2026年一级造价师考试题库300道及答案【夺冠系列】

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、（2016年真题）在消防系统的室内给水管网上止回阀应装在（）。

A.消防水箱的进水箱

B.消防水泵接合器的引入管

C.水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管

D.生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管

【答案】：B2、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算

【答案】：C3、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。

A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的

B.所提供的投标担保有瑕疵的

C.投标人名称与资格预审时不一致的

D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差

【答案】：D4、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。

A.3200

B.3000

C.3250

D.2900

【答案】：D5、（2020年真题）将房间楼板直接向外悬挂形成阳台板，阳台承重支撑方式为（）。

A.墙承式

B.挑梁式

C.挑板式

D.板承式

【答案】：C6、（2021年真题）对埋深1m左右的松散砂砾石地层地基进行处理应优先考虑的方法为（）。

A.挖除

B.预制板加固

C.沉井加固

D.地下连续墙加固

【答案】：A7、（2016年真题）某中性耐火材料制品，热膨胀系数较低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，不受酸碱的侵蚀，也不受金属和熔渣的润湿，质轻，是优质的耐高温材料。此类耐火制品为（）。

A.硅砖制品

B.碳质制品

C.黏土砖制品

D.镁质制品

【答案】：B8、住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表，根据有关规定，（）水表在表前与阀门间应有8-10倍水表直径的直线管段。

A.旋翼式

B.螺翼式

C.孔板式

D.容积活塞式

【答案】：B9、电缆安装工程施工时，下列做法中，正确的是（）。

A.直埋电缆做波浪形敷设

B.在三相四线制系统中以电缆金属护套等作中性线

C.并联运行电缆规格及长度相同，但型号不同

D.三相系统中，三芯电缆中的一芯接地运行

【答案】：A10、将钢件加热到临界点A3以上适当温度，在炉内保温缓慢冷却。适用于中碳钢和中碳合金钢的铸、焊、轧制件的焊后热处理方法为（）。

A.正火

B.完全退火

C.不完全退火

D.去应力退火

【答案】：B11、根据《建筑工程建筑面积计算规范》，多层建筑物屋顶内和场馆看台下，建筑面积的计算，正确的是（）。

A.设计不利用的净高超过2.1Om的部位计算全面积

B.设计加以利用，净高2.0m部位计箅1/2面积

C.净高在1.20~2.10m的部位计算1/2面积

D.层高在2.20m及以上者计算全面积

【答案】：B12、（2020年真题）制作预应力混凝土轨热枕采用的预应力混凝土钢材应为（）。

A.钢丝

B.钢绞线

C.热处理钢筋

D.冷轧带肋钢筋

【答案】：C13、根据《建筑工程建筑面积计算规范）>（GB／T50353—2013）规定，建筑物内设有局部楼层，局部二层层高2．15m，其建筑面积计算正确的是（）。

A.无围护结构的不计算面积

B.无围护结构的按其结构底板水平面积计算

C.有围护结构的按其结构底板水平面积计算

D.无围护结构的按其结构底板水平面积的1／2计算

【答案】：D14、根据《标准材料采购招标文件（2017年版）》规定，下列材料采购合同文件解释效力最高的是指（）。

A.中标材料质量标准的详细描述

B.专用合同条款

C.分项报价表

D.商务和技术偏差表

【答案】：D15、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。

A.材料费

B.措施费

C.研究试验费

D.企业管理费

【答案】：D16、与X射线探伤相比，γ射线探伤的主要特点是（）。

A.投资少，成本低

B.照射时间短，速度快

C.灵敏度高

D.操作较麻烦

【答案】：A17、（2020年真题）中压燃气管道A级的压力为（）。

A.0.01MPa＜P＜0.2MPa

B.0.2MPa＜P＜0.4MPa

C.0.4MPa＜P＜08MPa

D.0.8MPa＜P＜1.6MPa

【答案】：B18、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】：A19、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正

【答案】：A20、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。

A.报告期人工费

B.报告期建设项目或单项工程造价

C.报告期措施费

D.报告期间接费

【答案】：B21、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A22、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费

【答案】：C23、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。

A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准

【答案】：B24、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。

A.计算工程内容的工程数量

B.计算工程内容的清单单位含量

C.计算措施项目的费用

D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】：D25、某合金元素力学性能良好，尤其塑性、韧性优良，能适应多种腐蚀环境，多用于制造化工容器、电气与电子部件、苛性碱处理设备、耐海水腐蚀设备和换热器等。此种合金元素为()。

A.锰

B.铬

C.镍

D.钒

【答案】：C26、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），有关楼地面防水防潮工程量计算正确的是（）。

A.按主墙外边面积计算

B.不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱.垛.烟和孔洞所占面积

C.反边高度≤300mm部分不计算

D.反边高度＞300mm部分计入楼地面防水

【答案】：B27、下列选项中属于水泥路面养护技术的是（）。

A.病害处治技术

B.封层技术

C.功能性罩面技术

D.路面破损处理技术

【答案】：D28、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15个工作日

B.15日

C.10个工作日

D.10日

【答案】：B29、下列自动喷水灭火系统中，工作时好似倾盆大雨，并可以有效控制火势发展迅猛的是（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.自动喷水湿式灭火系统

C.自动喷水干式灭火系统

D.水幕系统

【答案】：A30、（2015年真题）项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.信贷融资风险加大

