2026年一级造价师考试题库300道带答案（b卷）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、以下属于埋弧焊特点的是（）。

A.可用于焊铝、钛及其合金

B.可进行全位置焊接

C.焊接质量好、效率高

D.适合焊厚度小于1mm的薄板

【答案】：C2、（2019年真题）路基防护根据防护的目的或重点不同一般可分为（）。

A.直接防护和间接防护

B.坡面防护和冲刷防护

C.直接防护和冲刷防护

D.坡面防护和间接防护

【答案】：B3、2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1

【答案】：B4、（2015年真题）下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

【答案】：D5、二、（81~100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.钢材检查

B.焊缝检查

C.整体力学性能试验

D.刷油防腐

【答案】：C6、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。

A.发包人要求承包人提前竣工

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.承包人遇到不利物质条件

D.承包人遇到异常恶劣的气候条件

【答案】：C7、关于变配电工程，以下说法正确的为（）。

A.高压配电室的作用是把高压电转换成低压电

B.控制室的作用是提高功率因数

C.露天变电所要求低压配电室远离变压器

D.高层建设物变压器一律作用干式变压器

【答案】：D8、（2016年真题）关于钢筋混凝土预制桩施工，说法正确的是（）。

A.基坑较大时，打桩宜从周边向中间进行

B.打桩宜采用重锤低击

C.钢筋混凝土预制桩堆放层数不超过2层

D.桩体混凝土强度达到设计强度的70%方可运输

【答案】：B9、电动机形式中包括开启式、防护式、封闭式、密闭式或防爆式等，电动机形式选择的主要依据为（）。

A.负载大小

B.环境条件

C.电动机效率

D.功率因素

【答案】：B10、关于评标结果，下列表述正确的是（）。

A.评标委员会可直接确定中标人

B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论

D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：C11、某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。

A.1600

B.1640

C.1650

D.1690

【答案】：D12、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。

A.功能分析

B.功能评价

C.成本分析

D.价值分析

【答案】：A13、用天然的花岗岩砌筑而成，因此耐酸、防腐、耐磨，使用寿命长，除尘效率可达98%以上的除尘器为（）。

A.布袋除尘器

B.麻石水膜除尘器

C.旋风水膜除尘器

D.自激水泡沫除尘器

【答案】：B14、可以用于各级公路的沥青面层类型为（）。

A.沥青贯入式路面

B.沥青路面的联结层

C.热拌沥青混凝土

D.冷拌沥青混合料

【答案】：C15、（2013年考题）偿债备代付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。

A.息税前利润与当期应还本付息金额

B.税后利润与上期应还本付息金额

C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额

D.用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

【答案】：D16、基本预备费不包括（）。

A.在进行工程初步设计时所增加的工程费用

B.在设备订货时，由于规格、型号改变的价差

C.组织竣工验收时发生的开挖和修复隐蔽工程的费用

D.材料价格涨价引起的价差

【答案】：D17、（2020年真题）施工组织设计的四大基本内容不包括（）。

A.组织机构设置

B.施工进度计划

C.施工方案确定

D.施工现场平面设置

【答案】：A18、建筑物的主要部分一般由基础、墙或柱、楼梯、屋顶和（）等部分组成。

A.电梯

B.门窗

C.阳台

D.坡道

【答案】：B19、地下水位以下或含水量超过（）的土，不宜采用土桩或灰土桩。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C20、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27

【答案】：C21、与蜗轮杆传动相比，齿轮传动机构的特点是（）。

A.传动比准确

B.传动数大

C.传动效率高

D.结构紧凑，能自锁

【答案】：C22、（2013年真题）沉井的排水挖土下沉法适用于（）。

A.透水性较好的土层

B.涌水量较大的土层

C.排水时不致于产生流砂的土层

D.地下水较丰富的土层

【答案】：C23、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标

【答案】：D24、在有褶皱构造的地区进行隧道工程设计，选线的基本原则是（）。

A.尽可能沿褶曲构造的轴部

B.尽可能沿褶曲构造的翼部

C.尽可能沿褶曲构造的向斜轴部

D.尽可能沿褶曲构造的背斜核部

【答案】：B25、关于工程定额，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】：C26、与离心式通风机相比，轴流式通风机的使用特点为（）。

