边坡支护工程施工合同范本

边坡支护工程施工合同范本一、引言边坡支护工程因地质条件复杂性、施工安全风险性较高，其施工合同的规范性直接关系到工程质量、工期控制及双方权益保障。一份严谨的施工合同，需明确工程范围、技术要求、权责划分、价款支付等核心内容，为项目顺利实施筑牢法律与管理基础。本文结合边坡支护工程特点，梳理合同关键条款并提供范本框架，供参建各方参考使用。二、合同核心条款解析（一）工程概况条款明确工程基本信息，需包含：工程名称：如“XX地块边坡支护工程”；工程地点：详细至具体路段或地块坐标；工程内容：结合设计文件说明支护类型（如锚杆挡墙、锚索框架、重力式挡土墙等）、施工范围（如边坡长度、高度、支护面积）、配套工程（如排水系统、监测设施安装）；工程规模：以设计图纸为准，例：边坡长度约200米，最大支护高度15米，锚杆钻孔深度平均12米（数字控制在4位内）。（二）合同主体与资质要求发包方（甲方）：需具备项目开发或建设管理权限，提供项目合法手续（如用地规划、施工许可）；承包方（乙方）：须持有岩土工程专业承包资质（或相关支护工程资质），具备类似工程业绩，项目经理需持注册建造师证（专业为建筑工程或岩土工程），技术人员需熟悉边坡支护规范（如《建筑边坡工程技术规范》GB____）。（三）施工内容与技术要求1.支护设计执行：乙方需严格按照甲方提供的施工图（或设计变更文件）施工，支护结构形式、材料参数（如钢筋型号、混凝土强度等级C30）、施工工艺（如锚杆钻孔孔径、注浆压力、锚索张拉应力）需符合设计要求；2.材料与设备要求：主材（钢筋、水泥、锚索钢绞线）需提供质量合格证、检测报告，进场前经甲方或监理验收；施工设备（钻机、注浆泵、张拉机具）需满足工期及工艺要求，定期维护确保安全运行；3.施工工艺标准：以行业规范为依据，例：锚杆钻孔垂直度偏差≤1%孔深，注浆饱满度≥95%，锚索张拉需分级进行（如0→0.2σ→0.8σ→1.0σ），锁定后预应力损失率≤5%。（四）工期约定总工期：自甲方发出开工令之日起60日历天（根据工程规模调整，避免长数字）；节点工期：分阶段明确关键节点（如钻孔完成、锚索张拉、挡墙浇筑），例：锚杆施工30天，挡墙浇筑20天，验收10天；工期顺延情形：因甲方提供场地延误、设计变更、地质条件与勘察报告不符（需现场签证确认）、不可抗力（如暴雨、地震）导致停工，乙方应在24小时内提交工期顺延申请，经甲方确认后工期相应顺延。（五）价款与支付方式1.计价方式：可采用固定单价（适用于地质条件较明确、工程量可计量的项目）或固定总价（适用于小型、设计明确的工程），例：锚杆施工单价（含钻孔、注浆、锚索）为XXX元/米，挡墙混凝土单价XXX元/立方米；2.支付节点：预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%（或根据工程风险调整）；进度款：按月（或节点）支付，乙方提交已完工程量报告，经监理、甲方审核后，支付至已完合格工程量的70%；竣工结算：工程验收合格、结算资料提交后30日内，双方完成结算，支付至结算总价的97%；质保金：结算总价的3%，质保期满后无质量问题一次性付清（质保期一般为2年，或根据设计使用年限约定）。（六）双方权利义务甲方义务：提供施工场地（含三通一平）、地下管线资料，协调周边村民或单位关系；及时审核乙方的施工方案、进度计划，按约定支付工程款；参与隐蔽工程验收（如锚杆钻孔深度、注浆质量），及时签署验收意见。乙方义务：编制专项施工方案（含安全专项方案），经甲方、监理审批后实施；严格执行质量、安全、环保标准，做好施工记录与资料整理；承担施工期间的人员、设备安全责任，为作业人员购买工伤保险；工程竣工后，向甲方移交完整的竣工资料（含检测报告、隐蔽验收记录）。（七）质量与验收1.质量标准：符合《建筑边坡工程技术规范》GB____、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB____等规范，及设计文件要求；2.验收程序：分部分项验收：锚杆施工完成后，乙方自检合格后报监理、甲方验收，验收合格方可进入下一道工序；竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工报告，甲方组织设计、监理、勘察等单位进行竣工验收，验收合格后签署竣工验收报告；3.质量保修：质保期内，乙方对非甲方原因导致的质量问题免费维修；因乙方施工质量问题造成的边坡失稳、坍塌等事故，乙方承担全部修复费用及赔偿责任。（八）安全责任乙方为施工安全第一责任人，需设置专职安全员，落实安全防护措施（如边坡顶部截水沟、作业平台护栏、高空作业安全带）；施工期间发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，保护现场并报告甲方、安监部门；事故责任由责任方承担，如因乙方违规操作导致事故，乙方承担全部经济及法律责任。