C.负债融资难度增加

D.市场风险承受力降低

【答案】：A31、与建筑工程一切险相比，下列关于安装工程一切险的特点，不正确的说法是（）。

A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起.保险人承担全部货价的风险

B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大.其试车期的保费占整个工期保费的１/３左右

C.安装工程一切险的风险大.保险费率高于建筑工程一切险

D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害

【答案】：D32、有梁板（包括主、次梁与板）的混凝土的工程量（）

A.按梁、板体积之和计算

B.按梁板平均厚度计算体积之和

C.分别计算梁、板体积

D.按梁板水平投影面积计算

【答案】：A33、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。

A.总包单位

B.分包单位

C.监理单位

D.具体承包单位

【答案】：D34、进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。

A.增量投资收益率不小于基准投资收益率

B.静态投资回收期不超过基准投资回收期

C.投资收益率非负

D.增量投资回收期不超过基准投资回收期

【答案】：B35、一般公路的基层宽度每侧宜比面层宽出（）cm，底基层每侧宜比基层宽（）cm。

A.5，10

B.10，15

C.15，20

D.20，30

【答案】：B36、绝热材料按照使用温度，可分为高温、中温和低温绝热材料。高温用绝热材料使用温度可在()以上。

A.600℃

B.700℃

C.800℃

D.1000℃

【答案】：B37、传输电视信号具有传输损耗小、频带宽、传输容量大、频率特性好、抗干扰能力强、可靠等优点，是有线电视信号传输技术手段发展方向的是（）。

A.双绞电缆

B.通信电缆

C.同轴电缆

D.通信光缆

【答案】：D38、某铸件存在缺陷，需进行清除修复，该缺陷的清除方法宜采用（）。

A.气割

B.氢氧焰切割

C.高压水射流切割

D.碳弧气割

【答案】：D39、根据水闸承担的任务不同，用来截断河渠、抬高河渠水位、控制下泄流量称为（）

A.拦河闸

B.分洪闸

C.进水闸

D.排水闸

【答案】：A40、在混凝土中掺入适量的（），能改善混凝土的微孔结构，提高强度、抗渗性、抗冻性、抗冲磨性等一系列性能。

A.粉煤灰

B.石粉

C.硅粉

D.矿渣

【答案】：C41、下列不属于工程量清单的编制依据的是（）。

A.建设工程工程量清单计价规范

B.招标文件的有关要求

C.施工现场实际情况

D.施工组织设计

【答案】：D42、它不属于熔化极电弧焊，适用于薄板及超薄板的焊接，其功率密度比自由电弧提高100倍以上，焊接速度快、生产效率高，穿透力强，但设备比较复杂，工艺参数调节匹配较复杂。该焊接方式为（）。

A.电渣压力焊

B.氩弧焊

C.钨极惰性气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：D43、（2014年真题）关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（）。

A.长度在10m以上的桩必须工厂预制

B.重叠法预制不宜超过5层

C.重叠法预制下层桩强度达到设计强度70%时方可灌注上层桩

D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊

【答案】：D44、（2019年真题）下列工程保通管理费说法错误的是（）。

A.工程保通管理费按设计需要进行列支

B.工程保通管理费包含交通管制、交通与船舶疏导所需的费用

C.为保证公路运营安全、船舶航行安全及施工安全而花费的费用

D.建筑工程安装费含工程保通费

【答案】：D45、下列不属于空气喷涂法的特点是（）。

A.涂层厚薄均匀、光滑平整

B.涂料利用率高

C.对于涂料特性无要求

D.施工中必须采取良好的通风和安全预防措施

【答案】：B46、红外线入侵探测器体积小重量轻，应用广泛，属于（）。

A.点型入侵探测器

B.直线型入侵探测器

C.面型入侵探测器

D.空间入侵探测器

【答案】：B47、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。

A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误

B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启

C.开标时允许投标人提问但不允许录音

D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

【答案】：D48、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。

A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费

B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费

C.为运输而进行的包装支出的各种费用

D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费

【答案】：A49、位于桥梁人行道的栏杆构造不符合的规定是（）。

A.从人行道顶面起，人行道栏杆的最小高度应为110cm

B.栏杆构件间的最大净间距不得大于15cm

C.栏杆结构设计必须安全可靠，栏杆底座应设置锚筋

D.人行道栏杆构件之间的连接应采用能有效避免人员伤害且不易拆卸的方式

【答案】：B50、总分包模式是一种常用发承包模式，其特点包括（）。

A.选择总承包单位范围较大

B.对建设单位而言，合同金额一般较低

C.不利于建设单位对项目组织管理

D.有利于缩短建设工期

【答案】：D51、（2019年真题）施工现场不能采用支架法，在墩顶安装两个能够行走的挂篮的施工方法是（）。

A.顶推法

B.转体法

C.缆索吊装

D.悬臂浇筑法

【答案】：D52、奥氏体型不锈钢具有的性能是（）。

A.缺口敏感性和脆性转变温度较高

B.焊接性能不好

C.屈服强度低

D.采用热处理方法强化

【答案】：C53、通风管道安装中，主要用于风管与风管，或风管与部件、配件间的连接，拆卸方便并能加强风管作用的连接方式是（）。

A.铆钉

B.焊接

C.承插

D.法兰

【答案】：D54、下列装岩机中，结构简单、动作灵活，多用于平巷、隧道掘进及采场装载，适于中小断面巷道的是（）。

A.耙斗式装岩机

B.铲斗式装岩机

C.蟹爪式装岩机

D.立爪式扒渣机

【答案】：D55、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿4天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天

【答案】：D56、固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

【答案】：A57、关于桥墩构造的说法，不正确的是（）。

A.大跨径的实体桥墩，墩帽厚度一般不小于0.4m

B.钢筋混凝土空心桥墩，墩身壁厚不小于300mm

C.薄壁空心桥墩应按构造要求配筋

D.柔性墩中墩上应设置活动支座

【答案】：C58、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】：A59、有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是（）。

