矿山分包合同范本

矿山分包合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为**XX矿业集团有限公司**，住所地位于**中国河北省石家庄市新华区矿机街88号**，法定代表人为**李明**，联系电话为**130xxxxxxxx**。甲方系依法注册成立的企业法人，拥有合法的采矿权，并具备相应的矿产资源开发资质。甲方因生产经营需要，拟将部分矿山的开采作业进行分包，委托乙方按照本合同约定的内容和标准完成相关作业，以保障矿山的稳定生产和经济效益。

甲方在本次合作中作为委托方，主要负责提供矿山开采所需的场地、设备基础、技术指导及相关政策支持，并对乙方的作业进行监督和管理。根据国家法律法规及行业标准，甲方有权对乙方的作业流程、安全生产及环境保护措施进行审查，确保作业符合相关要求。同时，甲方需按照合同约定向乙方支付作业费用，并承担因乙方作业产生的相关税费及管理费用。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为**XX矿山技术服务有限公司**，住所地位于**中国四川省成都市武侯区天府大道中段198号**，法定代表人为**王强**，联系电话为**139xxxxxxxx**。乙方系依法注册成立的专业矿山技术服务企业，具备丰富的矿山开采经验、专业技术团队及相应的安全生产资质。乙方通过竞标或协商方式获得甲方委托，负责按照本合同约定的内容和标准完成矿山的部分开采作业，并向甲方收取相应的服务费用。

乙方在本次合作中作为服务提供方，主要负责按照甲方的要求和行业标准，组织人员、设备进场，开展矿山开采作业，并承担作业过程中的安全生产、环境保护及资源回收等责任。乙方需确保作业符合国家法律法规及行业规范，定期向甲方汇报作业进度、安全生产情况及资源利用效率，并接受甲方的监督和检查。同时，乙方需自行承担作业过程中产生的相关成本，包括但不限于人员工资、设备维护、能耗费用及税费等。

**合同简介：**

本合同双方基于平等互利、诚实信用的原则，就矿山开采作业分包事宜达成一致。甲方拥有合法的采矿权，并具备相应的矿产资源开发条件，但部分开采作业因技术要求、产能限制或成本控制等原因，需委托具备专业能力和资质的第三方完成。乙方作为专业的矿山技术服务企业，拥有丰富的行业经验和技术实力，能够满足甲方的作业需求。双方通过本合同的签订，明确各自的权利与义务，确保矿山开采作业的顺利进行。甲方提供必要的支持和保障，乙方按照合同约定完成作业任务，共同实现矿产资源的高效利用和可持续发展。本合同是双方合作的基础，所有约定均具有法律约束力，双方应严格履行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方将部分矿山开采作业分包给乙方的权利义务关系，确保乙方按照约定的标准、范围和时限完成指定作业，从而提高矿山整体生产效率，降低运营成本，实现资源的合理开发和可持续利用。本合同涉及的作业范围包括但不限于以下内容：1）特定区块的钻孔、爆破作业；2）矿石的挖掘、装载与初步运输；3）作业区域的日常安全巡查与隐患排查；4）作业过程中产生的废石、尾矿的初步处理与堆放；5）相关作业数据的记录与汇报。乙方需根据甲方提供的作业计划和技术要求，在指定的矿山区域内开展上述活动，并确保所有作业符合国家及地方关于矿山安全生产、环境保护及资源开采的法律法规和行业标准。

