年工程合同范本

年工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为【甲方公司全称】，法定代表人为【法定代表人姓名】，地址位于【甲方具体注册地址】，联系电话为【甲方官方联系电话】。甲方是一家依法注册并有效存续的企业法人，具备履行本合同所必需的资质、资金及履约能力。甲方在【相关行业领域】拥有丰富的业务经验及市场影响力，其经营范围涵盖【甲方主营业务范围】，在本合同签订前已具备与乙方进行工程合作所需的全部条件。甲方的主要业务包括【甲方具体业务内容】，并在行业内享有良好的商业信誉。甲方通过【甲方获取乙方信息的渠道】，了解到乙方具备完成本合同项下工程任务的相应技术实力、专业能力和资源储备，故双方经友好协商，同意就乙方为甲方提供工程服务事宜签订本合同。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为【乙方公司全称】，法定代表人为【法定代表人姓名】，地址位于【乙方具体注册地址】，联系电话为【乙方官方联系电话】。乙方是一家依法注册并有效存续的企业法人，具备履行本合同所必需的资质、技术能力及履约能力。乙方在【相关行业领域】拥有专业的技术团队及丰富的工程经验，其经营范围涵盖【乙方主营业务范围】，在本合同签订前已具备完成本合同项下工程任务的全部条件。乙方的主要业务包括【乙方具体业务内容】，并在行业内享有良好的商业信誉。乙方通过【乙方获取甲方信息的渠道】，了解到甲方有工程服务需求，故双方经友好协商，同意就甲方委托乙方提供工程服务事宜签订本合同。

**合同简介**

本合同系基于甲乙双方在【合同签订地点】签署的《合作意向书》（如有）或直接基于双方实际业务需求而订立，旨在明确双方在工程合作中的权利义务关系。甲方因【甲方工程项目的具体背景或前提条件，例如：计划建设XX项目、需升级改造XX设施、委托专业工程服务等】，需要乙方提供包括但不限于【工程服务的主要内容，例如：设计、施工、监理、设备安装、调试等】的服务，而乙方亦需通过本合同向甲方提供符合约定的工程服务。双方基于平等、自愿、公平的原则，结合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经充分协商达成一致，特制定本合同，以资共同遵守。本合同是双方建立长期合作关系的基础，所有后续的工程任务、变更、补充协议等均应以本合同为依据进行签署。双方确认，在本合同签订前，甲方已对乙方的资质、能力及信誉进行了必要的尽职调查，乙方亦已对甲方的项目需求及支付能力进行了充分的了解，双方均不存在任何影响本合同合法有效成立的情况。本合同的履行将有助于甲方工程项目的顺利推进，同时保障乙方的合法权益，实现双方的互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在【具体工程项目名称或类型，例如：XX厂房建设项目、XX市政道路工程】中的权利义务关系，确保乙方按照甲方的要求完成约定的工程服务内容，最终实现甲方工程项目的顺利实施与交付使用。本合同涉及的工程范围具体包括但不限于：【详细列举工程服务内容，例如：工程前期的勘察、设计及方案制定；工程主体结构的施工建设；工程所需设备的采购、安装与调试；工程的质量检验与竣工验收；以及工程相关的技术支持与售后服务等】。双方同意，乙方需在本合同框架内，为甲方提供全面、专业、高效的工程服务，确保工程成果符合国家及行业相关标准，满足甲方在使用功能、质量安全等方面的要求。本合同旨在为双方后续所有工程相关事宜提供法律依据，任何超出本合同约定的内容，均需另行协商并签署补充协议。

第二条定义

本合同中，除非上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

（1）**“工程”**：指本合同项下甲方委托乙方完成的全部工程服务内容，包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、检验、验收等所有相关环节。

（2）**“合同总价”**：指本合同附件中约定的，甲方应向乙方支付的全部工程款项的总和，该价格可能根据合同约定包含固定总价、可调价格或分阶段支付等方式。

（3）**“项目进度计划”**：指双方在本合同附件或后续补充协议中明确约定的，工程各阶段应完成的工作内容及相应的时间节点。

（4）**“验收标准”**：指国家现行法律法规、行业标准、设计文件以及双方在本合同中约定的工程质量、功能、安全等方面的技术要求。

（5）**“不可抗力”**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。

（6）**“保密信息”**：指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，与本合同履行相关的，未公开的技术信息、商业信息、客户信息等，无论其是否标记为“保密”。

（7）**“书面形式”**：指合同书、信函、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定及项目进度计划，全面、按时、保质地完成工程服务内容，并有权对乙方的履约情况进行监督、检查和指导。

（2）甲方有权依据合同约定，对乙方的工程服务成果进行检验和验收，并有权决定是否接受乙方的交付。甲方验收合格的，应按照合同约定支付相应款项；验收不合格的，甲方有权要求乙方在限期内整改，直至符合合同约定标准。