A.风压高、流量小

B.体积较大

C.动叶、导叶可调节

D.经济性较差

【答案】：C27、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75

【答案】：D28、某项目设计生产能力为年产量60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本160元，年固定成本600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%，该项目的盈亏平衡点时的产量为（）万件。

A.30

B.20

C.15

D.10

【答案】：B29、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。

A.汇率变化

B.不可抗力

C.不可预见的不利条件

D.合同终止

【答案】：A30、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()

A.评标报告由评标委员会全体成员签字

B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论

D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案

【答案】：B31、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065台班/m3

B.0.072台班/m3

C.13.824m3/台班

D.15.360m3/台班

【答案】：B32、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。

A.2250

B.2925

C.5800

D.7540

【答案】：D33、（2016年考题）CM（ConstructionManagement）承包模式的特点是（）

A.建设单位与分包单位直接签订合同

B.采用流水施工法施工

C.CM单位可赚取总分包之间的差价

D.采用快速路径法施工

【答案】：D34、（2017年真题）建筑主体结构采用泵送方式输送混凝土，其技术要求应满足（）。

A.粗骨料粒径大于25mm时，出料口高度不宜超过60m

B.粗骨料最大粒径在40mm以内时可采用内径150mm的泵管

C.大体积混凝土浇筑入模温度不宜大于50℃

D.粉煤灰掺量可控制在25%～30%

【答案】：B35、竣工验收合格的引水渠工程，初斯通水后两岸坡体出现了很长的纵向裂缝，并局部地面下沉，该地区土质可能为（）。

A.红黏土

B.软岩

C.砂土

D.湿陷性黄土

【答案】：D36、既能够承受主要负荷又能承受设备运行时产生较强连续振动的垫铁是（）。

A.三角形垫铁

B.矩形垫铁

C.梯形垫铁

D.菱形垫铁

【答案】：B37、下列不属于水工建筑物主要组成部分的是（）。

A.挡水建筑物

B.水利枢纽

C.泄水建筑物

D.取水输水建筑物

【答案】：B38、关于代建制与项目法人责任制的区别错误的是（）

A.代建单位的责任范围只是在工程项目建设实施阶段

B.代建单位不负责建设资金的筹措

C.代建单位仅负责项目运营期间的保值增值

D.代建制主要是适用于公益项目

【答案】：C39、二级公路桥上的净空高度为（）。

A.4.5m

B.5.0m

C.5.5m

D.6.0m

【答案】：B40、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金

【答案】：B41、下列关于绝热工程中保护层的作用说法错误的是（）。

A.能延长保冷结构的使用寿命

B.防止水蒸气渗入

C.减少材料消耗量

D.可以使保冷结构外形整洁、美观

【答案】：C42、与填料式补偿器相比，方形补偿器的特点为()。

A.补偿能力大

B.流体阻力小

C.轴向推力小

D.运行可靠性差

【答案】：C43、关于桥梁上部构造的说法，错误的是（）。

A.桥梁上部构造件受力方式分为弯、压和拉三种

B.桥梁上部构造按照受力体系主要分为梁、拱两大体系

C.拱式桥的截面形式有板拱、薄壳拱、肋拱、双曲拱、箱型拱、桁架拱和刚架拱

D.梁板式桥的截面形式有矩形板、空心板、肋形梁、箱形梁、组合箱梁和桁架梁

【答案】：B44、对围岩变形及地表下沉有严格限制要求的较弱破碎围岩隧道工程施工应采用（）预支护形式。

A.超前锚杆

B.超前小导管注浆

C.超前管棚

D.超前插板

【答案】：C45、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是（）。

A.投标时

B.签订施工合同时

C.提交工程竣工报告时

D.办理工程移交时

【答案】：C46、某气体灭火系统混合气体由氮气、氧气和二氧化碳组成，具有无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电，既不支持燃烧，又不与大部分物质产生反应的特点，此种灭火系统为（）。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG541混合气体灭火系统

