钻机施工合同范本

钻机施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设有限公司，住所地位于XX省XX市XX区XX路XX号。甲方为依法注册成立的建设工程施工单位，具备相应的企业法人资格，经营范围涵盖土木工程、基础施工及设备租赁业务。甲方法定代表人为XXX，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话为0XX-XXXXXXXX，电子邮箱为XXXX@XXX.com。甲方为本次钻机施工项目的主要投资方及工程总承包方，需通过租赁或购买钻机设备完成XX省XX市XX区XX项目（项目名称）的桩基施工任务，该工程已获得当地建设行政主管部门的批准，项目合同编号为XX建合同字[2023]XX号，工程总预算为人民币XX亿元。甲方基于工程建设的实际需求，经友好协商，拟与乙方就钻机设备的租赁或购买事宜签订本合同，以明确双方权利义务。

甲方在本次合作中作为工程项目的委托方，负责提供施工场地、技术指导及相关施工图纸，并按照合同约定支付设备租赁费用或设备购买款项。甲方有权对乙方的设备交付、安装调试、使用维护等环节进行监督，确保设备符合国家及行业标准，并能满足项目施工进度要求。甲方同时需保证乙方的设备在租赁或使用期间享有合法的占有、使用权利，并配合乙方处理因设备使用产生的相关行政手续。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX重型机械租赁有限公司，住所地位于XX省XX市XX区XX路XX号。乙方为依法注册成立的专业设备租赁企业，具备《特种设备租赁许可证》及《营业执照》，法定代表人为XXX，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话为0XX-YYYYYY，电子邮箱为YYYY@YYY.com。乙方拥有符合国家质量标准的各类工程钻机设备，包括但不限于XY-1型旋挖钻机、GPS-20型冲击钻机等，设备数量共计XX台，设备型号及数量详见附件一《钻机设备清单》，所有设备均通过国家特种设备检测机构检验合格，并持有完整的设备使用及维护记录。

乙方在本次合作中作为钻机设备的专业提供方，需按照甲方要求的时间、地点及数量交付设备，并负责设备的安装调试、操作人员培训及日常维护保养。乙方保证所提供设备的性能稳定、技术参数符合合同约定，并能在整个租赁期内满足XX项目桩基施工的连续作业需求。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如电力接入、场地平整等，并有权监督设备的合理使用，防止因不当操作导致的损坏。

**合同简介**

本合同的签订基于甲乙双方在工程建设领域的长期合作关系及市场惯例。甲方为XX省XX市XX区XX项目（以下简称“本项目”）的实施方，该项目的桩基工程需使用先进的工程钻机设备，而乙方作为国内知名的重型机械租赁企业，拥有丰富的设备资源及专业的服务能力。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经充分协商达成一致，由乙方向甲方提供XX台工程钻机设备，用于本项目的施工建设，具体合作模式（租赁或购买）由双方另行约定或在合同附件中明确。

本项目的实施对提升工程效率、保障施工质量具有重要意义，甲方作为工程总承包方，需确保项目按期完成；乙方作为设备服务提供方，需保证设备的及时交付及稳定运行。双方通过签订本合同，旨在明确设备交付标准、费用结算方式、违约责任等核心条款，确保合作顺利进行。合同履行期间，双方应共同遵守国家相关法律法规及行业标准，通过协商解决可能出现的分歧，任何一方不得擅自变更合同内容或解除合同，如确需变更或解除，应经双方书面同意。

本合同范本中涉及的当事人信息及合同简介，是后续章节（如定义、权利义务、价格支付等）的基础，所有条款的制定均围绕本项目的实际需求展开，确保合同内容具有可操作性及法律效力。双方应以本合同为依据，全面履行各自义务，共同推进项目顺利实施。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX省XX市XX区XX项目（以下简称“本项目”）桩基工程施工中，就钻机设备的租赁或购买事宜所达成的合作内容与权利义务。具体范围包括：乙方根据甲方需求，提供XX台符合国家及行业标准的工程钻机设备，并负责设备的安装、调试、操作人员培训、日常维护及故障排除；甲方负责提供设备安装所需的场地、电力等必要条件，并按照合同约定支付设备租赁费用或设备购买款项。本合同还涉及设备交付时间、质量标准、安全责任、违约处理等具体内容，旨在确保设备能够顺利投入使用，并满足本项目桩基施工的进度和质量要求。

