边坡劳务合同范本

边坡劳务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设集团有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张伟。

甲方联系方式

甲方系一家依法注册成立的建设工程施工总承包企业，具备相应的企业资质和经营范围。甲方因承接XX省XX市XX高速公路建设项目（项目编号：XXJXX-2023）边坡治理工程，需将部分劳务作业分包给具备相应施工能力和资质的乙方完成。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就边坡劳务作业分包事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

甲方在本次边坡治理工程中，主要负责提供工程图纸、技术方案、施工场地、设备调配及质量控制等支持，并负责与工程总承包方及监理单位的协调工作。乙方则根据甲方的具体要求，负责边坡作业区域的土方开挖、支护施工、排水设施安装、植被恢复等劳务作业，确保施工质量符合国家及行业标准。双方合作背景基于甲方工程项目的实际需求，以及乙方具备的劳务分包资质和丰富施工经验，双方通过前期考察和资质审核，确认乙方具备完成本合同项下劳务作业的能力和条件。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程劳务分包有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李明。

乙方联系方式

乙方系一家依法注册成立的专业建筑工程劳务分包企业，持有有效的劳务分包资质证书，并具备相应的安全生产管理体系和施工技术团队。乙方同意按照甲方的要求，承接XX省XX市XX高速公路建设项目边坡治理工程中的劳务作业部分，包括但不限于边坡清理、测量放线、锚杆钻孔、喷射混凝土、钢筋绑扎、排水沟砌筑等作业内容。乙方的参与将有效补充甲方在高峰施工期的劳动力需求，确保工程进度按计划推进。

乙方在签订本合同前，已充分了解甲方的工程概况、技术要求和工期安排，并承诺组建专业的施工队伍，配备必要的施工工具和劳动防护用品，严格遵守甲方的现场管理规定及安全生产制度。双方合作前提是基于乙方的专业能力和信誉评价，甲方在综合评估乙方资质、业绩及报价后，选择乙方作为本次边坡治理工程的劳务分包单位。乙方的劳务作业将直接纳入甲方的整体项目管理体系，接受甲方的统一调度和管理。

本合同项下甲乙双方的当事人信息及合作背景，构成了边坡劳务作业分包的基础法律关系，双方后续权利义务的约定均以本合同条款及附件为准。任何一方均不得擅自变更当事人信息或合作前提，否则由此产生的法律后果由变更方自行承担。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX省XX市XX高速公路建设项目边坡治理工程中，就劳务作业分包事项的权利与义务，确保边坡治理工程按质、按量、按期完成。合同范围包括但不限于以下具体内容：乙方负责根据甲方提供的技术方案和施工图纸，完成指定边坡区域的土方开挖、测量放线、锚杆钻孔与安装、喷射混凝土、钢筋绑扎、排水设施（包括排水沟、截水沟等）砌筑或安装、坡面平整与植被恢复前期的准备工作等劳务作业。具体作业范围以甲方提供的工程量清单和现场实际指令为准。本合同项下的劳务作业仅限于合同约定的范围，乙方不得超出范围自行增加工程内容或转包、分包。双方将通过本合同的履行，共同实现边坡治理工程的整体建设目标，保障工程安全、质量和进度。

第二条定义

为本合同之目的，除非上下文另有明确表述，下列词语具有以下含义：

（1）"边坡治理工程"：指XX省XX市XX高速公路建设项目中，由甲方负责总体承建，乙方负责部分劳务作业的XX段边坡防护与加固工程；

（2）"技术方案"：指甲方根据工程设计和现场条件编制，并经监理单位审核批准的边坡治理专项施工方案；

（3）"施工图纸"：指甲方提供的，用于指导边坡治理工程劳务作业的详细图纸文件；

（4）"工程量清单"：指甲方根据施工图纸编制，列明劳务作业项目及数量的清单；

（5）"安全生产管理体系"：指乙方为保障施工安全而建立并实施的规章制度、操作规程、安全培训及应急预案等综合管理体系的总称；

（6）"劳动防护用品"：指符合国家标准，用于保护施工人员人身安全的个人防护装备，如安全帽、安全带、防护眼镜、手套等；

（7）"现场指令"：指甲方或其授权人员在施工现场对乙方作业内容、方法、进度等发出的书面或口头指示，经乙方确认后具有约束力；

（8）"不可抗力"：指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权根据工程进度和实际需要，向乙方下达明确的劳务作业指令，并监督乙方作业过程是否符合技术方案和施工图纸要求；