A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束

B.一般项目投标有效期为60天

C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致

D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间

【答案】：C60、（2017年真题）硬PVC管、ABS管广泛应用于排水系统中，其常用的连接方式为（）。

A.焊接

B.粘接

C.螺纹连接

D.法兰连接

【答案】：B61、（2007年真题）温差较大的地区且跨径较大的桥梁上应选用（）。

A.镀锌薄钢板伸缩缝

B.U型钢板伸缩缝

C.梳型钢板伸缩缝

D.橡胶伸缩缝

【答案】：C62、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36

【答案】：C63、不属于半刚性类型基层分类的是（）。

A.水泥稳定土

B.石灰稳定土

C.石灰工业废渣稳定土

D.热拌沥青碎石

【答案】：D64、某室内给水系统，分区设置水箱，水泵统一加压，系统运行时上区供下区用水，适用于电力充足、电价较低的高层建筑。但下区供水受上区限制，能源消耗较大，屋顶水箱容积大，增加建筑荷载。该系统的给水方式为（）。

A.分区并联给水方式

B.分区串联给水方式

C.分区水箱减压给水方式

D.分区减压阀减压给水方式

【答案】：C65、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。

A.BOT

B.BOO

C.PFI

D.TOT

【答案】：C66、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额

【答案】：C67、有粘结预应力筋长度不大于（）m时可一端张拉。

A.20

B.35

C.40

D.50

【答案】：A68、关于公路工程土地使用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）。

A.土地使用及拆迁补偿费不包括水土保持补偿费

B.征用耕地安置补助费指征用耕地需要安置农业人口的补助费

C.临时占地费包括临时征地使用费、失地农民养老保险费和复耕费

D.森林植被恢复费由建设项目法人单位按照县级人民政府有关规定预缴

【答案】：B69、（2017年真题）沥青混凝土铺装在桥跨伸缩缝上坡侧现浇带与沥青混凝土相接处应设置（）。

A.渗水管

B.排水管

C.导流管

D.雨水管

【答案】：A70、下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明

【答案】：B71、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。

A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用

B.新产品试验费

C.施工企业技术革新的研究试验费

D.设计模型制作费

【答案】：A72、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，无柱雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。

A.2.0m

B.2.1m

C.2.2m

D.2.3m

【答案】：B73、在下列情形中，不构成缔约过失责任的是指（）。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C.有其他违背诚实信用原则的行为

D.当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容

【答案】：D74、（2017年真题）在高精度、高稳定性的温度测量回路中，常采用的热电阻传感器为（）。

A.铜热电阻传感器

B.锰热电阻传感器

C.镍热电阻传感器

D.铂热电阻传感器

【答案】：D75、根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金

【答案】：B76、在项目融资活动中，SPC是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPC的是（）。

A.BOT和TOT

B.ABS和TOT

C.BOT和PFI

D.ABS和BOT

【答案】：B77、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。

A.可行性研究报告

B.初步设计文件

C.资金申请报告

D.项目申请报告

【答案】：D78、下列关于开关的说法正确的是（）。

A.电容式接近开关只能检测导体误动作

B.行程开关可限制机械运动的位置，具有连锁保护作用

C.转换开关在使时，需要在设备不运转状态下进行

D.接近开关常用作配电箱中的总开关或分路开关

【答案】：B79、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15%

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】：B80、企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：D81、根据《民法典（合同编）》，电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，()为交付时间。

A.接受服务人签收时间

B.电子凭证生成时间

C.合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间

D.提供服务人发出合同标的物时间

【答案】：C82、某中性耐火材料制品，热膨胀系数较低，导热性高耐热震性能好，高温强度高，不受酸碱的侵蚀，也不受金属和熔渣的润湿，质轻，是优质的耐高温材料。此类耐火制品为（）。

A.硅砖制品

B.碳质制品

C.黏土砖制品

D.镁质制品

【答案】：B83、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程

【答案】：C84、铝酸盐水泥表述正确的是（）。

A.属于快硬水泥

B.属于气硬性胶凝材料

C.代号P·SAC

D.根据Al2O3含量分为三类

【答案】：A85、具有不易发生漏液现象，有较好的操作弹性，塔板不易堵塞，对于各种物料的适应性较强的优点的塔器设备是（）。

A.筛板塔

B.泡罩塔

C.浮阀塔

D.喷射型塔

【答案】：B86、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()

A.串标

B.修改、澄清投标文件

C.重新招标

D.投标被否决

【答案】：D87、耐温范围广（-70～110℃），能够任意弯曲安装简便，无味、无毒。适用于建筑冷热水管道、供暖管道、雨水管道、燃气管道的是（）。

A.氯化聚氯乙烯管

B.无规共聚聚丙烯管

C.交联聚乙烯管

D.聚丁烯管

【答案】：C88、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.总承包人对发包人自行采购材料的保管费应计入总承包服务费

B.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【答案】：A89、隧道内供电一般采用（）。

A.四相四线

B.四相三线

C.三相四线

D.三相三线

【答案】：C90、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价

B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价

D.当时当地市场的材料单价

【答案】：C91、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

【答案】：B92、从生产到使用过程中无毒，无公害，无污染，无腐蚀，无残留，属于无管网灭火系统。该灭火系统是（）。

A.七氟丙烷灭火系统

B.IG541灭火系统

C.S型气溶胶灭火

D.K型气溶胶灭火

【答案】：C93、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：C94、（2017年真题）扑救立式钢制内浮顶式贮油罐内的火灾，应选用的泡沫灭火系统及其喷射方式为（）。

