水利施工合同范本2017

水利施工合同范本20171.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX水利建设集团有限公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张XX，性别男，出生年月19XX年XX月XX日，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

甲方联系方式：固定电话XXXXXXXXXXX，移动电话XXXXXXXXXXX，电子邮箱XXXXXXXX@XXX.com。

甲方为一家依法注册成立的水利工程施工企业，具备国家规定的水利工程施工总承包资质，拥有丰富的水利工程施工经验和良好的行业信誉。甲方因项目建设需要，拟委托乙方提供水利工程施工服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议。

甲方在本次合作中作为委托方，主要负责提供项目所需的建设资金、技术指导及相关审批手续，并对工程项目的整体进度和质量进行监督和管理。甲方有权根据合同约定对乙方的施工行为进行监督，并要求乙方按照国家相关技术标准和规范进行施工。同时，甲方有义务按照合同约定向乙方支付工程款，并在工程完工后组织验收及结算。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX水利工程技术有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李XX，性别女，出生年月19XX年XX月XX日，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

乙方联系方式：固定电话XXXXXXXXXXX，移动电话XXXXXXXXXXX，电子邮箱XXXXXXXX@XXX.com。

乙方为一家依法注册成立的水利工程技术企业，具备国家规定的水利工程施工总承包资质及相应的安全生产许可证，拥有专业的施工团队和先进的施工设备。乙方在本次合作中作为服务提供方，主要负责按照甲方的委托要求，完成指定水利工程施工任务，并确保工程质量和安全。

乙方在合同履行过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件和技术支持，并有权按照合同约定收取工程款。同时，乙方有义务按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同要求，并承担施工过程中的安全生产责任。乙方还需积极配合甲方的监督和管理，及时报告施工进展情况，并根据甲方的要求提交相关施工报告和验收资料。

双方合作的背景及前提条件如下：

本合同基于甲乙双方在水利工程施工领域的专业能力和合作意愿，双方在平等自愿的基础上，就XX水利工程项目达成合作意向。甲方作为项目投资方，负责提供项目建设所需资金及相关政策支持，乙方作为专业的施工服务提供方，负责按照甲方的委托要求，完成指定水利工程施工任务。双方同意以本合同为依据，明确各自的权利和义务，共同推进工程项目的顺利实施。

XX水利工程项目位于XX省XX市XX区，项目总投资约XX亿元人民币，主要建设内容包括XX水库大坝工程、XX渠道改造工程及XX灌溉系统配套工程。该项目属于国家重点水利建设项目，对改善区域水资源配置、提高农业灌溉效率具有重要意义。甲乙双方均认识到本项目的战略价值和社会效益，并愿意通过合作，确保项目按期、保质完成。

在合作过程中，双方将遵循以下前提条件：

（1）甲方保证具备本项目所需的全部合法建设手续和资金保障，并按照合同约定及时支付工程款；

（2）乙方保证具备本项目所需的施工资质和安全生产条件，并按照合同约定完成施工任务；

（3）双方将共同遵守国家及地方相关法律法规，确保项目施工符合环保、安全及质量标准；

（4）双方将建立有效的沟通机制，定期召开项目协调会议，及时解决合作过程中出现的问题。

基于上述背景及前提条件，甲乙双方经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方按照国家相关技术标准和规范，完成XX水利工程施工任务的具体内容和要求，确保工程项目按期、保质、安全完成。本合同涉及的具体内容包括但不限于以下方面：

1.XX水库大坝工程：包括大坝主体结构施工、坝基处理、坝体填筑、溢洪道及放水洞施工等。

2.XX渠道改造工程：包括渠道清淤、渠道lining施工、渠道加固及配套建筑物建设等。

3.XX灌溉系统配套工程：包括灌溉管道铺设、水泵站建设、控制阀门安装及自动化控制系统调试等。

双方将根据本合同约定，共同推进上述工程内容的顺利实施，并确保工程质量和安全符合国家及行业相关标准。甲方将提供必要的资金和技术支持，乙方将提供专业的施工服务，双方协作完成项目目标。

第二条定义

1.“工程”是指本合同约定的XX水利工程项目，包括XX水库大坝工程、XX渠道改造工程及XX灌溉系统配套工程。

2.“工程款”是指甲方按照本合同约定向乙方支付的建设资金，包括工程进度款、竣工结算款等。

3.“施工图纸”是指甲方提供的符合国家及行业标准的施工设计图纸及技术文件。

4.“验收”是指甲方或其委托的第三方对工程完成情况进行的检查和确认。

5.“安全生产”是指施工过程中符合国家及地方安全生产法律法规的要求，确保施工人员及财产安全。

6.“不可抗力”是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工行为进行监督，要求乙方按照施工图纸和技术标准进行施工，并有权对施工质量、进度及安全进行检查。

