附件：（1）《建筑材料供应合同》（编号XXX）；（2）《银行履约保函格式》；（3）甲方保证金账户信息。（以下无正文）甲方（盖章）：XX建设工程有限公司法定代表人/授权代理人（签字）：__________日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XX建材有限公司法定代表人/授权代理人（签字）：__________日期：XXXX年XX月XX日丙方（盖章）：XX银行股份有限公司XX分行负责人/授权代理人（签字）：__________日期：XXXX年XX月XX日附件1：银行履约保函格式致：XX建设工程有限公司本保函编号：XXX本保函金额：人民币XX元（大写：XXX）鉴于XX建材有限公司（以下简称“供应商”）与贵司签订《建筑材料供应合同》（编号XXX），本银行（XX银行股份有限公司XX分行）在此无条件、不可撤销地向贵司承诺：若供应商在上述合同项下发生违约（包括但不限于质量不合格、逾期交货、数量不足等），贵司有权向本银行提交书面索赔函及违约证明材料，本银行将在收到索赔函后5个工作日内，无条件支付索赔金额（最高不超过本保函金额）至贵司指定账户，无需供应商确认或提供任何额外证明。本保函有效期至XXXX年X