A.中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

B.中倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

C.高倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

D.高倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

【答案】：A95、气体灭火系统管道及管道附件应符合的规定为（）。

A.输送气体灭火剂的管道应采用铜管

B.输送启动气体的管道宜采用无缝钢管

C.公称直径50mm时采用螺纹连接

D.当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向应朝向液体表面

【答案】：C96、生产性建设项目的总投资包括（）。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】：C97、有一490mm×490mm、高3.6m的独立砖柱，镶贴人造石板材（厚25mm）。结合层为1：3水泥砂浆，厚15mm，则镶贴块料工程量为（）㎡。

A.7.05

B.7.99

C.8.21

D.7.63

【答案】：C98、木材的含水量用含水率表示，其定义为（）

A.木材所含水的体积占木材总体积的百分率

B.木材所含水的体积占木材干燥后体积的百分率

C.木材所含水的质量占木材干燥质量的百分率

D.木材所含水的质量占木材总质量的百分率

【答案】：C99、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于抹灰工程量说法正确的是（）。

A.墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积

B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算

C.内墙裙抹灰不单独计算

D.外墙抹灰按外墙展开面积计算

【答案】：B100、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是()。

A.受偿意愿原则

B.支付意愿原则

C.机会成本原则

D.实际价值原则

【答案】：B101、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。

A.本周期已完成单价项目的金额

B.本周期应支付的总价项目的金额

C.本周期已完成的计日工价款

D.本周期应减少的金额

【答案】：D102、进行工程寿命中期成本分析时，应将（）列入维持费。

A.研发费

B.设计费

C.试运转费

D.运行费

【答案】：D103、（2021年真题）招标发包的建设工程，其签约合同价为（）。

A.中标价

B.最高投标限价

C.中标后商务谈判价

D.经评审的合理价

【答案】：A104、轮胎起重机与汽车起重机相比，其最突出优点为（）。

A.横向稳定性好

B.可以快速转移

C.行驶速度快

D.可长距离行驶

【答案】：A105、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。

A.584.53

B.581.24

C.672.46

D.680.06

【答案】：B106、（2021年真题）综合布线子系统中，从楼层配线架，到各信息插座的布线称为（）。

A.建筑群综合配线子系统

B.建筑物综合配线子系统

C.水平综合配线子系统

D.工作区综合布线子系统

【答案】：C107、适用于广场、飞机场、海港等大面积照明的电光源是（）。

A.氙灯

B.钠灯

C.水银灯

D.荧光灯

【答案】：A108、为使上下沥青层或沥青结构层与构造物完全黏结成一个整体，浇洒的沥青薄层称为（）。

A.透层

B.黏层

C.封层

D.结合层

【答案】：B109、下列关于细石混凝土楼地面描述正确的是（）。

A.强度高.干缩性大

B.用粒径为0.5～1.0mm的小石子级配

C.表面撒1:2的水泥砂浆随打随抹光

D.一般为35～40mm厚

【答案】：D110、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。

A.承包人建议书评审标准

B.形式评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

【答案】：A111、桩基础耗材少、施工简便，往往是优先考虑的深基础方案。下列关于桩基础分类说法不正确的是（）。

A.按受力条件分为支承桩和摩擦桩

B.按桩轴方向可分竖直桩和单向斜桩

C.按施工方法分为钻孔灌注桩和沉入桩

D.按承台位置可分为高桩承台和低桩承台

【答案】：B112、（2017年真题）建筑物内普通市话电缆芯线接续，应采用的接续方法为（）。

A.扭绞接续

B.旋转卡接式

C.普通卡接式

D.扣式接线子

【答案】：D113、机械台班包括可变费和不变费用，以下不包括在机械台班费用定额中的是（）。[2019年回忆版]

A.折旧费

B.机械自管理部门至工地或自某一个工地至另一工地的运杂费

C.检修费

D.动力燃料费

【答案】：B114、在化工、印刷行业中用于输送一些有毒的重金属，如汞、铅等，用于核动力装置中输送作为载热体的液态金属（钠或钾、钠钾合金），也用于铸造生产中输送熔融的有色金属的其它类型泵是（）。

A.喷射泵

B.水环泵

C.电磁泵

D.水锤泵

【答案】：C115、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。

A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款

B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款

C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用

D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

【答案】：B116、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（）块/台班。

A.40

B.120

C.320

D.400

【答案】：A117、岩质岸坡多出现在峡谷和丘陵水库，其破坏形式以下列哪项为主？（）

A.塌岸

B.滑坡和崩塌

C.滑坡

D.崩塌

【答案】：B118、水泥强度测定时，水灰比采用（）。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

【答案】：C119、焊接电流的大小，对焊接质量及生产率有较大影响。其中最主要的因素是焊条直径和（）。

A.焊条类型

B.接头型式

C.焊接层次

D.焊缝空间位置

【答案】：D120、蒸汽锅炉每小时生产的额定蒸汽量称为（）。

A.热量

B.蒸发量

C.受热面蒸发率

D.受热面发热率

【答案】：B121、地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（）。

A.0.10～0.20m

B.0.20～0.30m

C.0.30～0.50m

D.0.50～1.00m

【答案】：D122、它结构简单、体积小、重量轻，可以在15%～100%的范围内对制冷量进行无级调节，在低负荷时的能效比较高，运行比较平稳，易损件少，单级压缩比大，管理方便，该冷水机组为（）。