（2）甲方有义务按照本合同约定，及时向乙方支付工程款，并确保资金充足。

（3）甲方有义务提供必要的施工条件，包括施工场地、水电供应、交通道路等，并协调解决施工过程中遇到的外部问题。

（4）甲方有义务组织或委托第三方对工程进行验收，并在验收合格后支付竣工结算款。

（5）甲方有义务向乙方提供施工所需的设计图纸、技术文件及审批手续，并确保其合法有效性。

（6）甲方有义务配合乙方进行安全生产管理，提供必要的安全生产设施和防护用品。

（7）甲方有义务在不可抗力发生时，及时通知乙方并采取措施减少损失。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本合同约定提供工程款和施工条件，并有权拒绝不符合要求的指令。

（2）乙方有权按照施工图纸和技术标准，独立完成施工任务，并对工程质量、进度及安全负责。

（3）乙方有义务组建专业的施工团队，配备先进的施工设备，并严格按照安全生产规范进行施工。

（4）乙方有义务定期向甲方报告施工进展情况，提交施工报告、验收资料及相关技术文件。

（5）乙方有义务在施工过程中发现设计或技术问题时，及时提出解决方案并报甲方确认。

（6）乙方有义务在工程完工后，配合甲方或其委托的第三方进行验收，并承担验收不合格的整改责任。

（7）乙方有义务在不可抗力发生时，及时采取措施减少损失，并通知甲方相关情况。

（8）乙方有义务保护工程现场及周边环境，确保施工过程中不造成环境污染或损害公共设施。

（9）乙方有义务遵守国家及地方的法律法规，确保施工行为合法合规，并承担因违法行为产生的全部责任。

（10）乙方有义务在合同履行过程中，维护甲方的利益，不得泄露甲方的商业秘密或技术信息。

（11）乙方有义务在工程保修期内，承担保修责任，并及时修复出现的质量问题。

（12）乙方有义务在合同约定的履行期限届满后，按时撤出施工设备和人员，并清理施工现场。

（13）乙方有义务在合同履行过程中，积极配合甲方的监督检查，提供必要的资料和证明文件。

（14）乙方有义务在合同约定的争议解决方式下，积极履行裁判或仲裁结果。

（15）乙方有义务在合同约定的保密条款下，对甲方的技术信息和商业秘密进行严格保密。

第四条价格与支付条件

1.工程总价：本合同项下XX水利工程项目的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含乙方完成本合同约定的全部工程施工任务所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、管理费、利润及税金等。

2.价格构成：工程总价已根据施工图纸、技术标准、市场价格及双方协商确定，并考虑了工程量可能发生的合理变动。如因设计变更或工程量增减导致合同总价需要调整的，双方应依据变更后的工程量重新计算价格，并签订补充协议。

3.支付方式：甲方应采用银行转账方式向乙方支付工程款，乙方应向甲方提供符合要求的发票及付款申请资料。双方应指定专门的银行账户用于工程款支付，甲方账户信息为：开户行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXX，乙方账户信息为：开户行：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXX。

4.支付时间：

（1）预付款：合同签订后XX日内，甲方应向乙方支付工程总价XX%的预付款，即人民币XX元，用于乙方采购前期施工材料和设备。

（2）进度款：乙方完成XX%工程量后，经甲方或其委托的第三方验收合格，乙方应向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后XX日内审核完毕并支付工程总价XX%的进度款，即人民币XX元。

（3）中期款：乙方完成XX%工程量后，经甲方或其委托的第三方验收合格，乙方应向甲方提交中期款申请，甲方应在收到申请后XX日内审核完毕并支付工程总价XX%的中期款，即人民币XX元。

（4）竣工结算款：工程竣工验收合格后XX日内，乙方应向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到资料后XX日内审核完毕，并支付至结算总价XX%的款项，即人民币XX元。

（5）尾款：剩余XX%的尾款，即人民币XX元，甲方应在工程保修期满且无质量问题后XX日内支付完毕。

5.支付保障：甲方应确保支付能力，按合同约定及时足额支付工程款。如甲方因故延迟支付，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过工程总价的XX%。逾期超过XX日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方提供担保或支付全部工程款。

6.费用承担：乙方应承担自身施工人员、设备、材料的全部费用，并自行办理施工过程中的保险及税费。甲方应承担因征地拆迁、审批手续等产生的费用，并承担因甲方原因导致的工程停工损失。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且工程保修期满之日终止，合同有效期共计XX个月。

2.工程开工：乙方应在收到甲方书面开工通知及预付款到账后XX日内，组织施工队伍进场，正式开工。

3.工程关键节点：

（1）XX水库大坝工程主体结构开工：XX年XX月XX日；

（2）XX水库大坝工程主体结构完工：XX年XX月XX日；

（3）XX渠道改造工程开工：XX年XX月XX日；

（4）XX渠道改造工程完工：XX年XX月XX日；

（5）XX灌溉系统配套工程开工：XX年XX月XX日；

（6）XX灌溉系统配套工程完工：XX年XX月XX日；

（7）工程竣工验收：XX年XX月XX日。

4.工期延误：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一日，应按当期应付未付款项的XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过工程总价的XX%。延误超过XX日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

5.工期提前：如乙方提前完成工程且经甲方验收合格，甲方应在验收后XX日内支付相应进度款，并给予乙方人民币XX元的工期提前奖励。提前奖励金额根据实际工期缩短天数及合同总价比例计算，但最高不超过工程总价的XX%。