第二条定义

在本合同中，除非另有约定，下列术语具有以下含义：

（1）"钻机设备"：指乙方提供给甲方的XX台工程钻机，包括旋挖钻机、冲击钻机等，具体型号及数量以附件一《钻机设备清单》为准。

（2）"租赁期"：指甲方使用钻机设备的期限，自设备正式交付甲方使用之日起至合同约定的归还之日止。

（3）"购买价款"：指甲方购买钻机设备的总金额，包括设备原价、运输费、安装调试费等。

（4）"维护保养"：指乙方对钻机设备进行的日常检查、润滑、清洁以及必要的维修更换，确保设备处于良好工作状态。

（5）"安全责任"：指双方在设备使用过程中，各自应承担的因操作不当或维护缺失导致的人身及财产损害责任。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点交付符合质量标准的钻机设备，并有权对设备的型号、数量、性能等进行验收。

（2）甲方应提供设备安装所需的场地、电源接入及其他必要条件，并确保场地平整、安全，满足设备安装及作业要求。

（3）甲方应按照合同约定支付设备租赁费用或设备购买款项，逾期支付需承担违约责任。

（4）甲方有权对钻机设备的合理使用进行监督，但不得要求乙方对设备进行超出合同约定的改造或升级。

（5）甲方应指派专人负责设备的日常看管，并配合乙方进行设备的维护保养工作。

（6）如因甲方原因导致设备损坏或故障，甲方应承担相应的维修费用。

（7）甲方应遵守国家及地方关于施工安全的法律法规，确保钻机设备的使用符合安全操作规程。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付设备租赁费用或设备购买款项，并有权在甲方违约时追究其责任。

（2）乙方应确保所提供的钻机设备符合国家及行业质量标准，并持有完整的设备检验报告及使用记录。

（3）乙方应按照合同约定的时间、地点交付设备，并负责设备的安装、调试及操作人员培训，确保设备能够正常投入使用。

（4）乙方应提供设备的日常维护保养服务，包括定期检查、润滑、清洁等，并配备专业的维修人员随时应对故障。

（5）乙方应保证设备的操作人员具备相应的资格证书，并严格遵守安全操作规程，防止因操作不当导致的事故。

（6）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如电力接入、场地平整等，并有权监督甲方的使用行为，防止设备过度损耗。

（7）如因乙方原因导致设备损坏或故障，乙方应承担相应的维修费用，并确保在合理时间内恢复设备的正常使用。

（8）乙方应配合甲方处理因设备使用产生的相关行政手续，如设备使用登记、检验等，并承担相关费用。

第四条价格与支付条件

本合同项下钻机设备的价格及支付条件约定如下：

（1）设备价格：乙方提供本合同附件一《钻机设备清单》所列XX台钻机设备的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含设备原价、运输费、安装调试费、税费及双方约定的其他费用。如采用租赁方式，租赁单价及租赁期限详见附件二《设备租赁明细》；如采用购买方式，购买总价款及付款方式详见附件二《设备购买明细》。双方确认已就设备价格达成一致，乙方不得以任何理由变更价格。

（2）支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付设备款项。甲方指定收款账户信息如下：开户名称：XX重型机械租赁有限公司，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。所有支付均应注明“XX项目钻机设备款”及支付批次。

（3）支付时间：

①若采用租赁方式，甲方应于设备正式交付甲方使用之日支付租赁总费用的XX%，即人民币XX元；剩余XX%的租赁费用，即人民币XX元，应于租赁期满前XX日内支付。甲方逾期支付租赁费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过租赁总费用的XX%。

②若采用购买方式，甲方应按以下进度支付设备购买款项：

a.预付款：合同签订后XX日内，甲方向乙方支付设备总价款的XX%，即人民币XX元；

b.发货款：设备交付甲方使用时，甲方向乙方支付设备总价款的XX%，即人民币XX元；

c.尾款：设备租赁期满或购买期满后XX日内，甲方向乙方支付设备总价款的剩余XX%，即人民币XX元。

甲方逾期支付设备购买款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过设备总价款的XX%。甲方未按约定支付任何款项的，乙方有权暂停设备交付、安装或要求甲方提供担保，若甲方在XX日内仍未履行付款义务，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿由此造成的全部损失。

（4）发票开具：乙方应在收到甲方每笔付款后XX日内，向甲方开具等额、合法的增值税发票，发票内容应与实际交易相符。甲方在支付款项前有权要求乙方提供发票副本进行核对。

