输电线路工程项目协议

输电线路工程项目协议甲方（发包方）：[在此处填写甲方全称]法定代表人：[在此处填写法定代表人姓名]注册地址：[在此处填写甲方注册地址]通讯地址：[在此处填写甲方通讯地址]联系电话：[在此处填写甲方联系电话]统一社会信用代码：[在此处填写甲方统一社会信用代码]乙方（承包方）：[在此处填写乙方全称]法定代表人：[在此处填写法定代表人姓名]注册地址：[在此处填写乙方注册地址]通讯地址：[在此处填写乙方通讯地址]联系电话：[在此处填写乙方联系电话]统一社会信用代码：[在此处填写乙方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就输电线路工程项目（项目名称：[在此处填写项目具体名称]，项目地点：[在此处填写项目具体地点]）的建设事宜协商一致，订立本协议。第一条项目概况1.1本协议涉及的项目为输电线路工程项目，具体线路路径自[在此处填写起点地名及具体位置]至[在此处填写终点地名及具体位置]，线路总长度约[在此处填写线路长度]公里。1.2工程主要内容包括：土建工程，涉及杆塔基础开挖与浇筑、铁塔组立、拉线制作安装等；架线工程，包括导线、地线、光缆的架设及相关金具的安装；接地工程的设计与施工；工程所需主要材料（如导线、地线、铁塔、基础材料等）的采购、运输、保管；工程质量的保证；工程安全的管理；以及完成项目所需的全部设计工作（如适用）、施工、安装、调试、试验和配合送电等。1.3工程规模与主要技术标准：本项目电压等级为[在此处填写电压等级]千伏，导线型号为[在此处填写导线型号]，设计使用年限为[在此处填写设计使用年限]年，抗冰等级为[在此处填写抗冰等级]，抗震设防烈度为[在此处填写抗震设防烈度]度。1.4本协议签订后，甲乙双方应就本协议约定的工程项目范围、技术标准、工期、价款等事宜另行签订详细的施工合同，作为本协议的补充。施工合同的条款与本协议不一致的，以本协议为准。第二条合同文件构成2.1组成本协议的文件包括：(1)本协议书；(2)中标通知书（如适用）；(3)投标函及其附录（如适用）；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)有关技术标准和技术规范；(7)图纸；(8)合同附件（如履约保函格式、预付款保函格式、主要材料设备清单等）。2.2上述文件构成一个不可分割的整体，相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当不同文件对同一内容约定不一致时，以约定顺序在前的文件为准。第三条项目工期3.1开工日期：[在此处填写具体开工日期或约定方式，例如：乙方收到甲方发出的开工通知后]天。3.2竣工日期：[在此处填写具体竣工日期或约定方式，例如：自开工日期起[在此处填写总工期]日]。3.3合同工期：本项目总工期为[在此处填写总工期]日历天。3.4工期调整：因发包方原因、不可抗力或设计变更等原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因承包方原因造成工期延误的，承包方应承担违约责任，并采取措施加快进度，工期不予顺延。双方协商一致也可变更工期。第四条合同价款4.1本项目合同总价（含税）为人民币（大写）[在此处填写合同总价大写金额]，（小写）[在此处填写合同总价小写金额]元。4.2合同价款已包含乙方为完成本协议项下全部工作所需的一切成本、费用、利润和税金。4.3计价方式：[在此处填写计价方式，例如：固定总价/固定单价]。4.4费用调整：除合同另有约定外，因国家政策变化、材料价格重大波动、人工费调整等非承包方原因导致的成本变化，甲乙双方可按合同约定的价格调整机制协商调整合同价款。第五条支付方式5.1预付款：合同签订后[在此处填写天数]日内，甲方按合同总价款的[在此处填写百分比]%，即人民币[在此处填写具体金额]元，向乙方支付预付款。预付款在进度款支付中逐次扣除。5.2进度款：乙方完成相应工程量并经甲方或监理方确认后，可向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方进度款申请及相应证明文件后[在此处填写天数]日内进行审核，审核批准后向乙方支付。每次支付金额不超过合同总价款的[在此处填写百分比]%。支付累计金额达到合同总价款的[在此处填写百分比]%后，甲方可以按月或按合同约定的其他方式支付进度款，直至合同总价款的[在此处填写百分比]%。5.3结算款：工程竣工验收合格后[在此处填写天数]日内，甲乙双方根据施工合同及相关资料进行结算。甲方在收到乙方结算报告及完整资料后[在此处填写天数]日内完成审核，审核无误后支付至结算总价的[在此处填写百分比]%，即人民币[在此处填写具体金额]元。剩余[在此处填写百分比]%，即人民币[在此处填写具体金额]元作为工程质量保证金，在工程质保期满且无质量问题后[在此处填写天数]日内支付。5.4质保金：工程质量保证金为合同总价款的[在此处填写百分比]%，即人民币[在此处填写具体金额]元。质保期满后[在此处填写天数]日内，如乙方无违约行为且工程无质量问题，甲方应将质保金一次性返还给乙方。5.5支付条件：乙方每次申请支付款项时，应提供符合要求的发票及工程量确认单、进度款支付申请表等相关证明文件。5.6支付账户：乙方应在签订本协议后[在此处填写天数]日内，将开户银行、账户名称和账号书面通知甲方。甲方所有付款均应直接支付至乙方指定的上述账户。第六条双方权利与义务6.1甲方的权利与义务：(1)负责提供项目所需的设计文件、基础资料、地质勘察报告等，并保证其真实、准确、完整。(2)负责办理本项目所需各项政府许可、批准、备案等手续（若本协议约定由甲方办理），并承担相关费用。(3)提供施工所需场地，协调解决施工所需的水、电、通信等必要条件，以及施工场地周边的协调工作。(4)按照本协议第五条的约定，及时审核并支付合同款项。(5)组织或参与工程各阶段验收和最终竣工验收。(6)指派驻现场代表或监理单位，对工程实施监督管理。(7)负责与电力调度部门等相关单位协调，确保工程顺利接入电网并按计划投运。6.2乙方的权利与义务：(1)严格按照施工合同约定的范围、技术标准、工期和质量要求，编制施工组织设计，组织高效、有序地施工，确保工程按期、保质完成。(2)建立健全项目质量保证体系和管理制度，严格遵守国家和行业相关质量标准，确保工程质量符合要求。对工程使用的材料、构配件和设备有权进行检验，不合格的不得使用。(3)建立健全安全生产责任制，制定安全生产措施，配备必要的安全防护设施，加强安全教育和培训，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任及费用。(4)负责工程所需主要材料、设备的采购、运输、保管，确保材料设备的质量符合合同约定标准，并承担相关费用。(5)负责施工现场的管理，保持工地整洁，做到文明施工，遵守当地环保规定。(6)按照合同约定，及时向甲方或监理方报送施工组织设计、进度计划、检查申请、验收申请、月度报表、财务报表及其他相关资料。