政府工程招标合同范本

政府工程招标合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX市XX区人民政府工程建设管理办公室（以下简称“甲方”）。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三（职务：主任）。

甲方联系方式办公电话）负责人手机）。

甲方是依据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规设立的政府机构，负责XX市XX区XX号项目（以下简称“本项目”）的招标、建设和管理工作。本项目属于政府投资的重点民生工程，旨在提升城市基础设施服务水平，满足区域内居民和企业的实际需求。甲方通过公开招标程序，选定符合资质条件的乙方承担本项目的工程设计与施工任务，以保障项目顺利实施并达到预期目标。

甲方在本合同中主要权利包括：监督乙方按照招标文件及合同约定履行工程义务，审核乙方提交的工程进度报告、质量报告及相关技术文件，对工程质量和进度进行阶段性验收，并有权根据合同约定对乙方实施奖惩。甲方义务包括：提供项目所需的基础资料和审批手续，协调项目相关的政府部门及第三方单位，按照合同约定支付工程款项，并在工程竣工验收合格后办理结算手续。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建设工程有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四（职务：总经理）。

乙方联系方式办公电话）负责人手机）。

乙方是依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规注册成立的建筑企业，具备国家认可的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，并在近三年内承建了多个政府及商业项目，具有丰富的工程管理经验和良好的市场信誉。乙方在本次招标中凭借优异的投标方案、完善的项目团队和合理的报价，经甲方评审后中标，负责本项目的工程设计与施工工作。

乙方在本合同中主要权利包括：按照招标文件及合同约定获取工程款项，对工程实施自主管理和质量控制，要求甲方提供必要的配合和协调，在工程验收合格后申请结算付款。乙方义务包括：组建专业的项目管理团队，严格按照国家及地方相关规范施工，确保工程质量达到设计要求及验收标准，按时提交工程进度报告和自检报告，配合甲方及监理单位进行工程验收，并承担因自身原因导致的工程延误、质量问题及安全事故等责任。

**合同简介**

本合同基于甲乙双方在XX市XX区XX号项目招标过程中的权利义务关系而签订，是双方就本项目工程设计与施工合作达成的正式协议。甲方作为政府投资项目的委托方，通过公开招标程序选择乙方作为工程总承包单位，乙方则根据合同约定提供设计、采购、施工及验收等全过程服务。双方合作的前提是乙方能够按照国家法律法规及招标文件要求，在保证工程质量和安全的前提下，按时完成项目建设任务，并实现项目的社会效益和经济效益目标。

本项目的实施需遵循以下背景条件：

1.项目立项依据《XX市城市基础设施建设规划（2023-2025年）》，属于政府重点支持的基础设施建设项目；

2.项目总投资约人民币XX亿元，资金来源为政府财政预算资金及专项债券资金；

3.工程建设周期为XX个月，自合同签订之日起计算，最终交付使用日期为XX年XX月XX日；

4.乙方需在合同履行过程中严格遵守《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等法律法规，并接受甲方及第三方监理单位的监督。

双方均确认，本合同是履行本项目合作关系的核心文件，任何一方违反合同约定均需承担相应的法律责任。合同范本后续章节将详细规定双方的权利义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等内容，以保障项目的顺利实施及双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX号项目建设中的权利与义务，确保项目按照国家法律法规、招标文件及设计要求顺利完成，并达到预期的社会效益和经济效益。合同范围包括但不限于以下内容：

1.乙方根据招标文件和中标通知书的要求，负责本项目的工程设计与施工，涵盖项目范围内的土建工程、安装工程、装饰工程及配套附属设施的建设；

2.乙方需按照国家及行业相关标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到设计等级及合同约定的验收标准；

3.乙方应按时提交工程进度报告、质量检测报告及相关技术文件，并配合甲方及监理单位进行工程检查和验收；

4.甲方负责提供项目所需的基础资料、审批手续及协调相关政府部门，并按照合同约定支付工程款项。本合同范本后续章节将进一步细化合同范围的具体内容和履行要求。

第二条定义

1.**本项目**：指XX市XX区XX号项目，包括项目名称、地点、规模及功能等详细内容，具体以招标文件和中标通知书为准；

2.**工程量清单**：指招标文件附件中的工程量清单，作为本合同价款计算的基础；

3.**设计变更**：指在合同履行过程中，因甲方需求调整或现场实际情况变化而提出的工程设计修改意见；

4.**竣工验收**：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的最终验收程序，验收合格后方可交付使用；

5.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等；

6.**违约责任**：指任何一方违反合同约定时，应承担的行政、经济或法律责任。本定义条款旨在明确合同中的关键术语，避免双方在履行过程中产生歧义。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权监督乙方按照招标文件及合同约定履行工程义务，对工程进度、质量及安全进行全过程管理；