第二条定义

为本合同之目的，下列词语具有以下含义：

“采矿权”指甲方依据国家法律法规取得的在特定区域内开采矿产资源的法定权利。

“作业区域”指甲方指定的、允许乙方进行本合同约定开采作业的矿山范围。

“安全生产”指作业过程中必须严格遵守的安全规程，防止人员伤亡、设备损坏及环境污染。

“环境保护”指作业过程中应采取的环保措施，包括但不限于废弃物处理、生态恢复及污染防治。

“服务费用”指甲方根据乙方完成作业的数量和质量，按照本合同约定支付给乙方的报酬。

“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方的权力：

（1）甲方有权对乙方的作业方案、人员资质、设备配置及作业过程进行监督、检查和指导，并要求乙方根据甲方意见进行调整和完善。

（2）甲方有权根据矿山生产计划和市场需求，调整作业范围或作业量，并提前通知乙方。乙方应积极配合，但有权要求甲方承担因此产生的额外成本或延误损失。

（3）甲方有权根据乙方作业的实际成果和质量，按照合同约定支付服务费用，并保留对乙方违约行为进行索赔的权利。

甲方的义务：

（1）甲方应向乙方提供必要的作业区域范围、地质资料、作业计划及相关的政策法规文件，并确保乙方能够顺利开展作业。

（2）甲方应负责矿山范围内的整体安全管理，提供必要的安全设施和支持，并对乙方作业人员进行必要的安全培训和教育。

（3）甲方应按照合同约定及时足额支付乙方服务费用，并承担因支付延迟而产生的违约责任。

（4）甲方应协调解决乙方作业过程中可能遇到的与第三方之间的纠纷或冲突，确保乙方能够顺利作业。

2.乙方的权力和义务：

乙方的权力：

（1）乙方有权要求甲方提供准确的作业区域范围、地质资料和作业计划，并有权对甲方提供的信息进行核实和提出疑问。

（2）乙方有权按照合同约定获得服务费用，并要求甲方在作业完成或阶段性成果达成后及时支付。

（3）乙方在作业过程中如遇甲方未履行合同义务或不可抗力导致作业无法继续，有权暂停作业并要求甲方承担相应责任。

乙方的义务：

（1）乙方应严格按照合同约定的作业范围、内容和标准开展作业，确保作业成果符合甲方要求和国家相关标准。

（2）乙方应建立完善的安全管理体系，配备足够的安全生产设施和设备，并对作业人员进行安全教育和培训，确保作业过程中不发生重大安全事故。

（3）乙方应采取有效措施保护作业区域的环境，妥善处理废石、尾矿等废弃物，符合环境保护法律法规的要求，并接受甲方的监督和检查。

（4）乙方应自行承担作业过程中所需的人员、设备、材料等成本，并确保所有投入符合安全生产和环境保护的要求。

（5）乙方应定期向甲方汇报作业进度、安全生产情况、资源回收率等数据，并提交相关的作业报告和记录。乙方对作业过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（6）乙方应积极配合甲方的监督和检查，对甲方提出的合理意见及时进行整改，并承担因自身原因导致整改产生的全部费用。

（7）乙方应确保其作业人员具备相应的资质和经验，并遵守矿山内的各项规章制度，维护矿区的正常秩序。

（8）乙方在作业过程中如发现地质条件与甲方提供的信息存在重大差异，应及时通知甲方，并共同商定解决方案。因地质差异导致的额外成本或延误，由双方根据实际情况协商承担。

第四条价格与支付条件

1.服务费用：乙方完成本合同约定的开采作业，甲方应向乙方支付服务费用。服务费用的计算标准为：按乙方实际开采并经甲方验收合格的矿石数量乘以约定单价计算。具体单价根据市场行情及双方协商确定，详见附件一。如遇市场行情重大变化，双方可协商调整单价，但调整幅度不得随意变动。

2.支付方式：服务费用的支付采用银行转账方式。甲方应在每月结束后十日内，根据乙方提交的月度作业报表及甲方审核确认的开采量，将当月应支付的服务费用支付至乙方指定的银行账户。

3.支付时间：甲方应按照合同约定的时间节点足额支付服务费用，任何延迟支付均构成违约。乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，利息计算标准为逾期金额每日千分之五。

4.税费承担：乙方应自行承担因其作业活动产生的所有税费，包括但不限于增值税、企业所得税等。甲方在支付服务费用时代扣代缴的税费，应返还给乙方。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年，自202X年X月X日至202X年X月X日止。合同期满前三个月，如双方均有意继续合作，可另行签订续签合同。

2.作业期限：乙方应在合同生效后三十日内完成作业准备工作，并正式开始作业。乙方应按照甲方的作业计划，在合同有效期内完成约定的开采任务。如遇不可抗力或甲方原因导致作业中断，中断期间不计入作业期限。

3.关键时间节点：乙方应每月向甲方提交月度作业报表，并在每个季度结束后十五日内提交季度作业总结报告。甲方应在收到乙方报表后十日内完成审核确认。如需调整作业计划或追加作业任务，双方应在计划变更前三十日进行协商并签订补充协议。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权暂停作业或解除合同，并要求甲方支付已完成作业的服务费用及违约金。