（3）甲方有权根据项目实际需要，在合同约定的范围内，向乙方提出合理的工作指令或变更要求，但甲方应承担由此可能增加的费用和工期延误责任，除非该变更属于乙方原因或不可抗力导致。

（4）甲方有义务按照合同约定的价格和支付条件，及时、足额地向乙方支付工程款项。甲方逾期支付的，应按【双方约定的逾期付款利率或具体标准】向乙方支付违约金。

（5）甲方有义务向乙方提供履行合同所必需的合作条件，包括但不限于提供施工场地、协调相关政府部门关系、及时供应所需资料（如图纸、设计文件、技术规范等）、以及解决乙方在施工现场遇到的应由甲方负责解决的非技术性问题。

（6）甲方有义务保护乙方的知识产权，对于乙方在履行合同过程中产生的任何专利、商标、著作权等知识产权，除非双方另有约定，仍归乙方所有。甲方在使用涉及乙方知识产权的技术成果时，应遵守相关授权协议的约定。

（7）甲方有义务按照合同约定及法律规定，为乙方提供必要的工作便利，并配合乙方完成工程相关的报建、审批等手续（若合同约定由甲方负责办理）。

（8）甲方有义务对在合作过程中获悉的乙方商业秘密和保密信息承担保密义务，非经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（9）在工程验收合格后，甲方应按照合同约定，办理工程结算手续，并支付全部剩余款项。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方的首要义务是按照合同约定的工程范围、技术标准、质量要求和进度计划，独立完成全部工程服务内容。乙方应配备足够的、具备相应资质的技术人员和专业设备，确保工程质量和安全，并接受甲方的监督和检查。

（2）乙方有权按照合同约定，要求甲方提供履行合同所必需的合作条件和工作便利，包括但不限于施工场地、设计图纸、技术资料、必要的授权或许可等。若甲方未能按时提供，导致乙方无法正常履约，乙方有权要求延期，并可能要求赔偿损失。

（3）乙方有权根据合同约定及专业判断，提出合理的技术建议或优化方案，以提升工程质量和效率，但需事先征得甲方同意。

（4）乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款项。若甲方无故拖欠款项，达到一定期限（【双方约定的时间，例如：30天】）后，乙方有权暂停工程进度，直至甲方付清款项及逾期付款利息。

（5）乙方有义务确保其提供的工程服务、设计文件、设备材料等符合国家及行业相关标准和规范，并对工程质量和安全承担最终责任。乙方应建立完善的质量管理体系和安全生产责任制，确保工程符合设计要求，并达到合同约定的验收标准。

（6）乙方有义务对其在履行合同过程中接触到的甲方商业秘密和技术信息承担保密义务，不得用于合同目的之外的其他任何用途，并在合同终止后继续履行保密义务。

（7）乙方有义务在工程实施过程中，遵守工程所在地的法律法规，办理相关施工许可手续（若合同约定由乙方负责办理），并确保施工活动符合环保、安全等要求。

（8）乙方有义务在工程交付时，向甲方提供完整的工程资料，包括但不限于竣工图纸、设备清单、操作手册、检验报告、验收证书等，并配合甲方进行工程验收。

（9）在合同履行期间及工程保修期内，乙方应设立专门的技术服务团队，负责处理与所提供工程服务相关的技术咨询、故障排除和保修服务，确保工程正常运行。

（10）乙方应确保其提供的所有产品、服务及履约行为均不侵犯任何第三方的合法权益，如因乙方原因发生侵权纠纷，由乙方负责解决并承担全部法律责任和赔偿责任，给甲方造成损失的，应予以赔偿。

第四条价格与支付条件

本合同项下工程服务的总价款为人民币【具体金额】元（大写：【金额大写】），该价格包含乙方为完成本合同约定的全部工程服务内容所需的一切成本、费用、利润及税金（具体价格构成可参见合同附件或双方另行确认的报价单，若有）。

甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：

（1）**预付款**：合同生效后【具体天数】日内，甲方向乙方支付合同总价款的【百分比】%，即人民币【具体金额】元，作为项目启动的预付款。

（2）**进度款**：乙方完成合同约定工作内容的【百分比】%后，经甲方验收合格，乙方可向甲方申请支付进度款，金额为合同总价款的【百分比】%，即人民币【具体金额】元。甲方应在收到乙方提交的进度款申请及符合约定的相关证明文件后【具体天数】日内支付。

（3）**进度款（再次）**：乙方完成合同约定工作内容的【百分比】%后，经甲方验收合格，乙方可向甲方申请支付进度款，金额为合同总价款的【百分比】%，即人民币【具体金额】元。甲方应在收到乙方提交的进度款申请及符合约定的相关证明文件后【具体天数】日内支付。

