工人清包合同范本

工人清包合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方有相关工程劳务需求，乙方具备相应劳务作业能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将工程劳务清包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容及要求：乙方负责完成[具体工程部位]的劳务清包工作，包括但不限于[详细列举劳务作业内容，如拆除工程、砌墙工程、水电安装工程等具体工作项目]。乙方应按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到[约定的质量标准，如合格、优良等]。4.工程规模：[描述工程的建筑面积、层数等规模信息]二、承包方式乙方采用清包方式承包本工程劳务，即乙方提供劳务人员及相应的劳务工具、设备等，负责完成本合同约定的劳务作业内容，甲方提供施工所需的主要材料、构配件及大型机械设备等。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总日历天数：[合同工期总天数]4.工期延误：因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金[具体金额]元；如因乙方原因导致工期延误超过[约定天数]天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[一定比例]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延。四、质量标准1.乙方应严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求进行施工，确保工程质量达到[约定的质量标准]。2.工程质量验收：乙方完成每一道工序后，应通知甲方进行验收，甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方组织相关人员进行竣工验收。如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。如乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。2.义务：向乙方提供施工所需的施工图纸、技术交底等资料，并确保资料的准确性和完整性。按照合同约定向乙方支付劳务费用。协调解决施工过程中与其他施工单位之间的交叉作业等问题，为乙方施工创造良好的施工条件。负责提供施工所需的主要材料、构配件及大型机械设备等，并确保其按时供应到施工现场。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。有权要求甲方提供施工所需的资料和条件。对甲方提出的不合理要求和指令，乙方有权提出异议。2.义务：按照本合同约定的承包方式、工程内容及要求、质量标准、工期等组织施工，确保工程顺利完成。自行组织具有相应资质和经验的劳务人员进行施工，并确保劳务人员具备相应的技能和素质。乙方应向甲方提供劳务人员的名单、身份证号码、联系方式等信息，并对劳务人员的行为负责。劳务人员在施工过程中发生的伤亡事故等，由乙方承担全部责任。负责提供施工所需但甲方未提供的小型工具、设备等，并确保其性能良好、数量充足，能够满足施工需要。遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的数据全部损失。做好施工现场的环境保护工作，控制施工噪声、粉尘等污染，做到文明施工。接受甲方的监督检查，按照甲方的要求及时整改存在的问题。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。六、劳务费用及支付方式（一）劳务费用1.本工程劳务费用总价为人民币[具体金额]元（大写：元整）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.劳务费用包含乙方完成本合同约定劳务作业内容所需的全部费用，包括但不限于劳务人员工资、奖金、福利、保险、乙方的管理费、利润、税金等。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方劳务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：元整）。2.进度款：每月[具体日期]，乙方根据当月完成的工程量向甲方提交当月工程量报表及付款申请单，甲方在收到后[审核期限]天内进行审核确认。经审核无误后，甲方按照当月完成工程量的[进度款支付比例]向乙方支付进度款。3.竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[结算期限]天内，双方办理工程结算。结算完成后，甲方支付至劳务费用总价的[竣工款支付比例]。4.质保金：质保金为劳务费用总价的[质保金比例]，在工程竣工验收合格满[质保期限]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。七、违约责任1.甲方未按照合同约定支付劳务费用的，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。2.乙方未按照合同约定的质量标准、工期等要求完成工程的（如因甲方原因导致的除外），应按照本合同约定承担违约责任。3.乙方违反本合同约定擅自将工程转包或分包给他人的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[转包或分包违约金比例]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。4.一方违反本合同约定的其他条款，应向对方支付违约金人民币[违约金额]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的不足部分。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本