桥梁修建施工合同范本

桥梁修建施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国XX工程建设集团有限公司。

甲方地址：北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层。

甲方法定代表人/负责人：张明。

甲方联系方式

甲方是中国XX工程建设集团有限公司，成立于2005年，是一家具备房屋建筑工程施工总承包特级资质的企业。公司主营业务包括桥梁、道路、隧道及市政基础设施的施工建设，在行业内拥有丰富的项目经验和良好的市场口碑。近年来，甲方积极参与国家重点基础设施建设，先后承建了多条高速公路、铁路和大型桥梁项目，积累了雄厚的技术实力和项目管理能力。为满足进一步扩大业务范围的需求，甲方拟通过本次合作，委托乙方提供桥梁修建相关的技术服务和工程实施，以提升项目质量和效率。

甲方在桥梁修建领域具备较强的资金实力和资源整合能力，但部分项目由于技术复杂性或工期要求高，需要借助乙方的专业技术支持。基于此，甲方与乙方达成合作意向，双方通过签订本合同，明确各自的权利与义务，确保桥梁修建项目顺利进行。甲方作为项目投资方和委托方，将提供项目所需的基本条件和资金支持，并对工程进度和质量进行全程监督。乙方作为技术服务和工程实施方，将按照合同约定，提供设计、施工、监理等全方位服务，确保项目达到预期目标。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX桥梁工程技术有限公司。

乙方地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号XX科技园B座5层。

乙方法定代表人/负责人：李强。

乙方联系方式

乙方是XX桥梁工程技术有限公司，成立于2010年，是一家专注于桥梁工程技术研发和工程实施的高新技术企业。公司拥有桥梁工程专业承包一级资质，具备独立承担大型桥梁项目设计、施工和监理的能力。乙方在桥梁建设领域积累了丰富的经验，特别是在预应力混凝土桥梁、钢箱梁桥梁和斜拉桥等复杂结构的设计与施工方面，具有显著的技术优势。公司拥有一支由多名资深工程师和高级技师组成的专业团队，并与多所高校和科研机构建立了长期合作关系，持续推动桥梁工程技术创新。

乙方在承接桥梁修建项目时，注重质量管理和风险控制，建立了完善的质量保证体系和安全生产制度。公司采用先进的施工设备和工艺，确保工程质量和进度符合国家标准和合同要求。基于自身的技术实力和项目经验，乙方愿意为甲方的桥梁修建项目提供全方位的服务，包括项目前期咨询、方案设计、施工组织、质量控制等环节。乙方的专业服务将有助于甲方降低项目风险，提高工程效率，确保项目最终达到预期目标。

本次合作是甲乙双方基于各自的优势和需求达成的共识。甲方作为项目投资方，拥有较强的资金实力和资源控制能力，但需要乙方的专业技术支持；乙方作为技术服务和工程实施方，具备丰富的技术经验和项目执行能力，希望通过本次合作进一步扩大市场份额，提升品牌影响力。双方通过签订本合同，明确合作范围、权利义务和责任划分，确保桥梁修建项目在合法合规的前提下顺利进行。乙方的参与将助力甲方提升项目的技术水平和市场竞争力，实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在桥梁修建项目中的权利与义务，确保桥梁修建工程按照约定的质量、进度和标准完成。具体范围包括但不限于：

1.乙方根据甲方需求，提供桥梁修建项目的设计方案、施工组织设计和具体施工服务；

2.乙方负责桥梁修建工程的材料采购、设备租赁、现场施工、质量监控和安全管理；

3.甲方负责提供项目所需的基本条件和资金支持，并对工程进度和质量进行监督；

4.双方共同遵守国家相关法律法规和技术标准，确保桥梁修建工程符合行业规范和设计要求。

第二条定义

1.桥梁修建项目：指由甲方投资、乙方实施的一座或多座桥梁的建设工程，包括但不限于地基处理、主体结构施工、附属设施建设等；

2.设计方案：指乙方根据甲方需求编制的桥梁结构设计图、施工图纸和技术说明文件；

3.施工组织设计：指乙方为保障桥梁修建工程顺利进行而制定的施工计划、进度安排和质量控制措施；

4.质量监控：指对桥梁修建工程的材料、施工工艺和工程实体质量进行检测和监督；

5.安全管理：指在桥梁修建过程中，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方作为桥梁修建项目的投资方和委托方，享有以下权力：

