挖井安全生产合同范本

挖井安全生产合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程有限责任公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

甲方为完成XX房地产开发项目，需建设配套供水设施，拟通过委托乙方专业施工的方式完成挖井工程。乙方具备相应的资质和经验，能够按照国家相关安全生产标准和规范提供挖井服务。双方基于平等互利、协商一致的原则，就挖井安全生产事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

甲方委托乙方在XX项目地块内进行挖井作业，井深设计为80米，用于项目生活及消防用水。乙方需严格按照《建筑深基坑支护技术规程》《供水管井工程技术规范》等标准施工，确保工程质量和施工安全。双方合作背景为甲方开发项目需配套供水系统，而乙方作为专业工程服务提供方，具备完成该工程的技术能力和安全生产条件。合同履行过程中，双方权利义务以本合同约定为准，任何一方均需遵守法律法规及行业规范，确保挖井作业符合安全生产要求。

第一条合同目的与范围

本合同目的在于明确甲乙双方就XX房地产开发项目配套挖井工程的安全生产合作事宜，确保挖井作业按照国家及行业相关安全生产标准和规范顺利进行。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的井位信息及设计要求，负责完成从井位勘探、钻井设备安装、钻进作业、井壁支护、水质检测至井口封堵的全过程施工；乙方需确保施工区域的安全防护、机械设备的安全运行及现场作业人员的安全防护措施符合《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规要求；同时，乙方需向甲方提供完整的施工记录、地质报告及竣工井资料。双方权利义务以本合同约定为准，任何超出范围的安全生产责任由责任方自行承担。

第二条定义

1.**挖井工程**：指乙方为甲方完成从井位勘探至井口封堵的全套施工活动，包括但不限于钻井、护壁、降水、水质检测等。

2.**安全生产标准**：指国家及地方关于建筑施工、深井作业的安全技术规范，如《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《供水管井工程技术规范》（GB/T50374）等。

3.**施工记录**：指乙方在施工过程中形成的地质参数、设备运行参数、安全检查记录等文件。

4.**竣工井**：指达到设计深度、水质符合生活饮用水标准的井体，并完成井口封闭及配套设施安装。

5.**不可抗力**：指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

(1)甲方有权对乙方的施工资质、安全生产条件进行核验，乙方需提供相关资质文件及人员特种作业证。

(2)甲方需在合同签订后3日内向乙方提供井位地质勘探报告及设计图纸，并明确施工红线范围及地下管线分布情况。

(3)甲方负责协调施工场地周边关系，确保乙方施工期间不受第三方干扰，但甲方不承担因协调不当引发的安全生产责任。

(4)甲方有权对乙方的施工进度、质量及安全措施进行监督，乙方需每月提交施工进度报告及安全自查报告。

(5)甲方需在工程竣工验收合格后30日内支付合同总价的80%作为进度款，剩余20%作为质保金，于工程质保期满后无息支付。

(6)如因甲方原因导致施工中断，甲方需承担乙方窝工损失，按合同总价1%每日计发补偿。

**2.乙方的权力与义务**

(1)**安全生产主体责任**：乙方作为安全生产的责任主体，需组建专职安全生产管理团队，配备安全员、特种作业人员，并投保施工人员意外伤害险。

(2)**资质与技术保障**：乙方需使用符合国家标准的钻井设备，并严格按照设计图纸及地质报告施工，确保井深误差不超过±5%。

(3)**现场安全管理**：

-乙方需在施工区域设置硬质围挡及安全警示标志，非施工人员禁止入内；

-井口作业半径10米内禁止堆放易燃易爆物品，配备消防器材及应急照明设备；

-深井作业时，必须安装防坠笼并设置安全绳，每日施工前检查设备安全性能。

(4)**应急预案**：乙方需制定专项应急预案，包括坍塌、触电、机械伤害等事故处理方案，并定期组织演练。

(5)**第三方协调**：如施工影响周边建筑或管线，乙方需立即停止作业并通知甲方协调，甲方需在24小时内提供解决方案，逾期视为甲方违约。

(6)**资料移交**：工程竣工验收后，乙方需提交完整的竣工资料，包括但不限于地质报告、水质检测报告、施工日志、安全检查记录等，甲方需在收到资料后15日内审核确认。

(7)**质量保证**：乙方承诺所建井体水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749），如因施工原因导致水质不合格，乙方需无条件返工并承担全部费用。

(8)**违约责任承担**：如因乙方违反安全生产规定导致事故，乙方需承担全部赔偿责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失及行政处罚。

第四条价格与支付条件

1.本合同挖井工程总价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元），包含钻井、护壁、降水、水质检测、井口封堵及配套设施安装等全部费用，税金按国家规定另行计算。

2.付款方式：甲方在合同签订后7日内支付合同总价款的30%作为预付款（￥105,000.00元），乙方提交竣工验收报告及完整资料后7日内支付至合同总价款的70%（￥245,000.00元），剩余5%作为质保金（￥17,500.00元），于工程质保期满且水质检测合格后30日内无息支付。

3.乙方需向甲方开具等额发票，甲方凭发票核对无误后支付相应款项。如乙方延迟提交发票，每逾期1日按应付金额0.1%向甲方支付滞纳金。

4.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX工程有限责任公司

账号：622202XXXXXXXXXXXX

5.如因甲方原因导致付款延迟，乙方有权暂停施工，每延迟超过10日，乙方可按合同总价5%解除合同并要求甲方支付违约金。

第五条履行期限

1.合同有效期：自双方签字盖章之日起至工程质保期满之日止，共计24个月。

2.施工期限：乙方需在合同签订后15日内完成井位勘探，30日内启动钻进作业，60日内完工，总工期不超过90日。如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后工期相应顺延。