（5）价格调整：除本合同另有约定外，合同生效后，任何一方不得以市场波动、政策变化等理由调整设备价格。如遇国家法律法规规定税费调整的，双方应依据调整后的规定执行，但调整幅度不得超过XX%的，超出部分由受益方承担。

第五条履行期限

（1）合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至钻机设备租赁期满或购买款支付完毕之日止，共计有效期为XX年。

（2）设备交付期限：乙方应于本合同签订后XX日内，将附件一《钻机设备清单》所列全部钻机设备交付至甲方指定的XX省XX市XX区XX项目工地。交付时间以设备运抵甲方指定场地并完成安装调试、甲方验收合格之日为准。如因不可抗力或甲方原因导致交付延迟，交付期限相应顺延，乙方责任限于采取合理措施加快交付，甲方无需承担逾期交付责任。

（3）设备使用期限：钻机设备的租赁使用期限为XX个月，自设备正式交付甲方使用之日起计算。如甲方确需延长使用期限，应提前XX日书面通知乙方，双方另行协商续租事宜。续租租金按市场价或合同约定价格执行，甲方应在续租协议签订后XX日内支付相应费用。

（4）设备归还期限：租赁期满或购买完成后，甲方应在设备使用完毕后XX日内，将钻机设备按照乙方要求的状况（包括但不限于清洁、润滑、部件完好等）完好归还至乙方指定地点。设备归还时间以乙方接收并验收合格之日为准。如甲方逾期归还，每逾期一日，应按设备每日租赁单价的XX%向乙方支付设备占有费，但累计占有费不超过设备租赁总费用的XX%。

（5）关键时间节点：

a.合同签订日：XXXX年XX月XX日；

b.设备交付日：XXXX年XX月XX日前；

c.首期付款日：XXXX年XX月XX日前；

d.租赁期满日/购买款尾款支付日：XXXX年XX月XX日；

e.设备归还日：XXXX年XX月XX日前。

双方应严格按照上述时间节点履行各自义务，任何一方违反均视为违约。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）付款违约：甲方未按本合同第四条约定支付任何款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。逾期付款超过XX日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总款项的XX%作为违约金，同时甲方应承担乙方因合同解除所遭受的全部损失（包括但不限于设备闲置费、运输费、重新租赁成本等）。若甲方未支付设备购买尾款即擅自使用设备，视为侵权行为，乙方有权要求甲方立即停止使用并支付全部未付款项及XX%的违约金，若造成设备损坏，甲方还应承担赔偿责任。

（2）设备使用不当：如因甲方或其工作人员违反安全操作规程、不当使用或保管不善导致设备损坏、故障或发生事故，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于维修费、更换部件费用、第三方索赔、保险费差额及乙方因此遭受的经济损失。乙方有权从甲方应支付的款项中直接扣除相应赔偿金，不足部分甲方应在XX日内补足。

（3）逾期归还设备：如甲方未按第五条约定的期限归还设备，除支付设备占有费外，乙方还有权要求甲方支付设备租赁总费用的XX%作为违约金。若因甲方原因导致设备无法恢复原状或乙方需额外投入进行修复，甲方还应承担全部修复费用。

（4）擅自处置设备：如甲方在合同履行期间擅自转租、转卖、出借或设置抵押、质押等处分设备的行为，视为严重违约，乙方有权立即解除合同，并要求甲方支付合同总款项的XX%作为违约金，同时甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。

2.乙方违约责任：

（1）设备交付违约：乙方未按本合同第五条约定的期限交付设备，每逾期一日，应按设备每日租赁单价的XX%向甲方支付违约金。逾期交付超过XX日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总款项的XX%作为违约金，同时乙方应退还甲方已支付但未使用的设备款项及利息（利息按LPR计算）。若因乙方设备质量问题导致甲方工程延误，乙方还应承担相应的工期延误损失。

（2）设备质量违约：交付的设备不符合本合同附件一《钻机设备清单》约定的型号、数量、性能标准或国家质量检验要求，经甲方书面通知后XX日内未能修复或更换的，视为根本违约。甲方有权要求乙方更换合格设备，或直接扣除相应设备价值并解除合同，乙方还应支付合同总款项的XX%作为违约金。若设备质量问题导致工程事故或人身伤害，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任。

（3）维护保养失职：乙方未按合同约定履行设备维护保养义务，导致设备在甲方使用期间出现非正常故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换损坏部件，并承担由此造成的甲方工程延误损失。若因乙方维护缺失导致重大事故，乙方还应承担全部赔偿责任。