（2）甲方应向乙方提供必要的施工图纸、技术方案、工程量清单及相关的技术交底，并保证其真实性和准确性；

（3）甲方负责协调施工现场与其他施工单位的配合事宜，为乙方提供满足劳务作业所需的施工场地、施工用水用电接口及必要的施工道路；

（4）甲方有权对乙方的劳务作业质量进行检验和验收，并依据合同约定支付劳务报酬；

（5）甲方应按照合同约定，向乙方提供必要的安全生产条件，包括但不限于安全防护设施、急救器材等，并负责施工现场的总体安全管理；

（6）甲方应按照合同约定的支付条件，及时足额向乙方支付劳务报酬，不得无故拖延或克扣；

（7）甲方有权要求乙方遵守施工现场的各项管理规定，包括但不限于作息时间、噪音控制、环境保护等；

（8）在合同履行过程中，甲方应指定专人负责与乙方的沟通协调，处理日常事务；

（9）甲方应配合乙方办理相关施工手续的报批事宜，如涉及甲方需提供的资料，应及时提供；

（10）如因甲方原因导致合同无法继续履行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供合同约定的施工图纸、技术方案、工程量清单及必要的现场指令，并有权对甲方的技术交底提出疑问；

（2）乙方应按照合同约定的范围和内容，组织专业的施工队伍，配备足够的劳动力、施工工具和劳动防护用品，确保劳务作业按计划进行；

（3）乙方应严格按照甲方的技术方案、施工图纸和现场指令进行作业，接受甲方的质量检验和监督，对不符合要求的部分应及时整改；

（4）乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，建立并执行本企业的安全生产管理体系，确保施工人员的安全，并对自身作业区域的安全负责；

（5）乙方应爱护施工现场的已有设施和周边环境，节约用水用电，文明施工，并在工程完成后清理作业区域的建筑垃圾；

（6）乙方应配合甲方及监理单位的检查验收工作，如实提供施工记录和资料，并对施工质量承担直接责任；

（7）乙方有权按照合同约定，按时向甲方申请支付劳务报酬，并有权要求甲方提供相应的发票或收据；

（8）乙方应指定专职安全员负责本队伍的安全管理工作，并定期对施工人员进行安全教育和培训；

（9）乙方应自行承担施工人员的社会保险、工伤保险等费用，并负责处理施工人员的劳动争议和工伤事故；

（10）在合同履行过程中，乙方应服从甲方的现场管理，遵守作息时间，不得在施工现场吸烟、酗酒或从事其他违法违规活动；

（11）如因乙方原因导致工程质量不符合要求或发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（12）乙方应保证所使用的施工工具和设备符合安全标准，并定期进行维护保养，不得使用假冒伪劣产品；

（13）在工程遇到困难或需要变更时，乙方应及时向甲方汇报，并提出合理的解决方案，经甲方同意后方可实施；

（14）合同履行完毕后，乙方应将所有施工资料、剩余材料及工具按甲方要求清点交还，并办理退场手续；

（15）乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给第三方，否则甲方有权解除合同并追究其违约责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下劳务作业的总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），该价格为固定总价，包含乙方为完成合同约定劳务作业所需的人工、工具、材料、安全、管理等所有费用。

2.付款方式：甲方采用银行转账方式支付乙方劳务报酬。乙方应在收到甲方支付指令后，提供符合税务要求的发票或收据，甲方核实无误后于7个工作日内将款项支付至乙方指定的银行账户。