A.活塞式冷水机组

B.离心式冷水机组

C.螺杆式冷水机组

D.射流式冷水机组

【答案】：C123、在机械设备安装中，对中、小型形状复杂的装配件，采用清洗液浸、涮清洗后，最终清洗宜采用()。

A.超声波清洗

B.喷洗

C.浸-喷联合清洗

D.擦洗

【答案】：A124、（2017年真题）花岗石板材是一种优质的饰面材料，但其不足之处是（）。

A.化学及稳定性差

B.抗风化性能较差

C.硬度不及大理石板

D.耐火性较差

【答案】：D125、关于SF6断路器的特点，下列描述不正确的是（）。

A.断口的耐压低

B.允许开断和关合的次数多

C.开断和关合性能好

D.占地面积小

【答案】：A126、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.430000

B.449000

C.442000

D.454250

【答案】：D127、能够减弱压缩机排气的周期性脉动，稳定管网压力，同时可进一步分离空气中的油和水分，此压缩空气站设备是（）。

A.后冷却器

B.减荷阀

C.贮气罐

D.油水分离器

【答案】：C128、（2013年考题）工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。

A.工程总成本最低时的最优工期安排

B.工期固定条件下的工程费用均衡安排

C.工程总成本固定条件下的最短工期安排

D.工期最短条件下的最低工程总成本安排

【答案】：A129、在通信系统线缆安装中，建筑内通信线缆宜采用（）。

A.KVV控制电缆

B.同轴电缆

C.BV铜芯电线

D.大对数铜芯对绞电缆

【答案】：D130、（2020年真题）建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。

A.1个月

B.6个月

C.3个月

D.12个月

【答案】：C131、软质或半硬质绝热制品的金属保护层纵缝，采用搭接缝，可使用的连接方式是（）。

A.抽芯铆钉连接

B.自攻螺钉

C.钢带捆扎

D.玻璃钢打包带捆扎

【答案】：A132、可直流反接，焊接铝、镁等金属时有良好的阴极雾化作用，有效去除氧化膜的焊接方法为（）。

A.TIG焊

B.CO2气体保护焊

C.MIG焊

D.等离子弧焊

【答案】：C133、对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。

A.施工合同签订前

B.提交投标文件截止时间前

C.发出招标公告前

D.发出中标通知书前

【答案】：A134、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。

A.项目编码

B.计算基础

C.取费费率

D.工作内容

【答案】：A135、母线是发电厂和变电站用来连接各种电气设备，汇集、传送和分配电能的金属导线，分为硬母线和软母线。以下不属于硬母线类型的是（）。

A.矩形母线

B.钢芯铝绞线

C.圆形母线

D.管形母线

【答案】：B136、下列关于石质路堑施工中路床清理及验收的相关说法不正确的是（）。

A.超挖部分应采用细粒土找平

B.欠挖部分必须凿除

C.石质路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导

D.石质路床的边沟应与路床同步施工

【答案】：A137、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。

A.265.57

B.328.43

C.330.00

D.331.97

【答案】：D138、公称最大粒径大于或等于31.5mm的沥青混合料为（）。

A.特粗式沥青混合料

B.粗粒式沥青混合料

C.中粒式沥青混合料

D.细粒式沥青混合料

【答案】：A139、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()。

A.因工程损害导致第三方财产损失

B.运至施工场地用于施工的材料的损害

C.承包人的停工损失

D.工程所需清理费用

【答案】：D140、根据《工程造价咨询单位管理办法》，甲级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限为（）年以上。

A.15

B.12

C.10

D.8

【答案】：A141、“标高金”组成（）。

A.管理费、利润、风险费

B.管理费、利润

C.管理费、风险费

D.利润、风险费

【答案】：A142、应用价值工程进行设计方案评价时，首要步骤是进行（）。

A.成本分析

B.功能评价

C.功能分析

D.价值分析

【答案】：C143、在防腐涂料的次要成膜物质中，铝粉、云母、氧化铁、氧化锌、石墨粉等应属于()。

A.体质颜料

B.着色颜料

C.化学性防锈颜料

D.物理性防锈颜料

【答案】：D144、下列关于倒虹吸管的说法正确的是（）。

A.所跨越的河谷深而宽，采用渡槽成本太贵

B.用水部门对水头损失要求较高

C.渠道与道路平行

D.渠道与河流交叉，高差相差较大

【答案】：A145、在自动控制系统中，将输出信号转变、处理，传送到系统输入信号的是（）。

A.反馈信号

B.偏差信号

C.输入信号

D.扰动信号

【答案】：A146、某工程计划外购商品混凝土3000mm

A.4.2

B.4.5

C.9.0

D.9.3

【答案】：A147、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()

A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量

B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价

C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价

D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

【答案】：D148、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。

A.功能分析

B.功能评价

C.成本分析

D.价值分析

【答案】：A149、桁架拱适用于（）跨径的梁桥。

A.50m以下

B.100m以下

C.200m以下

D.500m以下

【答案】：A150、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。

A.增量投资收益率和增量内部收益率

B.增量投资回收期和内部收益率

C.年折算费用和综合总费用

D.年平均使用成本和年净收益

【答案】：C151、沥青混合料结构组成中，骨架空隙结构的特点是（）。

A.黏聚力较高，内摩擦角较小，高温稳定性较差

B.黏聚力较高，内摩擦角较高，高温稳定性较好

C.黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好

D.黏聚力较低，内摩擦角较高，高温稳定性较好

【答案】：D152、商品油库、煤矿、大型飞机库等发生火灾时，可采用的灭火系统是（）。

A.水喷雾灭火系统

B.S型气溶胶预制灭火系统

C.泡沫灭火系统

D.干粉灭火系统

【答案】：C153、适用于绕线转子异步电动机的启动方法为（）。

A.星—三角启动法（Y—A）

B.三角—星启动法（A—Y）

C.自耦减压启动法

D.串入电阻启动法

【答案】：D154、某光源发光效率达200lm/W，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，具有不眩目特点，是太阳能路灯照明系统的最佳光源。这种电光源是（）。