D.热气溶胶灭火系统

【答案】：C47、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231

【答案】：D48、小容量三相鼠笼式异步电动机适宜的启动方法一般应为（）。

A.直接启动

B.变频启动

C.Y—△降压启动

D.串电阻降压启动

【答案】：A49、经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确的是（）。

A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅

B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析

C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

【答案】：C50、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】：B51、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）。

A.工程造价

B.建设项目总投资

C.建设投资

D.工程费用

【答案】：C52、按车间生产状况分，精密仪器车间属于（）。

A.恒温恒湿车间

B.防电磁波车间

C.热加工车间

D.洁净车间

【答案】：A53、为了避免拱上建筑不规则的开裂以保证桥梁的安全运营，通常在相对变形较大的位置设置（）。

A.防震缝

B.施工缝

C.伸缩缝

D.沉降缝

【答案】：C54、隔离栅网格尺寸大小确定时，需要考虑的因素不包括（）。

A.不利于人攀越

B.整个结构的配合要求

C.网面的强度

D.网面的受压能力

【答案】：D55、某种涂料具有耐盐、耐酸、耐各种溶剂等优点，且施工方便、造价低，广泛用于石油、化工、矿山、冶金行业的管道、容器，设备及混凝土构筑物表面等防腐领域，该种涂料是（）。

A.过氯乙烯漆

B.沥青漆

C.聚氨酯漆

D.呋喃树脂漆

【答案】：C56、（2019年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》对于特别重大的政府投资项目，应实行（）制度。

A.专家评议

B.咨询评估

C.民主评议

D.公众听证

【答案】：A57、（2020年真题）工程网络计划费用优化中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。

A.直接费用率最小

B.持续时间最长

C.直接费用率最大

D.资源强度最大

【答案】：A58、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（）万元。

A.362.14

B.361.61

C.356.86

D.296.40

【答案】：B59、下列物质中，属于沉积岩特有的物质是()

A.有机质

B.石墨

C.滑石

D.绢云母

【答案】：A60、对城镇燃气管道等进行严（气）密性试验，试验介质为空气。当管道设计压力为4kPa时，其试验压力应取（）。

A.6kPa

B.8kPa

C.16kPa

D.20kPa

【答案】：D61、某中性耐火材料的热膨胀系数很低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，在高温下长期使用也不软化，不受任何酸碱的侵蚀，缺点是在高温下易氧化，不宜在氧化气氛中使用。此耐火材料为（）。

A.硅砖

B.铬砖

C.碳质制品

D.镁砖

【答案】：C62、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（）。

A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用

B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用

C.支付建设成本上升费用

D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用

【答案】：B63、（2017年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是（）。

A.投资收益率

B.净现值率

C.投资回收期

D.内部收益率

【答案】：D64、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.60

B.65

C.100

D.150

【答案】：B65、先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的（）。

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%

【答案】：A66、热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为热水时，其安装要求为（）。

A.管顶取平

B.管底取平

C.管左侧取齐

D.管右侧取齐

【答案】：A67、（2020年真题）桥面采用防水混凝土铺装的（）。

A.要另设面层承受车轮荷载

B.可不另设面层而直接承受车轮荷载

C.不宜在混凝土中铺设钢丝网

D.不宜在其上面铺筑沥青表面磨耗层

【答案】：B68、某一形状复杂的非金属试件，按工艺要求对其表面上开口缺陷进行检测，检测方法应为（）。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.液体渗透检测