6.保修期：工程竣工验收合格后，保修期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应承担因施工质量原因导致的修复责任，修复费用由乙方承担。如因乙方施工质量问题导致甲方额外支出修复费用的，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除相应金额。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过工程总价的XX%。逾期超过XX日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方提供担保或支付全部工程款。

（2）因甲方原因导致工程停工或工期延误的，甲方应承担停工期间乙方人员、设备闲置费，标准为工程总价的XX%，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

（3）甲方提供的施工图纸、技术文件有误或不符合国家标准的，导致乙方返工或工程损失的，甲方应承担全部返工费用及损失，并支付乙方人民币XX元的违约金。

（4）甲方未按时提供施工场地、水电供应等必要条件的，每逾期一日，应按合同总价XX%向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

（5）甲方无故解除合同的，应向乙方支付合同总价XX%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

2.乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程任务的，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过工程总价的XX%。逾期超过XX日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（2）工程质量不符合国家或行业标准的，甲方有权要求乙方无偿返工修复，并支付返工费用。返工后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，赔偿金额不低于工程总价的XX%。

（3）施工过程中发生安全事故或造成环境污染的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的损失。同时，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价XX%的违约金。

（4）未按合同约定提交竣工资料或验收报告的，每逾期一日，应按合同总价XX%向甲方支付违约金，逾期超过XX日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（5）擅自将工程转包或分包的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，赔偿金额不低于工程总价的XX%。

（6）工程保修期内出现质量问题未及时修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，修复费用由乙方承担，并支付乙方人民币XX元的违约金。

3.违约金上限：双方约定的违约金总额不超过工程总价的XX%，超过部分无效。

4.赔偿范围：违约方应赔偿守约方因违约行为直接遭受的经济损失，包括但不限于工程款损失、停工损失、修复费用、律师费、诉讼费等。

5.解除合同：任何一方严重违约，守约方有权书面通知违约方解除合同。解除合同的，违约方应承担以下责任：

（1）支付已完成工程量的结算款，但结算款金额不超过合同总价XX%；

（2）赔偿守约方因此遭受的直接经济损失；

（3）支付合同总价XX%的违约金。

6.不可抗力免责：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。不可抗力消除后，应继续履行合同。

7.紧急情况处理：发生违约行为时，违约方应在收到守约方书面通知后XX日内采取补救措施，否则守约方有权采取进一步措施维护自身权益。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、法律变化、瘟疫、火灾等。不可抗力应是指发生在合同签订后，导致合同无法履行或部分无法履行的客观事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后XX日内，书面通知对方，并提供不可抗力事件的证明文件，如政府部门出具的灾害证明、新闻报道、官方公告等。若不可抗力影响持续超过XX日，双方应协商决定是否解除合同或变更合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，已履行的部分不再要求返还，双方应相互谅解，并根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.合同解除：若不可抗力导致合同标的主要部分灭失或合同目的无法实现，且影响持续超过XX日，双方均有权解除合同。合同解除后，双方应返还已收取的款项，并互不承担违约责任，但已产生的实际损失仍需承担赔偿责任。

5.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行合同，并采取措施减少损失。若因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应协商解决后续事宜，包括工程变更、工期调整等。

6.不可抗力证明：双方应对不可抗力事件的发生及影响程度保留证据，并在争议发生时提交给对方及争议解决机构。若一方无法提供有效证明，可能承担不利后果。

7.不可抗力与免责条款关系：本合同中的不可抗力条款与双方其他免责条款并行适用，即若发生不可抗力事件，即使存在其他违约行为，受影响方仍可依据不可抗力条款免除相应责任。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行违约、赔偿要求等，双方应首先通过友好协商解决。协商应由双方授权代表进行，并尝试在XX日内达成一致意见。

2.协商不成处理：若协商未能在XX日内解决争议，双方应将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方应遵守法院的传唤和判决，并承担相应的诉讼费用。

3.仲裁选择：作为替代诉讼的方式，双方也可自愿将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为合同签订地，仲裁语言为中文。

4.仲裁裁决效力：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除非仲裁裁决被法院认定无效，双方均应自觉履行仲裁裁决。任何一方不履行仲裁裁决的，另一方可向人民法院申请强制执行。

5.争议解决原则：争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，提供真实、完整的证据材料，并遵守相关法律法规。双方应尽量避免采取对簿公堂的方式解决争议，以减少时间成本和费用支出。

6.争议专属管辖：本合同约定争议解决方式后，双方不得就同一争议事项再向其他机构或法院提出诉讼或仲裁申请，任何违反本约定提起的诉讼或仲裁均属无效。

7.争议解决与合同履行关系：争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，以保证项目顺利进行。任何一方不得以争议未解决为由擅自停止履行合同义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或联系方式。一方变更联系方式或地址，应提前XX日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方为有效。任何口头约定或非书面形式变更均无效。合同变更不影响原合同条款的效力，除非双方另有约定。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何部分工作分包给第三方。乙方应对分包方的行为和业绩承担全部责任，并保证分包方具备相应的资质和能力。

4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、客户资料