A.高压钠灯

B.卤钨灯

C.金属卤化物灯

D.低压钠灯

【答案】：D155、面板堆石坝中，（）对垫层料应具有反滤保护作用。采用连续级配，最大粒径宜为300mm。压实后应具有低压缩性和高抗剪强度，并具有自由排水性。

A.主堆石体

B.次堆石体

C.面板

D.过渡料

【答案】：D156、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，区别不同情况实行（）。

A.专家评议制或政府审批制

B.核准制或登记备案制

C.政府审核制或核准制

D.政府审批制或登记备案制

【答案】：B157、下列对于工程项目策划的主要作用描述错误的是（）。

A.工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制

B.工程项目策划是工程项目管理的前提

C.工程造价管理是工程项目策划的前提

D.没有科学管理作支撑的工程项目策划将会成为纸上谈兵

【答案】：C158、关于最终结清，下列说法不正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔

C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理

【答案】：A159、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56

【答案】：D160、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是()。

A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递路线长

B.职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理

C.直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达命令，信息传递路线短

D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性

【答案】：B161、项目资本金是指（）。

A.项目建设单位的注册资金

B.项目总投资中的固定资产投资部分

C.项目总投资中由投资者认缴的出资额

D.项目开工时已经到位的资金

【答案】：C162、机械设备安装前，对装配件进行最后清洗时，宜采用（）。

A.擦洗和涮洗

B.浸、涮结合清洗

C.超声波清洗

D.浸一喷联合清洗

【答案】：C163、对于不锈钢管道安装，说法正确的是（）。

A.宜采用机械和等离子切割

B.壁厚大于3mm的不锈钢管应采用钨极惰性气体保护焊

C.焊接前无需采取防护措施

D.组对时采用碳素钢卡具

【答案】：A164、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定期限合同

【答案】：B165、吸水率低，用于外墙内外保温砂浆的多孔状绝热材料是（）。

A.膨胀蛭石

B.膨胀珍珠岩

C.玻化微珠

D.泡沫玻璃

【答案】：C166、减弱压缩机排气的周期性脉动，稳定管网压力，又能进一步分离空气中的油和水分，该设备是（）。

A.贮气罐

B.空气过滤器

C.后冷却器

D.空气燃烧器

【答案】：A167、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64

【答案】：B168、下列关于固定式启闭机的说法不正确的是（）。

A.螺杆式适用于灌区工程的低水头闸门

B.固定卷扬式适用于弧形闸门启闭

C.液压启闭机适用于平板闸门的启闭

D.链式启闭机适用于大跨度较轻的露顶式闸门

【答案】：D169、墙式护岸也称重力式护岸，顺堤岸设置，具有断面小、占地少的优点，要求地基满足一定的承载能力，其坡度（）。

A.小于45°

B.大于45°

C.小于60°

D.大于60°

【答案】：B170、施工项目管理实施规划的编制依据不包括()。

A.以往工程施工经验

B.招（投）标文件、工程合同

C.项目管理目标责任书

D.项目施工组织总设计

【答案】：D171、适用于二级及二级以上公路、需要改善抗滑等使用性能的沥青路面，属于沥青路面封层技术中的（）。

A.含砂雾封层

B.稀浆封层

C.微表处封层

D.碎石封层

【答案】：C172、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（）。

A.工程计价信息采集技术已达到先进水平

B.能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享

C.已出台了有关的规范和指导性文件

D.建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性

【答案】：C173、下列关于网架结构的特点说法错误的是（）。

A.空间受力体系

B.刚度大

C.杆件类型多

D.抗震性能好

【答案】：C174、土的含水率是指（）。

A.水的质量与土体总质量之比

B.水的体积与固体颗粒体积之比

C.水的质量与土粒质量之比

D.水的体积与土体总体积之比

【答案】：C175、关于施工成本管理各项工作之间的关系说法，正确的是（）。

A.成本计划能对成本控制的实施进行监督

B.成本核算是成本计划的基础

C.成本核算是实现成本目标的保证

D.成本分析为成本考核提供依据

【答案】：D176、（2019年真题）某较为平整的软岩施工场地，设计长度为30m，宽为10m，开挖深度为0.8m。根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），开挖石方清单工程量为（）。

A.沟槽石方工程量300m2

B.基坑石方工程量240m2

C.管沟石方工程量30m

D.一般石方工程量240m3

【答案】：D177、企业管理使用的不属于固定资产的工具购置费属于（）。

A.设备购置费

B.措施费

C.企业管理费

D.专项费用

【答案】：C178、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：B179、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100

【答案】：B180、（2021年真题）关于招标文件的澄清和修改，下列说法正确的是（）。

A.招标文件的澄清仅应发给提出疑问的投标人

B.招标文件的澄清中应指明澄清问题的来源

C.招标文件的澄清影响到投标截止时间不足的，应相应推后

D.发出的招标文件只可澄清不可修改

【答案】：C181、（2021年真题）高速及一级公路的隧道，长度超（）m，需要设置照明设施。

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】：C182、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。

A.ΔIRR＞1

B.ΔIRR＜1

C.ΔIRR＞ic

D.ΔIRR＜ic

【答案】：D183、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（）。

A.按所有有效投标人中的最低投标价确定

B.按所有有效投标人的平均投标价确定

C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定

D.按项目特点、行业管理规定自行确定

【答案】：D184、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日

【答案】：A185、在路面的组成中，()是设置在基层与土基之间的结构层。

A.面层

B.垫层

C.透层

D.封层

【答案】：B186、每项工程造价都必须单独计算是建筑产品的（）特征。

A.单件性

B.多次性

C.组合性

D.多样性

【答案】：A187、（2019年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）,按照相应计算规则算1/2面积是（）。