D.超声波检测

【答案】：C69、手工焊、半自动焊和全自动焊是常用的（）方法。。

A.高强螺栓连接

B.焊接

C.铆接

D.普通螺栓连接

【答案】：B70、下列关于工程造价管理的基本原则说法正确的是（）。

A.立足于调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的控制是一种主动控制

B.定性与定量结合属于控制工程造价最有效的手段

C.工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段

D.建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于工程施工

【答案】：C71、路基的水温状况是指（）与温度变化对路基产生的共同影响。

A.强度

B.岩性

C.湿度

D.软度

【答案】：C72、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

【答案】：B73、以下属于树脂改性沥青的是（）。

A.SBS

B.APP

C.氯丁橡胶改性沥青

D.丁基橡胶改性沥青

【答案】：B74、企业的资本结构是否合理，通常要通过分析（）来衡量。

A.融资的每股收益

B.经营杠杆系数

C.财务杠杆系数

D.总务杠杆系数

【答案】：A75、在坚硬、中等坚硬且较完整的岩体中进行隧洞开挖时,宜选用（）隧洞掘进机。

A.单盾式

B.双护盾式

C.开敞式

D.跨模式

【答案】：C76、暗配电线管路垂直铺设中，导线截面为70～95mm2时，装设接线盒或拉线盒的距离为（）。

A.18m

B.20m

C.25m

D.30m

【答案】：B77、（2019年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为()天。

A.10

B.12

C.16

D.18

【答案】：D78、重力坝坝轴线一般布置成（）。

A.曲线

B.直线

C.折线

D.抛物线

【答案】：B79、可用于输送浓硝酸、强碱等介质，但焊接难度大的有色金属管是（）。

A.铅及铅合金管

B.铜及铜合金管

C.铝及铝合金管

D.钛及钛合金管

【答案】：D80、高层建筑发生火灾时，必须以（）为主。

A.消防车灭火

B.飞机灭火

C.自救

D.低位水箱灭火

【答案】：C81、（2016年真题）机械设备按使用范围可分为通用机械设备和专用机械设备，下列设备中，属于专用机械设备的是（）。

A.铸造设备

B.锻压设备

C.过滤设备

D.压缩机

【答案】：C82、（2020年真题）建设工程造价管理的关键是在（）阶段。

A.设计和施工

B.施工和竣工结算

C.招标和施工

D.前期决策和设计

【答案】：D83、（2017年真题）土石方在填筑施工时应（）。

A.先将不同类别的土搅拌均匀

B.采用同类土填筑

C.分层填筑时需搅拌

D.将含水量大的黏土填筑在底层

【答案】：B84、测定轴心抗压强度的标准试件的具体尺寸是（）。

A.150mm×150mm×300mm

B.150mm×150mm×150mm

C.100mm×100mm×100mm

D.150mm×150mm×200mm

【答案】：A85、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务

B.未按约定支付工程价款

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

D.不履行合同约定的协助义务

【答案】：A86、与马氏体型不锈钢相比，奥氏体型不锈钢的特点为（）。

A.具有较高的硬度和耐磨性

B.韧性较差

C.可采用热处理方法提高强度

D.具有良好的焊接性能

【答案】：D87、下列选项中，不属于钎焊特点的是（）。

A.引起的应力和变形小

B.对热源要求高

C.钎焊接头强度一般比较低

D.工艺过程简单

【答案】：B88、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。

A.通知后

B.批准后

C.授权后

D.“无意见”表示后

【答案】：D89、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。

A.5.92

B.5.95

C.6.02

D.6.05

【答案】：D90、下列关于褶皱构造说法正确的是（）。

A.当地面遭受剥蚀，在向斜褶曲轴部出露的是较老的岩层

B.背斜褶曲是岩层向下拱起的弯曲

C.岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

D.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造

【答案】：D91、（2016年真题）依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述。对于附录G通风空调工程。其基本安装高度为（）。

A.3.6m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】：C92、在一般的压缩空气站中，最广泛采用的压缩机是（）。