(7)负责工程的调试、试验工作，并配合甲方完成工程送电及验收手续。(8)负责按合同约定购买工程相关保险，并将保险单复印件提交甲方备案。(9)遵守国家及地方有关法律、法规，服从甲方及监理方的管理。第七条工程质量与验收7.1工程质量标准：本项目工程质量必须符合国家现行有关法律、法规、技术标准和规范的要求，以及施工合同中约定的具体标准。7.2检查与验收：乙方应严格按照施工合同约定的程序进行自检、互检，并主动报请甲方或监理方进行检验或验收。隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等均应按照国家相关规定和施工合同约定进行。甲方或监理方应在收到验收申请后[在此处填写天数]日内组织验收。7.3质量问题处理：对验收中发现的质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工、修复，直至验收合格。若返工、修复仍不能达到要求，甲方有权要求乙方承担进一步的责任或解除合同。第八条安全生产与文明施工8.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定详细的安全施工方案，并组织实施。8.2乙方应确保其员工接受必要的安全教育和培训，佩戴安全防护用品。8.3乙方应负责因安全生产事故造成的损失及相应的法律责任。8.4乙方应遵守文明施工相关规定，爱护现场环境，减少施工对周边环境及居民生活的影响。第九条索赔与争议解决9.1索赔：任何一方因非自身原因受到损失，认为对方应承担责任的，应在知道或应当知道权利受到损害之日起[在此处填写天数]日内，向对方发出索赔通知，说明事件原因、索赔理由及要求，并随附必要的证明文件。对方应在收到索赔通知后[在此处填写天数]日内进行核实，予以答复或提出反索赔。索赔的解决应通过友好协商进行。9.2争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[在此处选择并明确：[A]有管辖权的人民法院诉讼解决/或[B][在此处填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条违约责任10.1甲方违约责任：(1)未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额[在此处填写比例，例如：万分之五]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[在此处填写比例，例如：10%]。(2)因甲方原因导致工期延误的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款[在此处填写比例，例如：万分之一]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[在此处填写比例，例如：5%]。(3)甲方无故解除合同的，应赔偿乙方因此遭受的损失，并支付合同总价款[在此处填写比例，例如：10%]的违约金。10.2乙方违约责任：(1)未按合同约定的工期竣工（非甲方原因或不可抗力所致）的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[在此处填写比例，例如：万分之一]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[在此处填写比例，例如：5%]。(2)工程质量不符合合同约定的，乙方应负责无偿返工、修复，并承担由此产生的费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。(3)乙方擅自使用不合格材料设备，或发生重大质量安全事故，或严重违反安全规定，给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任，情节严重的，甲方有权立即解除合同并追究其法律责任。(4)乙方无故解除合同的，应赔偿甲方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。11.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[在此处填写天数]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十二条合同生效、变更与终止12.1本协议自甲乙双方签字盖章并完成相关报批手续（如适用）后生效。12.2合同变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。12.3合同终止：本协议在以下情况下终止：(1)工程按合同约定完成并通过竣工验收，并办妥移交手续；(2)双方协商一致同意终止；(3)因一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同；(4)依法被有权机关撤销或宣布无效；(5)出现不可抗力，致使合同无法履行。第十三条保密条款13.1甲乙双方对于在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、经营数据等（以下简称“保密信息”）均负有保密义务。13.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、转让或使用保密信息，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。13.3本保密义务不因本协议的终止而失效，在本协议终止后[在此处填写年限，例如：两年]内仍然有效。第十四条通知与送达14.1甲乙双方在本协议中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[在此处填写天数]日书面通知对方。14.2所有根据本协议发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达至本协议约定的地址。以专人递送方式发出的，签收日为送达日；以挂号信方式发出的，寄出后[在此处填写天数]日为送达日；以传真或电子邮件方式发出的，发出当日为送达日。任何一方发出的通知，对方在收到后应予确认。第十五条法律适用与管辖15.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，若通过协商或仲裁无法解决，任何一方均有权向[在此处选择并明确：[A]有管辖权的人民法院诉讼解决/或[B][在此处填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]。第十六条不可分割性16.1本协议是双方关于本协议标的的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解