(1)对桥梁修建项目的整体规划、设计方案和施工进度进行监督和管理；

(2)审核乙方提交的设计方案、施工组织设计和进度报告，并提出修改意见；

(3)对桥梁修建工程的质量、安全和进度进行全过程监控，确保工程符合合同约定和国家标准；

(4)按照合同约定，及时支付工程款项，保障乙方的合法权益；

(5)在项目完成后，组织验收并办理相关手续，确保桥梁顺利投入使用。

甲方应履行以下义务：

(1)提供桥梁修建项目所需的基本条件，包括项目用地、施工场地和必要的基础设施；

(2)根据合同约定，按时足额支付工程款项，不得无故拖延或克扣；

(3)协助乙方办理项目所需的相关审批手续，并提供必要的支持和配合；

(4)对桥梁修建工程的质量和进度进行监督，但不得干预乙方的正常施工活动；

(5)在项目完成后，及时组织验收并支付尾款，确保工程顺利交付。

2.乙方的权力和义务：

乙方作为桥梁修建项目的技术服务和工程实施方，享有以下权力：

(1)根据甲方需求，自主制定桥梁设计方案和施工组织设计，并负责具体实施；

(2)在施工过程中，对工程质量和进度进行全程监控，确保工程符合合同约定和国家标准；

(3)要求甲方按时足额支付工程款项，保障自身合法权益；

(4)对施工过程中遇到的技术问题，有权提出解决方案并要求甲方配合；

(5)在项目完成后，要求甲方及时组织验收并支付尾款。

乙方应履行以下义务：

(1)根据甲方需求，提供科学合理的设计方案和施工组织设计，并确保方案符合国家相关法律法规和技术标准；

(2)负责桥梁修建工程的材料采购、设备租赁和现场施工，确保工程质量和进度；

(3)建立完善的质量监控体系，对工程材料、施工工艺和工程实体质量进行严格检测和监督；

(4)采取必要的安全管理措施，防止发生安全事故，并对施工现场进行安全管理；

(5)按照合同约定，及时向甲方提交设计方案、施工组织设计、进度报告和竣工资料；

(6)在项目完成后，配合甲方进行验收，并提供必要的技术支持和培训；

(7)对桥梁修建工程的质量和进度负责，确保工程达到预期目标。

乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工安全和环境保护。同时，乙方应积极配合甲方的监督和管理，及时解决施工过程中遇到的问题，确保桥梁修建工程顺利进行。

第四条价格与支付条件

桥梁修建项目的总价款为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）。该价格包含乙方提供的所有服务，包括但不限于设计方案、施工组织设计、材料采购、设备租赁、现场施工、质量监控、安全管理以及竣工资料编制等。

甲方应按照以下方式支付工程款项：

1.预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付总价款的10%，即人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00），作为项目启动资金。

2.进度款：乙方完成桥梁主体结构施工的50%后，甲方向乙方支付总价款的30%，即人民币肆佰伍拾万元整（¥4,500,000.00）。

3.竣工款：桥梁修建工程竣工验收合格后30日内，甲方向乙方支付总价款的50%，即人民币柒佰伍拾万元整（¥7,500,000.00）。

4.尾款：桥梁修建工程交付使用后满12个月，且无任何质量问题或争议时，甲方向乙方支付总价款的10%，即人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00），作为项目尾款。

所有款项均通过银行转账方式支付，乙方应在收到款项后向甲方提供等额的发票。

第五条履行期限

本合同的有效期限为自合同签订之日起至桥梁修建工程竣工验收合格之日止，共计36个月。

具体时间节点如下：

1.合同签订后30日内，乙方完成桥梁设计方案并提交甲方审核。

2.设计方案审核通过后60日内，乙方完成施工组织设计并提交甲方审核。

3.施工组织设计审核通过后90日内，乙方开始桥梁修建工程的主体结构施工。

4.主体结构施工完成后，乙方进行桥梁附属设施的施工，并持续进行质量监控和安全管理。

5.桥梁修建工程竣工验收合格后30日内，完成所有工程款项的支付。

6.桥梁修建工程交付使用后满12个月，且无任何质量问题或争议时，支付项目尾款。

乙方应确保工程进度按计划进行，如遇特殊情况导致工期延误，应提前30日书面通知甲方，并说明原因和预计工期，经甲方同意后方可延期。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)若甲方未按时支付工程款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

