消防施工劳务合同范本

消防施工劳务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX消防技术服务有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XX年XX月XX日签订，旨在明确双方在消防工程施工劳务合作中的权利与义务。甲方作为委托方，具备合法的消防工程施工资质，因项目需求需聘请乙方提供专业的消防施工劳务服务。乙方作为服务提供方，拥有丰富的消防工程施工经验及相应的劳务团队，能够满足甲方在项目中的具体要求。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。本合同范本所涉及的合作背景及前提条件包括但不限于：甲方负责提供消防工程施工的场地、技术方案及材料支持，乙方负责按照甲方的需求提供合格的消防施工劳务人员，并确保施工质量符合国家及行业相关标准。双方合作旨在通过高效、专业的劳务服务，共同完成消防工程施工任务，保障项目顺利实施。本合同范本中当事人信息的完整性与准确性是后续条款履行的基础，双方均应严格遵照执行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX建设工程项目（项目名称）消防工程施工劳务合作中的权利与义务，确保消防施工劳务按照国家及行业相关标准顺利完成。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求及进度计划，向甲方提供符合资质要求的消防施工劳务人员，参与消防管道安装、消防系统调试、防火材料施工等具体工作内容。甲方负责提供施工场地、必要的施工条件及相关的技术指导，监督施工过程，确保施工质量。双方共同遵守消防工程施工的规范与流程，保障项目按时、按质完成。

第二条定义

1.**消防工程施工劳务**：指乙方按照甲方要求，提供专业的消防工程施工人员，并配合完成消防工程施工相关工作的服务。

2.**消防施工劳务人员**：指经乙方培训、考核，具备相应技能等级，能够满足消防工程施工要求的劳务人员。

3.**施工图纸及技术要求**：甲方提供的消防工程施工图纸、技术规范及相关文件。

4.**消防工程施工标准**：指国家及行业发布的消防工程施工质量验收标准，如《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等。

5.**项目工期**：指本合同约定的消防工程施工完成时间。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的施工方案及进度要求提供合格的消防施工劳务人员，并监督其施工行为是否符合消防工程施工标准。

（2）甲方负责提供消防工程施工所需的场地、电源、水源等必要施工条件，并确保施工环境安全。

（3）甲方有权对乙方的施工劳务人员进行现场管理和技术指导，对不符合要求的劳务人员有权要求乙方调换。

（4）甲方应按照合同约定向乙方支付消防施工劳务费用，并承担劳务人员的社会保险费用。

（5）甲方应提前向乙方提供施工图纸、技术文件及进度计划，并配合乙方解决施工过程中遇到的技术难题。

（6）甲方应负责协调施工现场与其他施工单位的配合，避免因协调不力导致工期延误。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、电源、水源等必要条件，并确保施工环境符合安全要求。

（2）乙方应按照合同约定的施工方案及进度计划，提供符合资质要求的消防施工劳务人员，并确保劳务人员持证上岗。

（3）乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术文件及进度计划，并有权对甲方提供的技术指导提出合理建议。

（4）乙方应负责对施工劳务人员进行现场管理、安全教育和技能培训，确保施工行为符合国家及行业相关标准。

（5）乙方应配合甲方的现场管理，及时解决施工过程中出现的技术问题，并确保施工质量符合验收标准。

（6）乙方应承担施工劳务人员的食宿、交通等费用，并负责劳务人员的工伤保险及意外伤害保险。

（7）乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程无安全事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。

（8）乙方应按照合同约定提交施工劳务报告及相关资料，并配合甲方进行施工质量验收。

（9）乙方应保护甲方的财产及施工资料，如有损坏或丢失应承担赔偿责任。

（10）乙方应按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下消防施工劳务费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该价格为固定价格，包含乙方提供本合同约定的所有消防施工劳务服务费用，但不包括甲方提供的材料费、设备费及其他非劳务性费用。

支付方式采用分阶段支付方式：

（1）合同签订生效后X日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%，作为预付款，用于乙方准备劳务人员及前期工作；

（2）消防施工劳务工作完成XX%后，经甲方确认验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的XX%；

（3）消防施工劳务工作全部完成，经甲方最终验收合格后X日内，甲方向乙方支付至合同总价款扣除已支付款项后的XX%；

（4）剩余XX%作为质保金，自消防工程整体竣工验收合格之日起XX个月后，甲方向乙方无息支付。

乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供等额的合规发票。甲方支付款项应直接汇入乙方指定的以下银行账户：开户行：XX银行XX支行；账号：XX；户名：XX消防技术服务有限公司。任何一方变更联系方式或银行账户，应提前XX日书面通知对方，否则由此造成的延误或错误付款责任由变更方承担。

第五条履行期限

本合同有效期自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止，共计XX天。乙方应按照甲方提供的施工进度计划，自合同生效之日起X日内开始提供消防施工劳务人员进场施工，并确保在XX年XX月XX日前完成所有消防施工劳务工作。

关键时间节点包括：

（1）XX年XX月XX日：乙方完成首批劳务人员进场；

（2）XX年XX月XX日：完成消防管道安装工作；

（3）XX年XX月XX日：完成消防系统调试工作；

（4）XX年XX月XX日：全部消防施工劳务工作完成，准备竣工验收。

任何因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，履行期限相应顺延。乙方应在遇到可能影响工期的困难时，提前X日书面通知甲方，共同协商解决方案。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额X%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过X日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失包括但不限于乙方已投入的成本、人员遣返费等。

