道路路面施工合同范本

道路路面施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX城市建设集团有限公司，

地址：中国北京市朝阳区建国路88号，

法定代表人/负责人：张明，

联系方式

甲方是一家经国家工商行政管理机关核准登记注册的企业法人，具备独立承担民事责任的能力。甲方在市政工程建设领域拥有丰富的项目经验，致力于城市基础设施的升级改造。鉴于当前城市道路路面老化、破损问题日益突出，为提升城市交通运行效率，保障市民出行安全，甲方拟通过公开招标方式，选择具备相应资质和施工经验的施工单位进行道路路面工程施工。甲方希望通过本次合作，引进专业的施工技术和高效的工程管理，确保工程质量和进度，同时符合国家及地方的相关法律法规和行业标准。

在本次合作中，甲方作为委托方，负责提供工程项目的相关资料、协调周边单位及居民的关系，并对工程的设计方案、施工工艺、材料选用等方面进行监督和管理。甲方有义务按照合同约定支付工程款，并确保施工过程中所需的相关审批手续齐全。同时，甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全进行全程监控，确保工程符合合同约定的技术标准和验收要求。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX道路工程建设有限公司，

地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路300号，

法定代表人/负责人：李强，

联系方式

乙方是一家专注于道路工程建设的专业施工企业，具备国家住房和城乡建设部颁发的道路工程施工总承包叁级资质，拥有丰富的道路路面工程施工经验和专业技术团队。公司成立至今，已累计完成各类道路工程建设项目数百项，涵盖城市主干道、高速公路、市政道路等多个领域，积累了大量的施工案例和成功经验。乙方在材料选用、施工工艺、质量控制等方面均严格按照国家现行规范标准执行，并多次获得行业内的良好口碑和权威机构的认证。

在本次合作中，乙方作为服务提供方，将根据甲方的需求和合同约定，负责道路路面工程施工的具体实施工作。乙方有权要求甲方提供工程项目的详细设计图纸、技术规范及相关资料，并有权对施工环境进行合理调配，确保施工顺利进行。乙方应组建专业的施工团队，配备先进的施工设备和检测仪器，严格按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。同时，乙方有义务确保施工现场的安全管理，遵守相关环保规定，并积极配合甲方的监督和验收工作。

双方合作的背景及前提条件如下：

甲方因城市道路路面老化、破损问题亟待解决，通过公开招标方式选择乙方作为中标单位，负责XX市XX区XX路段的道路路面工程施工。该工程位于城市交通要道，涉及车流量大、周边环境复杂等特点，对施工技术和安全管理提出了较高要求。乙方凭借其专业资质、丰富的施工经验和良好的市场口碑，成功中标并进入本次合作。双方基于平等互利、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下合作意向，并签订本合同以兹共同遵守。

本次合作的前提条件包括：

（1）甲方已获得相关部门的施工许可，并完成工程项目的初步设计和预算编制；

（2）乙方已通过甲方的资质审查，并提交了完整的施工方案和质量保证措施；

（3）双方已就工程范围、工期、价格等主要条款达成一致；

（4）甲方已按照合同约定支付了部分工程预付款，确保乙方能够顺利开展前期准备工作。

基于上述背景和前提条件，双方将严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，确保道路路面工程施工项目顺利完成，并达到预期的质量和安全标准。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX市XX区XX路段道路路面工程施工中的权利与义务，确保工程按照国家相关技术标准、设计要求及本合同约定顺利完成，并达到预期的使用功能和工程质量标准。工程范围包括但不限于对指定路段的现有路面进行拆除、清理，基础层、基层、面层的施工，包括材料运输、设备租赁、人员组织、质量检测、安全防护、环境保护等全部施工内容。具体施工范围以甲方提供的工程量清单和设计图纸为准。本合同旨在通过双方的紧密合作，打造安全、舒适、耐用的城市道路路面，提升城市形象和交通效率，并为后续的日常维护管理奠定良好基础。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

“道路路面工程”指本合同约定的XX市XX区XX路段的道路路面施工项目，包括所有地上、地下及附属设施的施工活动；“设计图纸”指经甲方审核批准，乙方依据其进行施工的技术图纸和文件；“技术规范”指国家及地方颁布的关于道路路面工程施工的强制性标准和行业规范；“工程量清单”指甲方提供的详细工程量及相应单位、价格的清单；“预付款”指甲方按照合同约定在工程正式开始前支付给乙方的款项；“进度款”指乙方按照合同约定完成阶段性工程后，甲方根据确认的工程量支付给乙方的款项；“结算款”指工程竣工验收合格后，双方根据合同及相关资料进行的最终工程造价结算；“质量保证金”指按照合同约定从工程款中预留的，用于保证工程质量的款项；“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等；“竣工验收”指工程完成后，由甲方组织相关单位依据设计文件、技术规范及合同约定进行的最终验收程序。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照设计图纸、技术规范及本合同约定进行施工，并有权对乙方的施工过程、质量、进度及安全进行监督和检查。甲方有权随时进入施工现场，查阅施工记录、检查施工资料，并对不符合要求的施工行为提出整改意见。