（2）甲方应在合同签订后XX日内，向乙方提供项目所需的基础资料、地质勘察报告及审批手续，并协调项目相关的政府部门及第三方单位，为乙方施工提供必要的便利；

（3）甲方应按照合同约定及时审核乙方提交的工程进度报告、计量支付申请及相关技术文件，并在审核通过后XX日内支付相应款项；

（4）甲方有权对工程实施阶段性验收，验收不合格时，有权要求乙方限期整改，并承担由此产生的费用；

（5）甲方应在工程竣工验收合格后XX日内，组织相关单位进行结算审核，并在审核完成后XX日内支付剩余工程款项；

（6）甲方应配合乙方办理工程竣工验收及备案手续，并承担因甲方原因导致的审批延误责任。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权按照合同约定获取工程款项，并要求甲方提供必要的配合和协调；

（2）乙方应组建专业的项目管理团队，并在合同签订后XX日内提交详细的项目实施计划，包括施工进度安排、质量控制措施及安全管理方案；

（3）乙方需严格按照国家及地方相关规范和技术标准进行施工，确保工程质量达到设计等级及合同约定的验收标准；

（4）乙方应按时提交工程进度报告、质量检测报告及相关技术文件，并配合甲方及监理单位进行工程检查和验收，验收不合格时，应无条件整改并承担由此产生的费用；

（5）乙方应自行承担施工过程中的安全生产责任，配备完善的安全防护措施，并定期开展安全培训，如因乙方原因发生安全事故，乙方需承担全部责任；

（6）乙方需在工程变更时及时提出书面变更申请，并经甲方审核批准后方可实施，变更费用由责任方承担；

（7）乙方应在工程竣工验收合格后XX日内，向甲方提交完整的竣工资料及结算报告，并配合甲方进行结算审核；

（8）乙方应保证工程质量和施工安全，如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方需承担相应的违约责任，包括但不限于工期延误赔偿、质量缺陷修复费用等；

（9）乙方应自行承担施工过程中产生的环境保护责任，并符合国家及地方相关环保要求，如因乙方原因导致环境污染，乙方需承担全部责任。

双方权利义务的履行是本合同的核心内容，任何一方违约均需承担相应的法律责任，以保障项目的顺利实施及双方的合法权益。

第四条价格与支付条件

1.本项目总价款为人民币XX亿元（大写：XX元整），包含设计费、材料费、施工费、管理费、利润及税金等全部费用，最终以中标通知书及工程量清单为准。

2.支付方式：甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订后XX日内，支付合同总价款的XX%，作为预付款；

（2）主体工程完成XX%后，经甲方验收合格，支付至合同总价款的XX%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的XX%；

（4）质保期满且无质量问题后XX日内，支付剩余XX%。

3.支付时间：甲方应在每个支付节点审核通过后XX日内，将款项支付至乙方指定银行账户，乙方需提供相应的发票及收款凭证。

4.乙方应按合同约定开具等额发票，甲方凭发票及支付申请办理付款手续。如乙方延迟开具发票，甲方有权相应延迟支付。

5.支付条件：乙方需提交完整的工程进度报告、计量支付申请、发票及相关证明材料，甲方审核通过后方可支付。

第五条履行期限

1.本合同有效期为XX个月，自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格并质保期满之日终止。

2.工程开工日期：乙方应在收到甲方书面开工通知后XX日内正式开工。

3.关键时间节点：

（1）设计阶段：乙方应在合同签订后XX日内提交初步设计方案，XX日内完成施工图设计并报审；

（2）施工阶段：主体工程应在XX个月内完成，整体工程竣工验收应在合同签订后XX个月内完成；

（3）质保期：工程竣工验收合格后，质保期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。

4.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。乙方因自身原因导致的工期延误，需承担违约责任。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）预付款支付延迟：如甲方未按合同约定支付预付款，每延迟一日，应向乙方支付预付款总额XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%，超过部分甲方有权要求乙方赔偿损失。

（2）进度款支付延迟：如甲方未按合同约定支付进度款，每延迟一日，应向乙方支付延迟支付金额XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%。因甲方延迟支付导致乙方无法继续施工，乙方有权暂停施工并要求甲方在XX日内提供书面解决方案，否则乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

（3）竣工验收拖延：如甲方未按合同约定组织竣工验收，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%。

（4）结算支付延迟：如甲方未按合同约定支付结算款，每延迟一日，应向乙方支付延迟支付金额XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%。

**2.乙方违约责任**

（1）设计质量缺陷：如乙方提交的设计方案或施工图纸存在重大缺陷，经甲方或第三方鉴定后需修改的，乙方应承担全部修改费用，并支付合同总价款XX%的违约金。若缺陷导致项目无法继续实施，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（2）工程质量不合格：如工程竣工验收不合格，经整改后仍无法达到合同约定标准，乙方应承担全部整改费用，并支付合同总价款XX%的违约金。若多次整改仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（3）工期延误：如乙方未按合同约定完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%。因乙方原因导致工期延误超过XX天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，赔偿金额为合同总价款的XX%。

