2026年设备监理师之设备监理合同考试题库（考点提分）

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门

【答案】：A2、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：D3、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业

【答案】：D4、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C5、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B6、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C7、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任

【答案】：B8、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C9、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C10、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C11、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A12、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B13、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算

【答案】：A14、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况

【答案】：B15、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任

【答案】：D16、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。

A.进度款

B.结算款

C.合同价格

D.保留金

【答案】：C17、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书

【答案】：C18、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B19、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A20、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定

【答案】：D21、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D22、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D23、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C24、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C25、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B26、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决

【答案】：D27、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人

【答案】：A28、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定

【答案】：A29、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D30、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

【答案】：B31、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D32、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程

【答案】：C33、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5

【答案】：D34、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C35、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】：C36、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

【答案】：A37、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C38、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C39、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】：D40、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

【答案】：D41、下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】：B42、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字

【答案】：A43、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A44、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物

【答案】：C45、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B46、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】：C47、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.有效

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A48、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师

【答案】：C49、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。

A.支付定金

B.支付价款

C.交付设备所有权凭证

D.交付设备

【答案】：D50、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人

【答案】：C51、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让

【答案】：B52、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B53、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权

【答案】：B54、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人

【答案】：B55、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前

【答案】：C56、基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司

【答案】：B57、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B58、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明

【答案】：B59、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权

【答案】：B60、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实

【答案】：A61、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】：C62、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C63、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C64、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时

【答案】：B65、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D66、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】：A67、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收

【答案】：C68、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任

【答案】：C69、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金

【答案】：C70、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门

【答案】：B71、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C72、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期

【答案】：A73、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期

【答案】：D74、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产

【答案】：C75、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门

【答案】：C76、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C77、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人

【答案】：C78、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准

【答案】：C79、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C80、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日

【答案】：D81、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C82、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件

【答案】：D83、下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】：C84、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A.招标地建设主管部门

B.工程项目所在地建设主管部门

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C85、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。

A.目视检查

B.化学试验

C.物理实验

D.性能检查

【答案】：A86、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日

【答案】：B87、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准

【答案】：B88、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C89、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘

【答案】：A90、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权

【答案】：C91、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B92、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带

【答案】：C93、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言

【答案】：D94、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时

【答案】：C95、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】：B96、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同

【答案】：D97、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B98、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格

【答案】：A99、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B100、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D第二部分多选题(20题)1、甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。

A.设备工程合同

B.监理工程师证言

C.法庭记录

D.工程部分梁裂缝的照片

E.法律、行政法规和工程验收规范

【答案】：ABD2、FIDIC在其1999年版《施工合同条件》中规定，调整某项工作的单价应当满足的条件有()。

A.该项工作的数量超过了工程量清单中工程量的10%

B.引起的合同额度变化超过中标合同金额的0.01%

C.工程量的数量变化对单位工作量费用的直接影响超过1%

D.合同没有规定此项工作不调价

E.实际完成该项工作的工程量与招标文件中的工程量相比超过±(15%～30%)

【答案】：ABCD3、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施

【答案】：ABD4、承包商出现的下列情况中，业主有权终止合同的有()。

A.实施的设备工程出现重大质量缺陷

B.放弃工程

C.不按合同规定开工

D.将整个工程分包

E.行贿受贿

【答案】：BCD5、下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确的有()。

A.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的10%时开始扣还预付款

B.当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的20%时开始扣还预付款

C.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的10%

D.每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的25%

E.按照预付款的货币和比例计算

【答案】：AD6、合同的成立必须经过()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.鉴证

E.公证

【答案】：BC7、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。

A.资质等级由二级晋升一级

B.因不可抗力提出不能履行合同

C.参与其他同类工程项目投标

D.投标期间与另一