A.建筑物间有围护结构、有顶盖的架空走廊

B.无围护结构、有围护设施,但无结构层的立体车库

C.有围护设施,顶高5.2m的室外走廊

D.结构层高3.10m的门斗

【答案】：C188、黏粒指粒径（）的颗粒，主要成分是原岩经化学风化而成，具有可塑性、黏性、膨胀性、收缩性和触变性。

A.小于0.005mm

B.大于0.005mm，小于0.075mm

C.大于0.075mm，小于2mm

D.大于2mm，小于60mm

【答案】：A189、（2013年真题）地下工程的早强水泥砂浆锚杆用树脂药包的，正常温度下需要搅拌的时间为（）。

A.30s

B.45～60s

C.3min

D.5min

【答案】：A190、扑救立式钢制内浮顶式贮油罐内的火灾，应选用的泡沫灭火系统及其喷射方式为（）。

A.中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

B.中倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

C.高倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

D.高倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

【答案】：A191、根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C192、某地H=135mm/h，落水管径D=10cm，若某建筑物的屋顶积水面积为1000m2，则至少需要设计（）根落水管。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：B193、根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的编码为（）。

A.0310

B.0311

C.0312

D.0313

【答案】：C194、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划

【答案】：A195、高速公路通信系统是高速公路现代化管理的支撑系统，下列关于高速公路通信系统特点描述不正确的是（）。

A.不能随意选址设站

B.网络结构为树形结构

C.可以随意选址设站

D.需进行各类信息的传输和交换

【答案】：C196、斜拉桥塔柱裸塔施工不宜采用的方法是（）。

A.满堂支架法

B.爬模法

C.滑模法

D.翻模法

【答案】：A197、下列风机中，输送气体压力最大的风机是（）。

A.轴流式鼓风机

B.高压离心通风机

C.高压轴流通风机

D.高压混流通风机

【答案】：A198、某温度计，测量时不干扰被测温场，不影响温场分布，从而具有较高的测量准确度。具有在理论上无测量上限的特点，该温度计是（）。

A.辐射温度计

B.热电偶温度计

C.热电阻温度计

D.双金属温度计

【答案】：A199、下列有关建设工程全寿命期造价管理和全过程造价管理的说法，正确的是（）。

A.工程全过程造价管理包括工程策划决策、建设实施及使用期各个阶段的造价管理

B.工程全寿命期造价包括建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本

C.工程全寿命期造价包括建设前期、建设期、使用期各个阶段的成本

D.工程全寿命期造价包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收各个阶段的成本

【答案】：D200、为了充分利用围岩天然承载力，新奥法开挖应采用（）。

A.光面爆破

B.微差爆破

C.定向爆破

D.定位爆破

【答案】：A201、已知某现浇钢筋混凝土梁长6400mm，截面为800mm×1200mm，设计用φ12mm箍筋，单位理论重量为0.888kg/m，单根箍筋两个弯钩增加长度共160mm，钢筋保护层厚为25mm，箍筋间距为200mm，则10根梁的箍筋工程量为（）t。

A.1.12

B.1.17

C.1.16

D.1.19

【答案】：C202、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()

A.竣工财务决算说明书

B.基本建设项目概括表

C.历年财务批复文件

D.竣工验收资料

【答案】：A203、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点

【答案】：D204、岩浆岩中，酸性岩、中性岩，基性岩三者与沥青材料的结合能力由小到大为（）。

A.酸性岩＜中性岩＜基性岩

B.基性岩＜中性岩＜酸性岩

C.基性岩＜酸性岩＜中性岩

D.酸性岩＜基性岩＜中性岩

【答案】：A205、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.不可预见的不利条件索赔

D.合同终止的索赔

【答案】：C206、钢筋混凝土预制桩构件起吊时，混凝土强度应至少达到设计强度的（）。

A.30%

B.50%

C.70%

D.100%

【答案】：C207、内水压力较大的有压隧洞宜采用（）断面，当围岩稳定性较好，内外水压力不大时，可采用便于施工的其他断面形状。

A.圆拱直墙断面

B.圆形断面

C.马蹄形断面

D.城门洞断面

【答案】：B208、它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为()

A.聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料管

【答案】：C209、土和岩石根据物理力学性质和开挖施工难度，分别分为（）级和（）级。

A.4，8

B.6，12

C.6，8

D.4，12

【答案】：D210、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。

A.宏观信息和微观信息

B.文件式信息和非文件式信息

C.固定信息和流动信息

D.系统化信息和非系统化信息

【答案】：A211、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（）。

A.以所占长度列入管道工程量内

B.以总长度列入管道工程量内

C.列入补偿器总长度的1/2

D.列入补偿器总长度的2/3

【答案】：A212、能够把室内污染空气全部压出和置换，有效排除室内污染气体，目前主要应用于汽车喷涂室等对气流、温度控制要求高的场所，此通风方式为（）。

A.稀释通风

B.单向流通风

C.均匀通风

D.置换通风

【答案】：C213、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更索赔

D.工期、费用索赔

【答案】：D214、支挡建筑主要是在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙（或墩），也是一种应用广泛而有效的方法，常用材料不包括（）。

A.型钢

B.混凝土

C.钢筋混凝土

D.砌石

【答案】：A215、（2018年真题）具有明显的断开间隙，具有简单的灭电弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流的为（）。

A.高压断路器

B.高压负荷开关

C.隔离开关

D.避雷器

【答案】：B216、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。

A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近

C.概算定额主要用于投资估算的编制。

D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内

【答案】：B217、根据我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，下列各项中属于建设项目总经理的职权的是（）。