（2）甲方应负责提供施工所需的相关场地、水源、电源等必要条件，并协调解决施工过程中涉及的周边关系，如交通疏导、居民沟通等，确保乙方能够顺利施工。甲方应及时提供施工所需的设计图纸、技术规范、工程量清单等资料，并保证资料的准确性、完整性。

（3）甲方应按照合同约定的支付条件及时支付工程款，包括预付款、进度款及结算款，并承担因甲方延迟付款导致的乙方损失。甲方应负责组织工程竣工验收，并在验收合格后按照合同约定支付最终工程款及质量保证金。

（4）甲方应督促乙方遵守国家及地方的环保、安全法律法规，并有权对乙方的环境保护措施和安全生产措施进行监督。如因甲方原因导致的环境污染或安全事故，由甲方承担相应责任。

（5）甲方应配合乙方办理施工所需的相关许可手续，并承担因甲方原因导致的审批延误责任。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需条件，包括场地、资料、支付等，并有权拒绝执行违反国家法律法规及本合同约定的施工要求。乙方在施工过程中，有权根据实际情况提出合理化建议，经甲方同意后实施。

（2）乙方应组建专业的施工团队，配备符合要求的施工设备和检测仪器，严格按照设计图纸、技术规范及合同约定进行施工，确保工程质量达到国家及行业标准。乙方应建立完善的质量管理体系，对施工全过程进行质量控制，并按要求提交施工记录、检测报告等资料。

（3）乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，并制定详细的施工进度计划，报甲方审核确认。如遇非乙方原因导致的工期延误，乙方有权要求甲方顺延工期，并保留相关证据。乙方应加强施工现场的安全管理，制定安全防护措施，并进行安全教育培训，确保无重大安全事故发生。

（4）乙方应负责施工过程中的环境保护，采取有效措施减少扬尘、噪音、污水等污染，并按要求处理建筑垃圾。乙方应遵守交通管理规定，合理安排施工组织，减少对周边交通和居民生活的影响。

（5）乙方应配合甲方的监督检查，及时整改提出的问题，并承担因乙方施工原因导致的质量缺陷责任。乙方应负责施工材料的采购、运输和保管，确保材料质量符合合同约定，并按要求提供材料合格证明。工程竣工验收合格后，乙方应向甲方移交完整的竣工资料，包括施工图纸、质量检测报告、验收记录等。如因乙方原因导致工程无法通过竣工验收，乙方应承担返工费用及相应损失。

（6）乙方应建立应急机制，对施工过程中可能出现的突发情况制定预案，并及时向甲方报告。在不可抗力事件发生时，乙方应采取积极措施减少损失，并通知甲方相关情况，以便双方协商处理。

第四条价格与支付条件

本合同项下的道路路面工程施工总价为人民币壹仟陆佰柒拾伍万元整（¥1,675万元），该价格包含乙方为完成本合同项下全部工程内容所发生的一切费用，包括设计、材料、设备、人工、管理、利润、税金及风险等。价格已根据中标价格及合同约定进行固定，不考虑市场价格波动因素。

付款方式及时间按以下约定执行：

（1）预付款：合同签订生效后7日内，甲方支付工程总价款的15%，即人民币贰佰伍拾壹万贰仟伍佰元整（¥251.25万元），用于乙方采购前期所需材料及设备。

（2）进度款：

-工程基础层施工完成并通过阶段性验收后30日内，甲方支付工程总价款的20%，即人民币叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分（¥333.3333万元）；

-工程基层及面层施工完成并通过阶段性验收后30日内，甲方支付工程总价款的35%，即人民币伍佰玖拾叁万陆仟伍佰元整（¥593.65万元）；

（3）结算款：工程竣工验收合格后60日内，经双方完成工程结算审核，甲方支付至结算总价的90%，即人民币壹仟伍佰壹拾陆万叁仟叁佰贰拾伍元整（¥1516.325万元）；剩余10%作为质量保证金，于工程竣工验收合格后满24个月且无质量问题时一次性无息支付。

甲方支付款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方应在收到款项后5日内向甲方提供等额发票。如甲方未按约定支付，每逾期一日，应按未支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方提供担保或解除合同。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并支付完毕全部工程款（含质量保证金）之日止。

工程施工期限为12个月，自甲方发出开工通知之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。具体开工日期为合同签订后15日内，乙方完成进场准备并正式开工。如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后工期可相应顺延。

关键时间节点如下：

（1）合同签订：202X年X月X日；

（2）开工通知：合同签订后15日内；

（3）基础层施工完成并验收：开工后4个月内；

（4）基层及面层施工完成并验收：基础层验收合格后6个月内；

（5）工程竣工验收：工程全部施工完成并自检合格后30日内组织；

（6）质量保证金支付：竣工验收合格后满24个月且无质量问题。

乙方应提前15日向甲方提交详细的施工进度计划，并按月提交进度报告。甲方应在收到报告后10日内进行审核确认。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定支付预付款：每逾期一日，应按未支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失，损失包括但不限于乙方已投入的费用、预期利润及合同总价款的30%作为违约金。