（2）甲方未按合同约定支付中期款或尾款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项总额X%的违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。甲方支付违约金后，仍应按合同约定支付剩余款项。

（3）甲方提供的施工场地、电源、水源等必要条件不符合约定，导致工期延误或乙方人员无法正常施工，甲方应承担工期延误责任，并赔偿乙方因此遭受的直接损失，包括人员窝工费、设备租赁费等。延误时间超过X日的，乙方有权解除合同。

（4）甲方提供的施工图纸、技术文件有重大错误或遗漏，导致乙方返工或无法施工，甲方应承担返工费用，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。甲方应在收到乙方书面通知后X日内纠正错误，否则乙方有权解除合同。

**2.乙方违约责任**

（1）乙方未按合同约定提供合格的消防施工劳务人员，或劳务人员数量、技能不符合要求，导致施工进度延误或质量不合格，乙方应承担由此造成的损失，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。甲方有权要求乙方立即调换不合格人员，或直接从应付款项中扣除相应费用。情节严重的，甲方有权解除合同。

（2）乙方施工劳务人员违反安全生产规定，造成安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、罚款等，并承担由此给甲方造成的一切损失。甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

（3）乙方施工劳务工作质量不符合国家及行业相关标准，经甲方指出后未能在X日内整改完毕，或整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方承担返工费用，并赔偿由此造成的工期延误损失。返工费用由乙方承担，工期延误超过X日的，乙方还应按合同总价款的X%支付违约金。

（4）乙方未按合同约定提交施工劳务报告及相关资料，或提交的资料虚假或不完整，导致甲方无法进行验收或报备，乙方应承担由此造成的损失，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。甲方有权要求乙方限期补交，逾期未补交的，甲方有权解除合同。

（5）乙方擅自将本合同项下的部分或全部工作转包给第三方，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款X%的违约金，同时承担由此给甲方造成的一切损失。

**3.违约金与赔偿**

本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿其实际损失，包括直接损失和间接损失。实际损失的计算应以实际发生费用凭证为依据。

**4.解除合同责任**

任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，除支付违约金外，还应承担赔偿责任。若违约行为严重影响合同目的实现，守约方有权书面通知违约方解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的全部损失。解除合同后，已支付的款项按合同约定处理，尚未完成的施工劳务工作由违约方承担责任。

**5.不可抗力导致的违约**

因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响协商调整履行期限或解除合同。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、雷击等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更、征收、征用等）、流行病疫情等。

2.**不可抗力影响**

不可抗力事件发生后，可能对合同履行造成影响，包括但不限于：导致合同部分或全部无法履行、履行时间延迟、履行成本增加等。

3.**通知与证明**

任何一方在不可抗力事件发生后，应立即采取合理措施减少损失，并在X日内书面通知对方，说明不可抗力事件的情况、可能产生的影响以及预计持续的时间。通知应附带不可抗力事件的相关证明文件，如政府部门公告、新闻报道、保险理赔证明等。

4.**责任免除**

因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不可抗力影响持续的期间，双方应暂停履行受影响的合同义务，直至不可抗力事件消除后X日内恢复履行。

若不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方应在不可抗力事件消除后X日内协商解除合同。解除合同后，双方应根据实际履行情况，退还已支付但未提供相应服务的款项，并互不承担违约责任。

因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件导致一方遭受重大损失，双方应互相理解，协商处理，不得互相追究违约责任。

不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同，并协商调整履行期限或方式，以减少不可抗力事件带来的影响。

第八条争议解决

1.**协商解决**

双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，争取在X日内达成一致意见。协商过程中，任何一方均不得单方面采取损害对方利益的行为。

2.**调解解决**

若协商未能解决争议，双方可共同向第三方调解机构申请调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则，调解机构可由双方共同认可的行业协会、商会或其他中立机构担任。调解达成协议的，双方应签订调解协议书，并自觉履行。调解未达成协议或调解协议书未生效的，双方可采取其他争议解决方式。

3.**仲裁解决**

若协商和调解未能解决争议，双方应将争议提交至XX仲裁委员会（或双方约定的其他仲裁机构），按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市。双方应自觉履行仲裁裁决，不得再就同一争议向人民法院提起诉讼。

4.**诉讼解决**

除双方明确约定仲裁外，若协商、调解未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地（即XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院审理工作，并提供相关证据材料。法院判决后，双方应自觉履行判决内容。

5.**争议解决原则**

双方在争议解决过程中，应遵守中华人民共和国法律及相关司法解释，维护市场秩序和商业道德。争议解决过程中产生的费用（如仲裁费、诉讼费、律师费等），除双方另有约定外，由败诉方承担；若双方均有责任，则根据责任大小分担。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方在本合同履行过程中发生的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式进行，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达。通知的送达地址如下：甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号；乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。任何一方变更通知地址，应提前X日书面通知对方，否则按原地址送达即视为有效送达。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同的内容。若补充协议与原合同内容有冲突，以补充协议为准。

3.**保密条款**

双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等商业秘密。保密义务在本合同终止后X年内仍然有效。

4.**不可分割性**

本合同及其附件构成双方之间就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。本合同的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

5.**法律适用**

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守相关法律法规，依法合规履行合同。

6.**合同终止**

除本合同另有约定外，发生以下情况之一，本合同终止：（1）合同期限届满，双方不再续签；（2）双方协商一致同意终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）一方严重违约，