（4）**结算款/尾款**：工程竣工验收合格并通过【具体时间，例如：保修期】后【具体天数】日内，甲乙双方完成最终结算，甲方应支付至结算总价款的【百分比】%，即人民币【具体金额】元作为尾款。尾款支付完毕，乙方应向甲方交付全部工程资料及产品（若有）。

上述【百分比】和【具体金额】及支付时间节点均为示例，具体数值以合同附件或双方最终确认的文件为准。所有款项支付均应扣除乙方应承担的税费。甲方支付款项应通过银行转账方式，乙方收款账户信息如下：开户名称：【乙方账户名】，开户银行：【乙方开户行】，账号：【乙方银行账号】。任何一方变更收款或付款账户信息，应提前【具体天数】日书面通知对方。逾期支付的，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的【千分之几或百分比】向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的【百分比】%。

乙方应在收到每笔款项后，向甲方开具合法有效的等额发票。

第五条履行期限

本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，至本合同约定的全部工程服务完成、结算款项支付完毕且双方权利义务关系终止之日终止，合同有效期为【具体天数或月数】个月/年。

乙方应按照以下时间节点完成工程服务：

（1）**项目启动**：乙方应在收到甲方支付的首期预付款后【具体天数】日内开始进场准备及前期工作。

（2）**关键节点一**：乙方应在【具体日期或合同生效后具体月数/天数】前完成【具体工程内容或阶段，例如：基础工程】。

（3）**关键节点二**：乙方应在【具体日期或合同生效后具体月数/天数】前完成【具体工程内容或阶段，例如：主体结构工程】。

（4）**关键节点三**：乙方应在【具体日期或合同生效后具体月数/天数】前完成【具体工程内容或阶段，例如：工程竣工验收前的准备工作】。

（5）**竣工验收**：乙方应在完成全部工程内容并自检合格后【具体天数】日内，向甲方提交竣工验收申请及相关资料，甲方应在收到申请后【具体天数】日内组织验收。工程经验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

（6）**保修期**：工程竣工验收合格之日起【具体年数】年，为工程保修期。在此期间，乙方应按照合同约定承担保修责任。

若因不可抗力、甲方原因或经甲方书面同意等原因导致工期延误，履行期限相应顺延。乙方应确保在合同有效期内及保修期内完成所有应尽的义务。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）**逾期支付款项**：甲方未按照本合同第四条约定的期限和金额向乙方支付任何款项（包括预付款、进度款、结算款等），每逾期一日，应按逾期支付金额的【千分之几或百分比，例如：千分之一】向乙方支付违约金。逾期支付违约金累计达到合同总价款【百分比，例如：5%】%的，或甲方逾期【具体天数，例如：30】日仍未支付任何款项的，乙方有权暂停工程进度，直至甲方付清全部款项、违约金及相应利息。因甲方原因导致乙方暂停履约的，由此造成的乙方损失（包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料成本增加等）由甲方承担。

（2）**提供资料或条件延迟**：甲方未按照合同约定及时向乙方提供必要的施工场地、设计图纸、技术资料、许可文件或其他合作条件，导致乙方无法按时开工或继续正常施工的，每延迟一日，甲方应按乙方因此造成的实际损失（或合同约定每日损失额）向乙方支付违约金。若延误超过【具体天数】日，乙方有权单方面解除合同，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

（3）**变更指令不当**：甲方提出的工程变更要求不符合法律法规或技术标准，或未履行必要的变更审批程序，给乙方造成额外成本或工期延误的，甲方应承担由此产生的全部额外费用，并赔偿乙方相应的工期延误损失。

（4）**验收不当**：甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收已符合合同约定标准的工程成果，自乙方提交验收申请之日起超过【具体天数】日未组织验收，或验收合格后无正当理由不支付尾款，每逾期一日，甲方应按合同总价款【千分之几或百分比】向乙方支付违约金。但甲方因有合理理由进行复验的除外。

（5）**违反保密义务**：甲方违反本合同第二条第（7）款关于保密义务的约定，泄露乙方商业秘密给乙方造成损失的，应赔偿乙方全部损失。

**2.乙方违约责任**

（1）**工程质量不合格**：乙方提供的工程服务、设计文件、材料设备等不符合合同约定的质量标准、技术规范或国家强制性要求的，乙方应在甲方通知后【具体天数，例如：15】日内进行无偿整改，直至符合要求。若整改后仍不合格，或乙方拒绝整改，甲方有权要求乙方承担返工费用、窝工损失，并按合同总价款【百分比，例如：1%至5%】向乙方支付违约金。若工程质量问题严重影响工程使用功能或安全，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）**进度延误**：乙方未能按照本合同第五条约定的进度计划或关键时间节点完成工程服务内容，每逾期一日，应按当期应付未付款项（或合同约定每日逾期金额）的【千分之几或百分比】向甲方支付违约金。逾期超过【具体天数】日，或因乙方原因导致工程无法按期竣工验收的，甲方有权解除合同。乙方应退还甲方已支付但未提供合格工程成果对应的部分款项，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。逾期交付导致甲方无法按时投入使用的，还应赔偿甲方相应的预期利益损失（需有充分证据）。

