有机饲料合同范本_第1页
有机饲料合同范本_第2页
有机饲料合同范本_第3页
有机饲料合同范本_第4页
有机饲料合同范本_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

有机饲料合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称为“绿源生态农业科技有限公司”,注册地址位于中国北京市朝阳区农业科技园区B区15号楼,法定代表人为张伟,联系电话甲方是一家专业从事有机农业技术研发、有机饲料生产及销售的高新技术企业,致力于推广绿色、环保、可持续的农业发展模式。近年来,随着市场对有机饲料的需求不断增长,甲方为满足其生产需求,决定与具备先进生产技术和稳定供应能力的乙方建立长期合作关系,确保有机饲料的稳定供应。甲方在日常生产经营过程中,对有机饲料的品质、产量及交货周期有着严格的要求,希望通过本次合作,与乙方共同打造高效、可靠的供应链体系,提升甲方在有机农业领域的市场竞争力。

在合作背景方面,甲方经过多年市场调研和需求分析,发现有机饲料在畜牧业中的应用前景广阔,尤其在高端宠物食品和特种养殖领域具有巨大的市场潜力。然而,有机饲料的生产周期长、技术要求高,且受原材料供应和环保政策的影响较大,因此甲方亟需寻找一家技术先进、信誉良好、能够稳定供货的合作伙伴。乙方作为国内有机饲料行业的领军企业,拥有完善的生产设施、严格的质量管理体系和丰富的供应链资源,能够满足甲方对有机饲料的品质、产量及交货周期的需求。基于双方的共同利益和合作基础,甲方与乙方达成一致,签订本合同,明确双方的权利与义务,确保合作顺利进行。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称为“恒信有机饲料有限公司”,注册地址位于中国江苏省苏州市工业园区有机农业产业园C区8号楼,法定代表人为王磊,联系电话乙方是一家专注于有机饲料研发、生产和销售的企业,拥有先进的生产设备、严格的质量控制体系和完善的售后服务网络,致力于为客户提供高品质、安全的有机饲料产品。自成立以来,乙方始终坚持以科技创新为核心,以市场需求为导向,不断提升产品品质和服务水平,赢得了广大客户的信赖和认可。近年来,随着有机农业的快速发展,乙方的有机饲料产品市场需求持续增长,为进一步扩大生产规模和市场份额,乙方积极寻求与优质客户的长期合作机会。

在合作背景方面,乙方经过多年市场开拓和技术积累,已建立起一套完整的有机饲料生产供应链体系,能够稳定供应各类有机饲料产品,满足不同客户的个性化需求。甲方作为国内有机农业领域的知名企业,对有机饲料的品质和供应稳定性有着极高的要求,而乙方凭借其先进的生产技术、严格的质量管理和稳定的供应链资源,完全有能力满足甲方的需求。基于双方的共同目标和发展战略,乙方愿意与甲方建立长期稳定的合作关系,共同推动有机农业产业的健康发展。通过本次合作,乙方不仅能够扩大市场份额,提升品牌影响力,还能够通过与甲方的深度合作,进一步优化生产流程、降低成本、提高效率,实现双方的互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在有机饲料采购与供应过程中的权利与义务,确保乙方按照甲方的要求稳定、持续地供应符合标准的有机饲料,满足甲方生产需求。合同范围包括有机饲料的品种、规格、数量、质量标准、交货时间、交货地点、价格、支付方式、违约责任及争议解决等内容。具体涉及乙方根据甲方提供的订单或要求,按照约定的标准和时间生产并交付指定品种和数量的有机饲料,甲方则按照约定支付货款并享有对饲料质量的检验权。双方通过本合同的签订与履行,建立长期、稳定的合作关系,共同推动有机饲料产业的健康发展。

第二条定义

本合同中下列词语具有以下含义:

(1)有机饲料:指符合国家相关有机农业标准,以有机农作物、有机加工副产物等为原料,经过科学配方和加工工艺生产而成的饲料产品。

(2)质量标准:指双方约定的有机饲料的质量要求,包括营养成分、卫生指标、重金属含量等,具体标准以本合同附件或双方确认的检验报告为准。

(3)交货时间:指乙方按照甲方订单要求完成生产并交付有机饲料的时间节点。

(4)交货地点:指乙方将有机饲料运输至甲方指定接收地点的地点。

(5)违约责任:指任何一方违反本合同约定时应承担的责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

(6)不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务:

(1)甲方有权要求乙方按照约定的品种、规格、数量和质量标准提供有机饲料,并有权对乙方提供的饲料进行质量检验,检验结果作为支付货款的依据。

(2)甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方货款,如有特殊需求或变更,应及时与乙方协商并达成一致。

(3)甲方应提供准确的订单信息,包括有机饲料的品种、规格、数量、交货时间、交货地点等,确保乙方能够按时按质完成生产并交付。

(4)甲方应配合乙方进行交货前的准备工作,包括提供必要的场地、设备等,确保交货顺利进行。

(5)甲方应遵守国家相关法律法规,不得利用乙方提供的有机饲料进行非法活动,如有违反,应承担相应的法律责任。

2.乙方的权力和义务:

(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款,如甲方未按时支付,乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他补救措施。

(2)乙方应按照甲方的订单要求,使用符合标准的有机原料,按照约定的配方和生产工艺生产有机饲料,确保产品质量符合国家标准和双方约定。

(3)乙方应按照约定的交货时间和交货地点,将有机饲料运输至甲方指定接收地点,并承担运输费用。

(4)乙方应提供符合要求的有机饲料质量检验报告,并配合甲方进行质量检验,如有质量问题,应及时进行整改并承担相应责任。

(5)乙方应建立健全的质量管理体系,确保有机饲料的生产、储存、运输等环节符合安全卫生标准,如有因产品质量问题导致的损失,乙方应承担赔偿责任。

(6)乙方应遵守国家相关法律法规,不得使用违禁药物或有害物质生产有机饲料,如有违反,应承担相应的法律责任。

(7)乙方应配合甲方进行合同履行的相关事宜,如有特殊情况需要变更交货时间、地点或数量,应及时与甲方协商并达成一致。

(8)乙方应确保所提供的有机饲料符合环保要求,不得对环境造成污染,如有违反,应承担相应的环保责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款:本合同项下的有机饲料价格采用固定价格或浮动价格方式。固定价格指双方在合同中明确约定具体单价,该价格在合同有效期内保持不变。如采用浮动价格,价格调整依据为双方约定的市场参考价或成本变动指数,具体调整机制以合同附件形式明确。所有价格均包含生产成本、运输费用、包装费用及利润,以人民币(元)为单位。最终价格以双方签字盖章的采购订单或确认函为准。

2.支付方式:甲方通过银行转账方式支付货款。乙方应在收到甲方付款通知后及时将货款转入乙方指定银行账户。乙方指定账户信息如下:开户行:恒信有机饲料有限公司账户名:王磊账号:622202********123456。

3.支付时间:甲方应在乙方交付有机饲料并完成质量检验后的30个工作日内支付货款。如采用分期付款,首期付款比例及时间以双方协商一致为准。甲方逾期支付的,每逾期一日,应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金。甲方支付前有权要求乙方提供等额的银行保函或履约保证金。

第五条履行期限

1.合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为三年,自2024年1月1日至2026年12月31日。合同期满前三个月,如双方无书面异议,本合同自动续展一年。

2.交货周期:乙方应在收到甲方订单后的15个工作日内完成生产并交付有机饲料。甲方应在确认订单后的10个工作日内向乙方提供详细的采购需求,包括品种、规格、数量、交货时间及地点。如遇特殊情况需变更交货时间或地点,双方应提前30日书面协商并达成一致。

3.质量检验:甲方有权在乙方交付有机饲料时进行现场质量检验,检验结果作为支付货款的依据。检验不合格的,乙方应在24小时内完成更换或退货,并承担相应费用。检验合格的,甲方应在检验完成后10个工作日内支付相应货款。

第六条违约责任

1.甲方违约责任:

(1)甲方未按时支付货款的,每逾期一日,应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金,但违约金总额不超过合同总价款的20%。逾期超过30日,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失,损失包括但不限于生产成本、运输费用、包装费用及预期利润损失。

(2)甲方提供的订单信息错误或变更不及时,导致乙方生产或运输损失的,甲方应承担全部损失。损失包括但不限于原材料成本、生产费用、运输费用及因延误造成的第三方索赔。

(3)甲方未按约定提供检验条件的,导致乙方无法按时交货的,每延误一日,甲方应按合同总价款的千分之五向乙方支付违约金,但违约金总额不超过合同总价款的10%。

2.乙方违约责任:

(1)乙方未按时交货的,每逾期一日,应按合同总价款的千分之五向甲方支付违约金,但违约金总额不超过合同总价款的20%。逾期超过30日,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失,损失包括但不限于甲方因缺货造成的生产损失、替代品采购差价及市场机会损失。

(2)乙方提供的有机饲料质量不符合约定的,甲方有权要求乙方进行更换或退货,并要求乙方承担全部更换或退货费用。如更换或退货后仍不合格,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失,赔偿金额为该批次货款的两倍。

(3)乙方在运输过程中造成饲料污染或损坏的,应承担全部赔偿责任,包括但不限于维修费用、替换费用及甲方因此遭受的第三方索赔。

(4)乙方泄露甲方商业秘密或提供虚假质量检验报告的,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失,包括但不限于经济损失、商誉损失及维权费用。

3.违约金与赔偿的适用:双方约定的违约金条款与赔偿条款并存时,违约方应优先适用违约金条款。如违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应赔偿差额部分。双方均违约的,应各自承担相应的违约责任。

4.合同解除:任何一方严重违约,导致合同目的无法实现的,守约方有权书面通知违约方解除合同。合同解除后,违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失,包括但不限于直接损失、间接损失及维权费用。

第七条不可抗力

1.定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风、干旱等)、战争、动乱、政府行为(如法律法规变更、政策调整、禁令等)、疫情及公共卫生事件等。不可抗力事件应自其发生之日起,对合同履行造成实质性影响。

2.通知义务:任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务时,应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方,并提供相关证明文件,如气象部门、政府部门或权威机构的公告、报告等。通知内容应包括不可抗力事件的性质、影响范围及预计持续时间。

3.责任免除:因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的,根据不可抗力事件的影响程度,双方可协商解除合同部分或全部条款,或延期履行相关义务。因不可抗力事件造成的损失,双方互不承担责任,但应及时采取措施减少损失,因采取措施不当造成的额外损失除外。

4.不可抗力终止:不可抗力事件消除后,受影响方应及时通知对方,并恢复合同履行。如不可抗力事件持续超过30日,双方可协商解除合同,并互不承担责任。不可抗力事件的处理不影响合同其他条款的效力。

5.不可抗力证明:双方应对不可抗力事件的证明文件进行妥善保存,并在争议解决时提交给有管辖权的机构。如因不可抗力事件导致合同解除或部分条款失效,双方应在合同解除后10日内结清所有未履行义务的款项,并办理相关手续。

第八条争议解决

1.协商解决:本合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、互谅互让的原则进行,直至达成一致意见。协商期间,任何一方均不得单方面采取诉讼或仲裁等解决方式。

2.调解解决:如协商无法达成一致意见,双方可共同申请第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、平等、公正的原则,调解协议达成后,双方应自觉履行。调解不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.仲裁解决:双方在签订本合同或争议发生后,应就争议解决方式达成书面仲裁协议,并向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁机构由双方协商选定,如协商不成的,可由争议发生地或合同签订地的仲裁委员会管辖。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,任何一方均不得再向人民法院提起诉讼或申请仲裁。

4.诉讼解决:如双方未达成仲裁协议,或仲裁协议无效,任何一方均有权向合同签订地或争议发生地的人民法院提起诉讼。诉讼过程中,双方应积极配合法院审理工作,如实提供证据材料,并遵守法院的审理程序和判决结果。

5.争议解决适用法律:本合同争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中发生的费用,除仲裁裁决或法院判决另有规定外,由败诉方承担。在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款,不受争议影响。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出,并可以通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式进行。通知应发送至本合同首部列明的地址或双方后续书面指定的地址。以电子邮件方式发送的,发出时视为送达;以专人递送或挂号信方式发送的,寄出后3日视为送达;以传真方式发送的,发送成功时视为送达。任何一方变更联系方式,应提前7日书面通知对方。

2.合同变更:对本合同的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出,作为本合同不可分割的一部分。任何未以书面形式作出的变更或补充均无效。

3.分包与转包:未经甲方事先书面同意,乙方不得将本合同项下的任何义务进行分包或转包。如需分包或转包,乙方应确保分包方或转包方具备相应的资质和能力,并承担分包方或转包方的违约责任。

4.保密义务:双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等confidentialinformation予以严格保密,未经对方书面同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论