（2）未按约定支付进度款：每逾期一日，应按未支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过60日，乙方有权暂停施工，并要求甲方提供担保或解除合同。因甲方延迟付款导致的工期延误，工期相应顺延，且甲方应承担乙方因此产生的额外费用。

（3）未按约定支付结算款或质量保证金：每逾期一日，应按未支付金额的万分之五向乙方支付违约金，并承担乙方因追讨款项产生的合理费用。如甲方无正当理由拒绝支付质量保证金，乙方有权向法院提起诉讼，甲方除支付质量保证金外，还应支付合同总价款20%的违约金。

（4）提供的资料错误或延迟：因甲方提供的工程设计图纸、技术规范等资料错误或延迟，导致乙方返工或工期延误，甲方应承担全部返工费用，并赔偿乙方因此造成的损失，延误工期不超过30日的，甲方可不承担额外违约责任；超过30日的，每逾期一日，甲方可按延误天数向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）质量违约：

-工程质量不符合设计图纸、技术规范或合同约定，经甲方指出后未能在合理期限内整改合格的，乙方应承担返工费用及由此造成的工期延误责任，且返工费用由乙方承担。

-工程竣工验收不合格，经返工后仍无法达到要求的，乙方应承担返工费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失，损失金额不超过合同总价款的10%。如乙方拒绝返工或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款50%的违约金。

-使用不合格材料或未按规范施工造成的安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故赔偿、罚款及整改费用，并承担甲方因此遭受的全部损失。

（2）工期延误：

-因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，应按合同总价款千分之五向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。因乙方原因造成的工期延误超过3个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

-乙方未按约定提交进度报告或验收资料，每逾期一日，应按合同总价款千分之五向甲方支付违约金，逾期超过30日，甲方有权暂停支付进度款。

（3）暂停施工：

-乙方无正当理由擅自暂停施工，应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

-因乙方原因导致的环境污染、安全事故或扰民问题，乙方应承担全部责任及由此产生的罚款、赔偿费用，并从应付工程款中直接扣除。

（4）解除合同：

-如乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价款30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。甲方解除合同的，已支付工程款不予退还，但质量保证金除外。

3.违约金与损失赔偿：

违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，包括直接损失和可预见间接损失。双方约定的违约金与实际损失不一致的，以实际损失为准。

4.不可抗力导致的违约：

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，应继续履行合同，已延误的工期可相应顺延。

5.争议解决优先：

违约责任争议提交仲裁或诉讼的，不影响违约责任的继续履行。仲裁或诉讼期间，双方应采取必要措施防止损失的进一步扩大，因违约方原因导致的扩大部分损失，由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用）、流行病疫情等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响合同履行状态。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，说明事件情况、影响范围及预期持续时间，并随附相关证明文件（如政府公告、新闻报道、损失评估报告等）。如不可抗力影响持续超过30日，双方应协商调整合同履行期限或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力影响程度协商调整合同条款或解除合同，并互不追究违约责任。因不可抗力造成的实际损失，由双方各自承担，但因对方原因导致的损失除外。

4.合同解除：如不可抗力导致合同目的无法实现（如工程场地被永久占用、主要材料无法采购），经双方协商一致或根据法律规定，可解除合同。解除合同的，乙方应妥善处置已完成工程及设备，甲方应支付乙方已完成工作的相应费用（按合同进度款比例结算），并扣除因乙方原因造成的损失。

5.不可抗力终止：不可抗力影响消除后，受影响方应立即通知对方，并恢复合同履行。已延误的工期可相应顺延，双方互不承担延期责任。

第八条争议解决

1.协商：双方因本合同产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应自争议发生之日起30日内进行，如协商达成一致，双方应签订书面补充协议确认。

2.调解：协商不成的，可向合同履行地或甲方所在地的人民调解委员会申请调解。调解协议达成后，双方应自觉履行，调解不成的，可向争议解决机构申请仲裁或诉讼。

3.仲裁：调解不成的，任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.诉讼：如选择诉讼，任何一方均可向合同履行地或甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法律程序，并应将案件主动提交给有管辖权的人民法院。法院判决后，如一方不履行，另一方可申请强制执行。

5.争议解决原则：争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，提供真实、完整的证据材料，并应采取措施避免争议扩大。仲裁或诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、文件、证明等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递服务或双方确认的电子邮箱、传真等方式送达至本合同首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。送达地址变更应及时书面通知对方。以专人送达的，签收日为送达日；以挂号信或快递服务的，寄出后第3日为送达日；以传真或电子邮件送达的，发送当日为送达日。任何一方在收到通知后应立即确认，未确认不影响送达效力。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。口头约定或未正式签署的变更无效。

3.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后5年内。因履行合同需要向员工或第三方披露的，应要求该员工或第三方承担同等保密义务。

4.法律适用与解释：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，均应适用本合同适用的法律进行判断。

5.不可分割性：本合同各条款为相互独立的部分，任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。如