(2)若甲方提供的施工场地或基础条件不符合合同约定，导致工期延误，甲方应承担由此造成的工期延误责任，并赔偿乙方相应的损失。

(3)若甲方未按时组织竣工验收，每逾期一日，应按总价款的千分之零点一向乙方支付违约金。逾期超过60日，乙方有权自行组织竣工验收，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

2.乙方违约责任：

(1)若乙方未按时完成设计方案或施工组织设计，每逾期一日，应按合同总价款的千分之零点五向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(2)若桥梁修建工程的质量不符合国家相关标准和合同约定，乙方应负责免费修复或返工，并承担由此产生的所有费用。若修复或返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(3)若乙方未按时完成桥梁修建工程，每逾期一日，应按合同总价款的千分之零点五向甲方支付违约金。逾期超过180日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

(4)若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方由此造成的所有损失。

(5)若乙方在施工过程中偷工减料或使用不合格的材料，导致桥梁修建工程的质量问题，乙方应负责免费修复或返工，并承担由此产生的所有费用。若修复或返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

3.违约金的最高限额为合同总价款的20%。若违约金不足以弥补守约方的实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。解除合同后，已支付的工程款项应按照合同约定进行退还，但已完成的工程量应按实际进度支付相应款项。

5.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同，非争议部分仍应有效执行。

6.乙方应确保桥梁修建工程的质量和进度，并承担所有因违约行为而产生的责任。甲方应按照合同约定履行监督和管理职责，并配合乙方完成工程款项的支付。双方应共同努力，确保桥梁修建工程顺利完成。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、疫情及其防控措施、火灾、爆炸等。

2.责任免除：若发生不可抗力事件，导致合同部分或全部无法履行，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知另一方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.不可抗力影响：若不可抗力事件持续超过30日，双方均有权根据事件影响程度，协商解除合同。解除合同后，双方应互不承担违约责任，已完成的工程量按实际进度支付相应款项，已支付工程款项应予以退还或抵扣。

4.风险承担：不可抗力事件造成的损失，由遭遇事件的一方自行承担。若不可抗力事件是双方共同原因造成的，双方应共同承担由此产生的损失。

5.通知义务：遭遇不可抗力的一方应积极采取补救措施，减少损失，并及时通知另一方。若一方未及时通知，导致损失扩大，应自行承担扩大的损失。

6.合同变更：发生不可抗力事件后，双方应本着公平合理的原则，协商变更合同内容或解除合同。变更或解除合同的通知应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、互谅互让的原则进行，力争在合同框架内达成一致意见。

2.调解解决：若协商不成，双方可请求第三方进行调解。调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解协议达成后，双方应自觉履行。调解不成的，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.仲裁解决：双方同意在协商和调解无法解决争议时，将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则，配合仲裁庭的工作，并承担相应的仲裁费用。

4.诉讼解决：若双方在合同中未约定仲裁条款，或仲裁协议无效，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应向法院提供真实、完整的证据材料，并遵守法院的审判程序。法院的判决是终局的，对双方均有约束力。

5.争议管辖：双方在签订合同时，应明确约定争议解决的方式和管辖机构。若未明确约定，则争议可向任何一方所在地人民法院提起诉讼。

6.争议处理原则：双方在处理争议时，应遵守法律法规，尊重商业道德，维护双方的合法权益。无论采用何种争议解决方式，双方均应积极配合，共同推动争议的解决，以减少争议对项目履行的影响。

7.争议解决期限：双方应在争议发生后30日内通过协商或调解解决争议。若协商或调解不成，应在30日内提交仲裁或提起诉讼。逾期未处理的，视为双方已放弃争议解决权利。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同履行过程中，所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式进行，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达。通知应在工作时间内送达，非工作时间的送达视为在下一个工作时间送达。地址以本合同载明的地址为准，任何地址变更应提前7日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件后生效。任何一方不得单方面修改或补充本合同，单方面修改或补充无效。

3.合同解除：除本合同另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面解除本合同。若出现严重违约行为，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后两年内。

5.不可分割性：本合同及其附件构成双方权利义务的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。本合同的任何条款均不可分割，若某条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.不可抗力条款的补充：若发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应积极协商解决方案，包括但不限于延期履行、部分履行或解除合同。双方应尽最大努力减少不可抗力事件造成的损失，并应及时通知对方事件的发生及影响。

8.通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式进行，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达。通知应在工作时间内送达，非工作时间的送达视为在下一个工作时间送达。地址以本合同载明的地址为准，任何地址变更应提前7日书面通知对方