3.关键节点：

-开工日：合同签订后15日内；

-竣工日：合同签订后90日内；

-竣工验收：乙方完工后7日内提交验收申请，甲方15日内组织验收；

-质保期满：工程竣工验收合格后24个月。

4.逾期责任：如乙方无正当理由未按期完工，每逾期1日按合同总价0.1%向甲方支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价30%的违约金。

第六条违约责任

**一、甲方违约责任**

1.**预付款延迟支付**：甲方未按第四条约定支付预付款，每逾期1日按应付金额0.5%向乙方支付滞纳金，逾期超过15日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价20%的违约金。

2.**场地移交延误**：甲方未按约定移交施工场地或提供地质资料，导致乙方无法开工，每逾期1日按合同总价0.2%向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同总价50%的违约金。

3.**进度款/尾款延迟支付**：

-验收合格后7日内未支付进度款，每逾期1日按应付金额0.1%向乙方支付滞纳金；

-质保金未按期支付，每逾期1日按应付金额0.1%向乙方支付滞纳金，但滞纳金总额不超过质保金金额。

4.**协调不力**：因甲方原因导致第三方阻挠施工，甲方需承担乙方因此产生的停工损失，包括窝工费（按乙方实际损失计算）、设备闲置费（按设备租赁合同标准计算）及协调费（最高不超过合同总价10%）。

**二、乙方违约责任**

1.**安全生产责任**：

-乙方违反安全生产规定导致事故，需承担全部赔偿责任，包括但不限于：人员伤亡抚恤金、医疗费用、财产损失、行政处罚罚款及第三方索赔费用。

-发生一般安全事故，乙方需承担所有整改费用及甲方因此产生的停水损失（按实际停水天数乘以项目日均用水量×水价计算）。

-发生重大安全事故，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价100%的违约金，并承担全部事故责任。

2.**工期延误**：

-无正当理由逾期完工，每逾期1日按合同总价0.1%向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价30%。

-因乙方原因导致工期延误，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价50%的违约金，同时乙方需退还已收取的预付款及进度款。

3.**质量缺陷**：

-水质检测不合格，乙方需无偿返工直至合格，并承担返工期间的一切费用。返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价50%的违约金。

-井体出现结构缺陷（如坍塌、渗漏），乙方需承担修复费用，并按缺陷严重程度处以合同总价10%-50%的违约金。

4.**资料提供延迟**：竣工资料未按约定提交，每逾期1日按资料总金额0.1%向甲方支付滞纳金，逾期超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

5.**擅自转包/分包**：乙方未征得甲方同意擅自转包或分包，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价100%的违约金，并承担由此产生的全部损失。

**三、违约金减免**：若违约方在违约行为发生后30日内纠正问题且未造成实际损失，经守约方书面确认后，可减免部分违约金。但累计违约金金额不低于合同总价的10%。

**四、不可抗力免责**：因不可抗力导致违约的，违约方可部分或全部免除违约责任，但需在事件发生后7日内提供书面证明，并采取合理措施减少损失。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如法律变更、征收令）、流行病疫情等。

2.**举证责任**：发生不可抗力事件时，遭受影响的一方应在事件发生后7日内向另一方提供不可抗力发生的时间、地点、程度及影响的书面证明，包括但不限于政府公告、气象报告、媒体报道等。

3.**责任免除**：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方可部分或全部免除违约责任，但需采取合理措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应协商恢复合同履行或调整合同条款。

4.**不可免除的责任**：因不可抗力导致的安全事故，不可免除责任方的安全生产责任及第三方索赔责任。

5.**合同解除**：不可抗力持续超过60日，双方可协商解除合同。解除后，已履行部分按实际损失结算，未履行部分不再履行，双方互不承担违约责任。

6.**费用承担**：因不可抗力产生的额外费用（如设备搬迁费、仓储费），由双方按实际损失分摊，但甲方已支付的款项不予退还。

第八条争议解决

1.**协商解决**：双方因本合同产生争议时，应首先通过友好协商解决，协商期间合同继续履行。

2.**调解机制**：协商不成的，可向XX市建设工程调解委员会申请调解。调解达成协议的，双方自觉履行；调解不成的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.**仲裁**：调解不成的，任何一方均可向XX省XX市仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决具有法律效力。仲裁适用《中华人民共和国仲裁法》，仲裁语言为中文。

4.**诉讼**：仲裁不成的或双方约定诉讼的，向合同履行地（XX省XX市XX区）人民法院提起诉讼。诉讼适用《中华人民共和国民法典》及相关司法解释。

5.**证据规则**：双方提交的证据需真实、合法、关联，仲裁或法院将根据《民事诉讼法》规定认定证据效力。

6.**管辖排他**：仲裁或诉讼期间，双方未经对方书面同意，不得就同一争议事项再行仲裁或诉讼。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方就本合同相关事宜进行通知或联系时，应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件），并加盖公章或法定代表人/负责人签字。通知送达以下地址即视为有效送达：甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号；乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均需经双方协商一致并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。口头约定或单方作出的变更无效。

3.**保密条款**：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、价格、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后2年。

4.**不可分割性**：本合同各条款互为关联，任何条款的无效不影响其他条款的效力。

5.**法律适用**：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.**合同解除**：除本合同另有约定外，发生下列情形之一，守约方有权解除合同：

-一方严重违约且在收到守约方书面通知后30日内未纠正；

-一方进入破产、清算程序；

-合同目的无法实现（如地质条件根本性变化导致挖井不可行）。

7.**通知送达**：所有通知按本合同约定地址送达，如一方变更地址应提前7日书面通知对方。邮寄以挂号信发出后10日视为送达，传真或电子邮件以发送成功时视为送达。

8.**政府政策调整**：如国家或地方相关法律法规、税收政策发生变化，双方应相应调整合同条款，但调整不得损害对