（3）**未按时提交资料**：乙方未按照合同约定及时向甲方提交工程资料、竣工图、验收报告等文件的，每逾期一日，应按逾期文件价值【千分之几或百分比】向甲方支付违约金。因乙方提交资料不全或不及时导致甲方后续工作（如报验、结算、使用等）延误的，相关责任和损失由乙方承担。

（4）**违反保密义务**：乙方违反本合同第二条第（6）款关于保密义务的约定，泄露甲方商业秘密给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部损失。

（5）**资质问题**：若乙方在合同履行过程中被查实其不具备履行合同所需的相应资质、资格或能力，导致合同无法继续履行的，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失，并应退还甲方已支付的全部款项。

（6）**擅自转包或分包**：未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的全部或部分工程转包给第三方或分包给第三方（分包需事先征得甲方同意，但主体工程不得分包），乙方应按合同总价款【百分比，例如：10%至20%】向甲方支付违约金，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**3.通用违约条款**

（1）**不可抗力免责**：任何一方因不可抗力事件不能履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后【具体天数】日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

（2）**违约金与损失赔偿**：一方违约给对方造成损失的，除支付违约金外，违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失。但损失赔偿总额不应超过合同订立时预见到的或应当预见到的因违约可能造成的损失范围。

（3）**合同解除权**：发生本合同约定的严重违约情形时，守约方有权书面通知违约方解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。

（4）**继续履行与补救措施**：除本合同明确约定解除或不可抗力导致合同无法履行外，任何一方违约，守约方在要求赔偿损失的同时，有权要求违约方继续履行合同义务，或采取补救措施使合同目的得以实现。若乙方采取补救措施后仍不符合约定，甲方仍有权要求进一步承担责任。

双方同意，本合同中的违约金条款是双方真实意思表示，具有法律约束力，任何一方不得以任何理由主张该条款无效或调整违约金数额，除非双方另行协商一致。

第七条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、泥石流、滑坡、战争、动乱、政府行为（如法律、法规、规章的变更或政策的调整）、流行病疫情以及双方在签订合同时无法预见的其他类似事件。

当发生不可抗力事件时，受影响的一方应在不可抗力事件发生后【具体天数，例如：7】日内，书面通知另一方，详细说明不可抗力事件的情况及其预计持续的时间，并提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否暂停履行、部分履行或解除合同。

因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，双方应恢复履行合同，或根据实际情况协商调整合同内容。

若不可抗力事件持续【具体天数，例如：30】日以上，双方仍无法履行合同主要义务的，任何一方均有权单方面书面通知对方解除合同，双方互不承担违约责任。因解除合同给对方造成损失的，除非是不可抗力事件直接导致的损失，否则双方应相互免除赔偿责任。

双方同意，不可抗力事件发生后，双方应尽最大努力减少损失，并及时履行通知义务。任何一方因迟延通知或未采取合理措施而导致另一方损失的扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

第八条争议解决

因本合同的订立、履行、变更、解除及其他一切争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，双方同意选择以下第【选择一种并填写编号，例如：1】种方式解决：

（1）提交【填写具体的仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会】，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为【填写仲裁地点，例如：甲方所在地/乙方所在地/合同签订地】，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，或根据仲裁规则由双方合理分担。

（2）依法向【填写具体的法院名称，例如：甲方所在地有管辖权的人民法院】提起诉讼。

仲裁或诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同中未受争议影响的其他条款。任何一方在争议解决期间，不得单方面解除合同或停止履行合同义务，除非获得对方书面同意或仲裁/法院裁决解除。

如果一方在收到另一方要求仲裁或提起诉讼的书面通知后【具体天数，例如：30】日内，未对通知提出异议，应视为同意采取该方式解决争议。选择仲裁的，双方应将所有争议提交至约定的仲裁机构；选择诉讼的，任何一方均可向约定的法院提起诉讼。争议解决期间，不影响双方根据本合同约定收取已产生的款项。

第九条其他条款

（1）**通知方式**：双方就本合同相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前【具体天数，例如：10】日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真方式发送的，发送成功时视为送达；以邮寄方式发送的，寄出后【具体天数，例如：3】日视为送达。邮资、电话费、传真费、快递费等通讯费用由发送方承担。

（2）**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面修改或补充本合同。

（3）**完整协议**：本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前