（4）安全生产责任：如因乙方原因发生安全生产事故，乙方应承担全部责任及由此产生的全部费用，包括但不限于事故救援、赔偿、罚款等，并支付合同总价款XX%的违约金。若事故严重，甲方有权解除合同并追究乙方刑事责任。

（5）材料质量不合格：如乙方使用假冒伪劣材料，经检测确认后，乙方应无条件返工并承担全部费用，并支付合同总价款XX%的违约金。若材料问题导致项目无法继续实施，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（6）发票开具延迟：如乙方未按合同约定及时开具发票，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但违约金累计不超过合同总价款的XX%。

**3.违约金与赔偿**

（1）违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，包括直接损失和间接损失。

（2）任何一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于合同预期利益损失、诉讼费、律师费等。

（3）双方均应严格遵守合同约定，如因违约行为导致第三方索赔的，违约方应承担全部责任。

**4.不可抗力免责**

如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明，协商调整合同内容或解除合同。不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）地震、台风、洪水、暴雨、雪灾、干旱等自然灾害；

（2）战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；

（3）政府行为，如法律法规变更、政策调整、征收征用等；

（4）疫情、瘟疫等公共卫生事件；

（5）其他类似上述情形的不可预见、不能避免并不能克服的事件。

2.**不可抗力影响**

任何一方因不可抗力导致无法履行或部分无法履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明材料。通知内容应包括不可抗力事件的发生时间、影响范围、预计持续时间及对合同履行的影响程度。

3.**责任免除**

（1）因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，双方应根据不可抗力的影响程度，协商调整合同内容或解除合同。如合同解除，双方互不承担违约责任，但已履行的部分除外。

（2）因不可抗力导致工期延误的，工期应相应顺延，顺延时间根据不可抗力持续时间及影响程度确定，最长不超过XX个月。乙方应在不可抗力消除后XX日内恢复施工，并提交书面报告说明情况。

（3）因不可抗力导致工程损坏或损失的，双方应根据实际情况协商处理，责任由造成损失的一方承担。如不可抗力同时影响双方，双方应各自承担损失。

4.**不可抗力终止**

不可抗力影响消除后，通知方应在XX日内再次通知对方，确认不可抗力已解除。双方应在不可抗力终止后合理期限内，协商恢复合同履行或采取其他补救措施。如协商不成，可依法解除合同。

5.**不可抗力证明**

双方应妥善保存不可抗力相关证明材料，包括但不限于政府公告、新闻报道、第三方鉴定报告等，并在争议发生时提交给对方及争议解决机构。如一方无法提供有效证明，应承担相应不利后果。

第八条争议解决

1.**协商解决**

双方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，双方应在XX日内就争议事项达成一致意见，并签署书面协议。协商不成的，可采取其他争议解决方式。

2.**调解解决**

如协商不成，双方可向XX市建设工程调解委员会申请调解。调解委员会应在收到申请后XX日内组织调解，并出具调解协议书。调解协议书经双方签字盖章后具有法律效力，双方应自觉履行。调解不成的，可向XX市XX区人民法院提起诉讼或申请仲裁。

3.**仲裁解决**

如双方未选择调解或调解不成，应将争议提交至XX省XX市仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应自觉履行仲裁裁决，如一方不履行，另一方可向XX市XX区人民法院申请强制执行。

4.**诉讼解决**

如双方未选择仲裁，应将争议提交至XX市XX区人民法院诉讼解决。诉讼应以本合同签订地或履行地法院为管辖法院。法院判决后，双方应自觉履行，如一方不履行，另一方可申请强制执行。

5.**争议解决原则**

双方在争议解决过程中，应遵守法律及相关法律法规，尊重事实，公平合理。任何一方不得采取侮辱、诽谤、威胁等不正当手段解决争议，否则应承担相应法律责任。

6.**争议解决期间**

在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，但任何一方有权暂停履行，直至争议解决完毕。暂停履行期间，双方均不得擅自变更或解除合同。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方在本合同履行过程中发生任何通知、请求或文件传递时，应采用书面形式，包括但不限于信函、传真、电子邮件、挂号信等。通知应明确发送对象、内容、发送时间，并确保对方能够及时收到。如通过电子邮件发送，发送成功后视为送达；如通过挂号信发送，寄出后XX日视为送达；如当面交付，交付时视为送达。

甲方指定联系人：XXX，联系方式：XXX；

乙方指定联系人：XXX，联系方式：XXX。

任何一方变更联系人或联系方式，应提前XX日书面通知对方，否则按原联系方式送达视为有效送达。

2.**合同变更**

本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面协议后方可生效。口头协议或非书面形式的变更或补充均无效。任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更无效，并承担相应违约责任。

3.**合同解除**

除本合同另有约定外，出现以下情况时，任何一方有权解除合同：

（1）对方严重违反本合同，经书面催告后XX日内仍未纠正的；

（2）对方进入破产、清算或解散程序的；

（3）因不可抗力导致合同目的无法实现的；

（4）法律规定的其他解除情形。

合同解除后，双方应妥善处理已履行的部分，并退还已支付