3.支付时间及比例：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的10%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整），作为预付款，用于乙方的前期准备；

（2）乙方完成边坡清理及测量放线作业，并经甲方验收合格后，甲方应支付至合同总价款的30%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

（3）乙方完成锚杆钻孔及安装、喷射混凝土作业，并经甲方验收合格后，甲方应支付至合同总价款的50%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

（4）乙方完成所有劳务作业，并通过甲方及监理单位的最终验收，且乙方提交完整资料后，甲方应在验收合格之日起30日内支付至合同总价款的80%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

（5）剩余合同总价款的20%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整），作为质保金，甲方应在工程交付使用满一年且无质量问题后10个工作日内支付。

4.乙方应在每次收款前向甲方提供收款明细及相应的财务凭证，甲方有权对支付金额进行核实。若乙方提交的凭证不符合要求，甲方有权延迟支付相应款项。

5.付款账户信息：乙方指定的收款账户为以下信息：

开户名称：XX建筑工程劳务分包有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXX

6.如遇价格调整，需经甲乙双方书面协商一致后方可变更。任何一方不得单方面调整价格。

第五条履行期限

1.本合同有效期自甲乙双方签字盖章之日起生效，至乙方完成所有劳务作业并通过甲方最终验收之日止，预计总工期为180日历天，自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。

2.开工日期：甲方应于本合同签订后10个工作日内，向乙方发出书面开工通知，并完成施工现场的交接及安全交底。若甲方未能按时发出开工通知，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金，但累计不超过合同总价款的1%。

3.竣工日期：乙方应按照合同约定的工期及甲方现场指令完成全部劳务作业。因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，竣工日期可相应顺延。

4.关键时间节点：

（1）XXXX年XX月XX日，完成边坡清理及测量放线作业；

（2）XXXX年XX月XX日，完成锚杆钻孔及安装作业；

（3）XXXX年XX月XX日，完成喷射混凝土作业；

（4）XXXX年XX月XX日，完成所有劳务作业，并提交竣工验收申请。

5.甲方应按时提供施工图纸、技术方案及必要的现场指令，如甲方未能按时提供，导致乙方窝工或工期延误，甲方应承担相应责任，并顺延竣工日期。

6.乙方应严格按照合同约定的工期节点推进作业，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并按每日千分之五的比例向甲方支付延误违约金，但每日违约金总额不超过合同总价款的1%。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款或阶段性款项，每延迟一日，应向乙方支付迟延支付金额千分之二的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若甲方无正当理由拖欠款项超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方除支付全部拖欠款项外，还应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

（2）甲方未按时提供施工图纸、技术方案或现场指令，导致乙方窝工或工期延误，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金，并相应顺延竣工日期。若延误超过30日，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（3）甲方提供的施工图纸或技术方案存在错误或缺陷，导致乙方返工或工程损失，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于人工、材料、设备等费用。

（4）甲方未按合同约定支付质保金，每延迟一日，应向乙方支付未支付质保金千分之二的违约金。若甲方无正当理由拖欠质保金超过60日，乙方有权向甲方催告，逾期仍未支付的，视为甲方违约，乙方有权采取法律措施追讨。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定工期完成劳务作业，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金，但每日违约金总额不超过合同总价款的1%。若延误超过30日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，包括但不限于窝工费、赶工费、合同总价款10%的违约金。

（2）乙方施工质量不符合合同约定或国家及行业标准，甲方有权要求乙方立即整改，并承担整改费用。若整改后仍不合格，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，包括但不限于工程款、索赔费用等。

（3）乙方施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、事故处理费用等，并承担甲方因此遭受的损失。若事故严重，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。

（4）乙方将本合同项下的劳务作业转包或分包给第三方，甲方有权立即解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（5）乙方未按合同约定提供发票或收据，导致甲方无法获得税款抵扣或面临税务处罚，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（6）乙方在施工过程中损坏甲方提供的设施或第三方财产，应负责修复或赔偿，并承担甲方因此产生的费用。