（4）擅自增加费用：如乙方在合同履行期间，无正当理由向甲方收取合同约定以外的任何费用（包括但限于超高维护费、不合理配件费等），甲方有权拒绝支付，并要求乙方退还已多收的费用及支付XX%的违约金。

3.不可抗力免责：本合同双方任何一方因不可抗力（包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等）导致无法履行合同义务的，应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应各自承担因不可抗力产生的直接损失。

4.合同解除后果：本合同任何一方解除合同，应提前XX日书面通知对方，并按合同约定支付或结算相应款项。解除合同后，双方应妥善处理设备返还、款项结算等事宜，因合同解除产生的实际损失由责任方承担。如一方解除合同给对方造成声誉或商业机会损失的，还应支付合同总款项的XX%作为补偿。

第七条不可抗力

（1）定义：本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、泥石流、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收、征用等）、传染病疫情以及因社会原因导致的交通中断、电力供应中断等。不可抗力事件应持续影响合同履行超过XX日，或导致合同目的无法实现的，视为对合同履行产生重大影响。

（2）通知与证明：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务的，应在不可抗力事件发生后XX日内，以书面形式通知对方，详细说明事件情况、影响范围及预计持续时间，并附具有效的不可抗力证明文件（如政府部门公告、事故调查报告、保险理赔证明等）。如不可抗力事件持续存在，通知期限应相应顺延。

（3）责任免除：因不可抗力导致合同一方或双方无法履行合同义务的，根据不可抗力事件的影响程度，双方可协商延期履行、部分履行或解除合同。受不可抗力影响的一方无需承担违约责任，但应采取积极措施减少损失，并应将因不可抗力产生的第三方索赔、保险赔付等收益优先用于弥补自身损失。

（4）不可免除的责任：因不可抗力导致的设备损坏、人员伤亡或第三方索赔，如不属于乙方设备本身质量缺陷或甲方不当使用所致，双方应根据责任划分各自承担。乙方应保证其设备在不可抗力发生前已投保相关险种，甲方应配合乙方进行保险理赔事宜。

（5）不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响一方应立即通知对方，双方应恢复合同履行或协商后续安排。如不可抗力事件导致合同目的永久无法实现，双方均有权解除合同，并按已完成部分结算相关费用，互不承担赔偿责任。

第八条争议解决

（1）协商解决：本合同履行过程中发生任何争议或分歧，双方应首先通过友好协商解决。应协商不成，任何一方均有权选择以下第（二）或第（三）项方式解决。

（2）调解解决：如协商未果，双方可共同委托XX（地名）仲裁委员会或XX（地名）市场监督管理局进行调解。调解协议经双方签字盖章后具有约束力，如调解不成，则调解协议自动失效，双方可另行选择争议解决方式。

（3）仲裁解决：本合同争议应提交XX（地名）仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX（地名），仲裁语言为中文。仲裁过程中产生的仲裁费、律师费等由败诉方承担，如双方均败诉，则按比例分担。

（4）诉讼解决：如双方均未选择仲裁，任何一方也可向合同履行地XX省XX市XX区人民法院提起诉讼。诉讼过程中，如一方变更诉讼请求或提出反诉，应不影响另一方已提出的诉讼主张及证据效力。

（5）证据规则：双方在争议解决过程中提交的证据材料应真实、合法、完整，任何一方不得伪造、篡改或隐匿证据。仲裁庭或法院应依据查明的事实和法律规定作出裁决或判决。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，非争议事项的履行不应受到阻碍。

（6）专属管辖：本合同约定争议解决方式后，任何一方不得再以其他理由选择其他争议解决机构或法院，但法律规定必须通过诉讼解决的除外。任何一方单方面变更争议解决方式均无效，除非获得对方书面同意。

第九条其他条款

（1）通知方式：本合同项下的所有通知、文件、通讯等均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、当面递交）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真方式发送的，发送成功时视为送达；以挂号信或快递方式发送的，寄出后XX日视为送达；当面递交的，交付时视为送达。如通知地址或联系方式错误导致未能有效送达，该方应承担由此产生的不利后果。

（2）合同变更：对本合同的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。任何一方不得单方面变更合同内容，如变更将影响合同目的实现或违反法律法规，该变更无效。

（3）保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。但法律法规规定应披露或信息已公开、对方主动披露或第三方合法获取的除外。违反保密义务的一方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

（4）独立合同：本合同是双方关于钻机设备租赁或购买的独立合同，与双方可能签订的其他任何合同或协议互不