（2）甲方未按约定提供作业区域、地质资料或作业计划的，应承担由此导致乙方无法按时作业的责任，并赔偿乙方因此造成的直接经济损失。

（3）甲方对乙方的作业进行监督检查时，如因检查方式不当或要求不合理导致乙方作业延误或损失，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按约定标准完成作业，或开采的矿石质量不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方返工或减少支付相应部分的服务费用。乙方返工期间产生的费用由乙方自行承担。

（2）乙方在作业过程中发生安全生产事故或环境污染事件，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。同时，甲方有权解除合同并要求乙方支付已完成作业的服务费用及违约金。

（3）乙方未按约定时间提交作业报表或报告，或提交的报表、报告内容不真实、不完整的，甲方有权要求乙方限期补交，并视情节严重程度处以5000元至20000元的罚款。逾期仍不补交或补交不符合要求的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

（4）乙方擅自超出作业范围进行作业，或将其承接的作业转包给第三方，甲方有权立即解除合同，并要求乙方支付已完成作业的服务费用及相当于服务费用两倍的违约金。同时，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

（5）乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密，应承担全部赔偿责任，并支付违约金人民币100万元。若甲方因此遭受重大损失，乙方还应承担赔偿责任。

3.违约金上限：本合同约定的违约金总额不超过合同总价款的30%。如违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失。

4.解除合同后果：任何一方解除合同，应提前三十日书面通知对方，并承担相应的违约责任。合同解除后，乙方应将甲方提供的设备、资料等归还甲方，并办理相关手续。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用等）、传染病疫情等。不可抗力事件发生后，直接阻碍或严重影响本合同任何一方履行其在本合同下的全部或部分义务。

2.通知义务：任何一方在发生或预见到不可抗力事件时，应立即通知对方，并在合理期限内（不超过15日）向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，包括但不限于政府公告、公共记录、第三方机构证明等。未能及时通知或提供证明文件的一方，应承担由此可能给对方造成的损失。

3.责任免除：因不可抗力事件导致任何一方无法履行或无法完全履行本合同义务的，该方不承担违约责任。受不可抗力影响的一方应根据不可抗力事件的影响程度，采取合理措施减少损失，并及时通知对方不可抗力事件的持续时间和影响范围。

4.合同变更或解除：如不可抗力事件持续超过30日，双方应协商决定是否变更本合同条款或解除本合同。如双方无法就变更或解除达成一致，本合同可依据法律规定或本合同约定解除。合同解除后，双方应相互返还已收受的财产，并结算费用。因不可抗力事件产生的损失，除本合同另有约定外，由双方各自承担。

5.不可抗力证据：本条所称“有效证明文件”是指能够证明不可抗力事件发生及其对合同履行造成影响的正式文件。双方均有义务妥善保存相关证据，并在争议解决或诉讼过程中提交。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约、解除等，应由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理、诚实信用的原则进行，争取在合同有效期内达成书面和解协议。

2.协商不成处理：若双方在收到对方争议通知后30日内未能通过协商解决争议，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方应积极配合法院的审判工作，遵守法院的判决或裁定。

3.诉讼程序：进入诉讼程序后，除双方另有书面约定外，所有争议均应视为单一争议进行审理。诉讼过程中，任何一方变更诉讼请求或提出反诉，不影响法院对原争议的审理。双方均有义务提供与争议相关的证据材料，并承担相应的举证责任。

4.仲裁选择（备选方案，如需删除请明确）：若双方在合同签订时或争议发生前已另行签订仲裁协议，则应将争议提交至协议约定的仲裁委员会仲裁。仲裁应按照该仲裁委员会的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为合同签订地。

5.争议解决原则：无论采取何种争议解决方式，双方均应遵守中华人民共和国法律及相关司法解释。解决争议过程中产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等），除双方另有约定外，由败诉方承担；若双方均有责任，则根据责任大小比例分担。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄三日后的次日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何未按此方式作出的变更或补充均无效。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的任何权利或义务部分或全部分包给第三方。如需借用第三方资源或服务以完成合同义务，乙方应确保第三方遵守本合同项下的同等标准和责任，并承担第三方行为给甲方造成的一切后果。乙方不得将本合同转包。

4.保密义务：除法律规定或本合同约定外，双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、经营数据等一切未公开信息承担保密义务。此保密义务不因本合同的终止而解除，持续有效。

5.不可分割性：本合同各条款相互独立，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若某条款被认定无效，双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在签订本合同时已充分了解并接受该法律作为合同适用的法律。