3.双方互不履行或部分履行合同义务，经守约方催告后仍未在合理期限内纠正的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。损失赔偿范围包括但不限于实际损失、预期利益、合同总价款一定比例的违约金等。

4.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商变更或解除合同，并各自承担相应的损失。

5.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应赔偿对方的直接损失和可预见的间接损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

6.本合同项下的违约金、赔偿金等款项，应在违约方收到守约方书面催告后30日内支付，逾期支付的，违约金比例上浮20%。若违约情节严重，守约方有权要求违约方承担惩罚性赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）、瘟疫流行、罢工、网络中断等。

2.通知义务：任何一方如遇不可抗力事件，应立即通知对方，并在事件发生后7日内提供不可抗力事件的证明文件，包括但不限于政府公告、新闻报道、事故调查报告等。若不可抗力事件持续超过15日，双方应再次协商处理方案。

3.责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取积极措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商延期履行、部分履行或解除合同。

4.损失承担：不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件导致合同解除，双方互不承担赔偿责任，但应返还已取得的财产或折价补偿。

5.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响方应立即恢复履行合同，并通知对方。若不可抗力事件导致合同目的无法实现，双方可协商解除合同，并各自承担相应责任。

6.不可抗力证明：双方应妥善保存不可抗力事件的证明文件，并在争议解决时提交。若一方无法提供证明，应承担相应的不利后果。

7.特别约定：若因不可抗力导致合同解除，双方应在解除后30日内完成结算，并结清所有款项。若不可抗力事件导致乙方人员伤亡或设备损失，由乙方自行承担全部责任。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商时应本着公平、合理、互谅互让的原则，寻求双方都能接受的解决方案。协商应自争议发生之日起30日内进行，若在30日内未能达成一致，双方可采取其他争议解决方式。

2.调解解决：若协商不成，双方可共同向第三方调解机构申请调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则，调解机构可提出调解方案供双方参考。调解协议经双方签字盖章后具有法律约束力，双方应自觉履行。调解不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。

3.仲裁解决：双方在合同中明确约定，若协商和调解不成，应将争议提交XX仲裁委员会仲裁。仲裁应按照该委员会的仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。

4.诉讼解决：若双方未约定仲裁，且调解不成，任何一方均有权向合同履行地或被告住所地的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应提供相关证据材料，并遵守法院的审判程序。法院的判决是终局的，对双方均有约束力。

5.争议处理原则：争议解决过程中，双方应积极配合，提供真实、完整的证据材料，并遵守相关法律法规。任何一方不得采取报复、威胁等不正当手段解决争议，否则应承担相应责任。

6.法律适用：本合同项下的争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。

7.专属管辖：除非双方另有约定，本合同项下的争议解决适用专属管辖原则，即由合同履行地或被告住所地的人民法院管辖。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件等均应以书面形式送达。甲方通知乙方应寄至本合同首部载明的乙方地址；乙方通知甲方应寄至本合同首部载明的甲方地址。任何一方变更联系方式或地址，应提前7日书面通知对方。通过邮寄方式发出的通知，以挂号信发出后7日视为送达；通过传真或电子邮件方式发出的通知，以发出时视为送达。任何一方在收到对方通知后，应及时确认，并按约定履行义务。

2.合同变更：本合同的任何变更或补充，均须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更合同内容。若变更内容对双方产生重大影响，应重新签订合同或补充协议。

3.合同解除：除本合同另有约定外，出现以下情况之一，守约方有权解除合同：（1）一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后30日内仍未纠正的；（2）一方进入破产、清算或解散程序的；（3）一方丧失履约能力的；（4）发生不可抗力事件，导致合同目的无法实现的。合同解除后，双方应返还已取得的财产或折价补偿，并承担相应的违约责任。

4.保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密