（九）违约责任甲方违约：逾期付款：每逾期一日，按未付金额的0.1%支付违约金（或按LPR上浮50%计算）；提供资料延误或场地不具备条件，导致工期延误的，工期顺延并赔偿乙方窝工损失（按人工、设备闲置费计算）。乙方违约：工期延误：每逾期一日，按合同总价的0.1%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方退还已付工程款并赔偿损失；质量不合格：乙方无偿返修至合格，工期不予顺延；返修后仍不合格的，甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担；安全事故：因乙方原因导致安全事故，乙方承担全部赔偿责任，并承担甲方因此遭受的行政处罚或第三方索赔。（十）争议解决与其他条款争议解决：双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构，如XX仲裁委员会）；合同生效：自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；不可抗力：因地震、台风、政府征收等不可抗力导致工程无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方并提供证明，协商调整工期或价款。三、合同签订注意事项（一）资质与业绩审查签订前核查乙方资质证书（有效期、资质等级）、安全生产许可证，要求提供近3年类似边坡支护工程业绩（如XX山体边坡支护、XX基坑支护项目），确保乙方具备履约能力。（二）风险条款细化针对边坡工程“地质风险”，合同应明确：如施工中发现地质条件与勘察报告不符（如岩层倾角、地下水情况变化），双方现场签证确认后，可调整工程量、价款及工期，避免后期纠纷。（三）付款条款明确化避免“工程完工后付款”等模糊表述，需明确支付节点（如“锚杆施工完成50%，支付至合同总价的30%”）、付款前提（如“乙方提供等额增值税发票后支付”），防止甲方拖欠或乙方虚报工程量。（四）质量验收具体化将隐蔽工程验收（如钻孔深度、注浆压力）的标准、程序写入合同，约定“乙方自检合格后48小时内通知甲方验收，甲方逾期未验收视为合格”，避免甲方故意拖延验收。（五）安全条款责任化明确高风险作业（如高空、深基坑）的安全防护要求（如“锚索张拉时，作业半径内严禁站人，设置警示标志”），约定“乙方未落实安全措施导致事故，甲方有权暂停付款直至隐患整改完毕”。四、边坡支护工程施工合同范本（节选示例）（合同编号：XXX-2024）发包方（甲方）：____________________法定代表人：________________________地址：______________________________承包方（乙方）：____________________法定代表人：________________________资质等级：__________________________地址：______________________________第一条工程概况1.1工程名称：XX项目边坡支护工程1.2工程地点：XX市XX区XX路1.3工程内容：锚杆锚索框架支护（边坡长度200米，最大高度15米）、重力式挡墙（长度80米，高度5米）、排水系统施工1.4工程规模：支护面积约2500平方米，锚杆钻孔总长约2400米第二条合同工期2.1总工期：60日历天，自2024年X月X日（开工令发出日）起至2024年X月X日止。2.2工期顺延：因甲方原因（如场地交付延误、设计变更）或不可抗力导致停工，乙方提交书面申请经甲方确认后，工期相应顺延。第三条合同价款与支付3.1合同总价：人民币XX万元（固定总价，含设计变更增减量调整）。3.2支付方式：预付款：合同签订后7日内，支付20%（即XX万元）；进度款：按月支付，乙方提交已完工程量报告，经监理、甲方审核后，支付至已完合格工程量的70%；结算款：竣工验收合格、结算完成后30日内，支付至结算总价的97%；质保金：结算总价的3%，质保期满2年无质量问题后15日内付清。第四条质量标准与验收4.1质量标准：符合《建筑边坡工程技术规范》GB____及设计文件要求，锚杆抗拔力检测合格率100%，挡墙混凝土强度等级C30。4.2验收程序：分部分项工程完工后，乙方自检合格后48小时内通知甲方验收，甲方应在24小时内组织验收，验收合格方可进入下道工序；竣工验收由甲方组织，乙方提供完整竣工资料。第五条违约责任5.1甲方逾期付款，每逾期一日按未付金额的0.1%支付违约金；5.2乙方工期延误，每逾期一日按合同总价的0.1%支付违约金，逾期超过15日，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。第六条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：___