易项分包合同范本

易项分包合同范本甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了[总承包合同名称]（以下简称“总承包合同”），负责[项目名称]的建设工程施工。现甲方拟将总承包合同中的部分工作内容分包给乙方，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、分包工作内容及范围1.标的物或服务具体描述乙方负责分包的工作为[详细描述分包的具体工程内容，如某栋楼的主体结构施工中的混凝土浇筑工程，包括混凝土的搅拌、运输、浇筑及振捣等具体工作环节]。工作范围涵盖[明确工作的具体地点，如位于[项目地址]的[具体楼号]，以及该楼号内的特定楼层或区域等]。乙方应按照本合同约定及甲方要求，提供完成分包工作所需的全部劳务、材料、设备及技术服务等，确保分包工作的顺利完成。二、合同工期1.开工日期：本分包工程定于[具体日期]开工。2.竣工日期：本分包工程应于[具体日期]竣工。3.总工期：共计[工期天数]日历天。4.乙方应严格按照上述工期要求组织施工，若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款本分包工程合同价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本分包工作所需的全部费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式甲方在本合同签订后[X]个工作日内，向乙方支付合同价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成当月工作量并经甲方及监理单位验收合格后，甲方在次月的[X]个工作日内支付当月已完工作量价款的[X%]。本分包工程全部竣工并通过验收后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后[X]个工作日内，支付至合同价款的[X%]。剩余合同价款的[X%]作为质量保证金，在质保期届满且乙方无质量问题的情况下，甲方在质保期届满后[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权按照本合同约定对乙方的工作进行验收，如乙方工作不符合要求，有权要求乙方返工或采取其他补救措施。有权根据总承包合同的约定及实际情况，对本分包合同的工作内容、工期、价款等进行调整，但应提前通知乙方。2.义务按照本合同约定向乙方支付合同价款。负责协调与建设单位、监理单位等相关方的关系，为乙方施工创造有利条件。向乙方提供施工所需的图纸、技术资料等，并对乙方进行技术交底。对乙方提交的施工组织设计及施工方案进行审核，并提出意见和建议。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付合同价款。有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料等，并要求甲方进行技术交底。对甲方提出的不合理要求或违反本合同约定的行为，有权拒绝。2.义务按照本合同约定及甲方要求，组织施工，确保工程质量、进度和安全。自行完成本分包工作，不得转包或再分包。如因特殊情况需要分包部分工作，应事先征得甲方书面同意。负责提供完成本分包工作所需的全部劳务、材料、设备及技术服务等，并确保其质量符合国家标准及本合同约定。按照国家及地方有关规定，为施工人员购买足额的社会保险及意外伤害保险，承担因乙方原因导致的安全事故责任。遵守国家及地方有关法律法规、政策规定，遵守施工现场的各项规章制度，文明施工。定期向甲方报送施工进度、质量、安全等情况报告，并接受甲方的监督检查。在本分包工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照本合同约定及甲方要求，提交竣工结算报告及相关资料。五、工程质量及验收1.工程质量标准乙方应按照国家及行业现行的施工质量验收规范、标准以及本合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。本分包工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质保期内，乙方应承担因施工质量问题导致的维修、更换等费用。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方及监理单位验收。经甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序施工。本分包工程全部竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方在收到竣工报告后组织相关单位进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格。六、安全施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、政策规定，建立健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，确保施工安全。2.乙方应配备必要且合格的安全管理人员及安全防护设施，为施工人员提供必要的安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行救援，并及时通知甲方。乙方应承担因安全事故导致的全部责任及损失，包括但不限于赔偿费用、罚款等。同时，乙方应积极配合甲方及相关部门进行事故调查处理。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定向乙方支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若乙方逾期竣工超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合本合同约定及国家标准，乙方应负责无偿返工或整改，直至达到合格标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自转包或再分包本分包工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若乙方未按照本合同约定履行其他义务，应承担由此给甲方造成的损失，并按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.