A.组织项目后评价

B.负责筹措建设资金

C.提出项目开工报告

D.提出项目竣工验收申请报告

【答案】：A218、在对临时性水工建筑物判定级别时，如果其同时分属于不同级别的，其级别应按照（）

A.最高级别

B.最低级别

C.重要级别

D.标准级别

【答案】：A219、（2017年考题）下列流水施工参数中,属于时间参数的是（）。

A.施工过程和流水步距

B.流水步距和流水节拍

C.施工段和流水强度

D.流水强度和工作面

【答案】：B220、下列关于工期优化的基本方法的说明，正确的是（）。

A.工期优化的基本方法是改变网络中工作之间的逻辑关系

B.工期优化主要是通过压缩持续时间最长的工作的持续时间来减小总工期

C.工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作

D.工期优化过程中，如有多条关键线路，只压缩其中一条即可

【答案】：C221、螺杆泵的主要特点是()。

A.液体沿轴向移动

B.流量不均匀，脉动大

C.流量随压力变化大

D.运转时有振动和噪音

【答案】：A222、格宾石笼、格宾垫是近些年发展起来的生态格网结构，其格网材料一般采用（）。

A.热镀锌钢筋

B.热镀锌铅丝

C.热镀锌低碳钢丝

D.热镀锌高碳钢丝

【答案】：C223、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。

A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款

D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

【答案】：B224、在陡峻的斜坡上，岩土体在重力作用下突然脱离母体，倾倒、翻滚、坠落的现象，称为（）。

A.滑坡

B.崩塌

C.山崩

D.碎落

【答案】：B225、下列材料中，属于金属材料与无机非金属材料复合的是（）。

A.钢纤维增强混凝土

B.沥青混凝土

C.水泥混凝土

D.轻质金属夹心板

【答案】：A226、按阀门动作特点分类，属于驱动阀门的是（）。

A.针型阀

B.减压阀

C.逆止阀

D.单流阀

【答案】：A227、（2019年考题）推行全过程工程咨询，是一种（）的主要体现。

A.将传统项目管理转变为技术经济分析

B.将传统碎片化的咨询转变为集成化咨询

C.将实施咨询转变为投资决策咨询

D.将造价专项咨询转变为整体项目管理

【答案】：B228、（2017年真题）为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。

A.6D

B.5D

C.4

D.3D

【答案】：B229、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。

A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）

B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内

D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】：D230、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%

B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起

C.缺陷责任期最长不超过3年

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期

【答案】：D231、下列选项中不可以作为固定资产投资项目资本金的是（）。

A.专利技术

B.土地使用权

C.货币

D.工业产权

【答案】：A232、（2017年真题）工程项目经济评价包括财务分析和经济分析，其中财务分析采用的标准和参数是（）。

A.市场利率和净收益

B.社会折现率和净收益

C.市场利率和净利润

D.社会折现率和净利润

【答案】：C233、（2018年真题）安装工程项目编码第二级为06的工程为（）。

A.静置设备安装

B.电气设备安装

C.自动化控制仪表

D.工业管道

【答案】：C234、某施工单位采用粒料桩处理软基，可采用的粒料是（）。

A.生石灰

B.水泥

C.粉煤灰

D.中粗砂

【答案】：D235、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。

A.数据统计法

B.典型工程法

C.汇总计算法

D.综合单价法

【答案】：D236、下列关于悬索桥主缆施工的说法，错误的是（）。

A.主缆架设工程包括架设前的准备工作、主缆架设、防护和收尾工作

B.主缆架设方法主要有空中纺丝法（AS法）和预制平行索股法（PPWS法）

C.预紧缆应在温度稳定的白天进行

D.正式紧缆可以在白天进行，正式紧缆宜向塔柱方向进行

【答案】：C237、某段装有调节阀的热力管道安装及试压合格后，要进行管道清理。下列表述正确的是（）。

A.采用水冲洗方式，按先支管、后主管依次进行清理

B.采用压缩空气吹扫方式，按先主管、后支管依次进行清理

C.若调节阀为法兰连接，应采用旁通管方式保护后再进行压缩空气吹扫

D.将非焊接的调节阀拆除后用临时短管代替，再采用水冲洗清理，合格后将阀门复位

【答案】：D238、地下连续墙对混凝土的要求，不正确的是（）。

A.混凝土强度等级一般为C30~C40

B.水胶比不应小于0.55

C.入槽坍落度不宜小于180mm

D.水泥用量不宜小于400kg/m3

【答案】：B239、（2018年真题）在大气层中自然存在，适用于经常有人工作的场所，可用于扑救电气火灾，液体火灾或可溶化的固体火灾，该气体灭火系统为（）。

A.IG541

B.热气溶胶

C.CO2

D.七氟丙烷

【答案】：A240、影响水泥凝结硬化的主要因素不包括（）。

A.环境温湿度

B.矿物组成

C.凝结时间

D.细度

【答案】：C241、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。

A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗

B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响

C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算

D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法

【答案】：C242、某钢材不但具有较高的韧性，同时有良好的焊接性能、冷热压加工性能和耐蚀性，部分钢种还具有较低的脆性转变温度，此种钢为（）。

A.碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.合金结构钢

【答案】：C243、桥面板预应力钢束的张拉宜在混凝土龄期达（）天后进行。

A.10

B.7

C.14

D.21

【答案】：B244、某除尘设备适合处理烟气量大和含尘浓度高的场合，且可以单独采用，也可装在文丘里洗涤器后作脱水器用，此除尘设备为（）。

A.静电除尘器

B.旋风除尘器

C.旋风水膜除尘器

D.袋式除尘器

【答案】：C245、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）