A.活塞式空气压缩机

B.轴流式空气压缩机

C.回转式空气压缩机

D.往复式空气压缩机

【答案】：A93、设计方案的评价方法主要包括（）。

A.多指标法、单指标法以及单因素评分法

B.多指标法、多因素评分法、功能成本法

C.多指标法、单指标法以及多因素评分法

D.多指标法、功能成本法以及多因素评分法

【答案】：C94、下列对于混凝土强度叙述正确的是（）。

A.测试混凝土立方体抗压强度的试块尺寸为100mm的立方体

B.混凝土在工作时，一般需要依靠其抗拉强度

C.在水泥强度等级相同情况下，水灰比愈大，立方体抗压强度愈低

D.在道路和机场工程中，混凝土抗压强度是结构设计和质量控制的重要指标，而抗折强度作为参考强度指标

【答案】：C95、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。

A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行

【答案】：C96、建设工程采用平行承包模式的特点是（）

A.有利于缩短建设工期

B.不利于控制工程质量

C.业主组织管理简单

D.工程造价控制难度小

【答案】：A97、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法

【答案】：D98、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D99、机械设备的分类按照使用范围可分为（）。

A.通用机械设备和专用机械设备

B.通用机械设备和定型设备

C.动力机械和非动力机械

D.液体介质输送和固体介质输送

【答案】：A100、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。

A.按照索赔的合同当事人不同分类

B.按索赔的目的和要求分类

C.按索赔事件的性质分类

D.按照索赔的金额大小分类

【答案】：A101、装配整体式结构中，后浇混凝土施工，同一配合比的混凝土，同一楼层应制作不少于（）组标准养护试件。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B102、能够消除应力、细化组织、改善切削加工性能，将钢件加热到适当温度，保持一段时间后在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺的热处理工艺是（）。

A.退火工艺

B.淬火工艺

C.回火工艺

D.正火工艺

【答案】：D103、（2017年真题）建设工程采用平行承包模式的特点是（）。

A.有利于缩短建设工期

B.不利于控制工程质量

C.业主组织管理简单

D.工程造价控制难度小

【答案】：A104、对于忌油系统脱脂，符合要求的是（）。

A.脱脂溶剂可采用四氯化碳、精馏酒精、三氯乙烯和二氯乙烷

B.对有明显油渍或锈蚀严重的管子应先酸洗后再脱脂

C.脱脂后应自然蒸发清除残液

D.有防锈要求的脱脂件宜在干燥的环境下保存

【答案】：A105、工程项目管理组织机构（）形式具有管理业务专门化，可提高工作质量，但容易形成多头领导。

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

【答案】：B106、（2011年真题）关于空心桥墩构造的说法，正确的是（）。

A.钢筋混凝土墩身壁厚不小于300mm

B.墩身泄水孔直径不宜大于200mm

C.空心墩应按构造要求配筋

D.沿墩身每600mm设置横隔板

【答案】：A107、下列关于桩基础说法正确的是（）。

A.适用于当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深

B.是桥涵墩台常用的基础形式

C.由管柱群和钢筋混凝土承台组成

D.属于浅基础

【答案】：A108、某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67

【答案】：C109、高强混凝土抗折强度约为立方体的抗压强度的（）。

A.1/15～1/18

B.1/8～1/12

C.1/18～1/24

D.1/20～1/24

【答案】：B110、在英国建设工程标准合同体系中，（）体系是主要合同体系之一。

A.ACA

B.JCT

C.AIA

D.ICE

【答案】：B111、CO2气体保护焊具有的特点是（）。

A.焊接生产效率高

B.焊接质量低

C.焊缝表面成形较好

D.适合焊易氧化的有色金属

【答案】：A112、根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（）的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚

B.以不正当手段获准注册

C.死亡或者丧失民事行为能力

D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用

【答案】：B113、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A114、下列关于现浇混凝土楼板的说法，不正确的是（）。

A.长短边比值＜3，四边支承的为单向板

B.厨房、厕所常采用现浇钢筋混凝土板式楼板

C.井字形肋楼板的肋高一般为180～250mm

D.无梁楼板适用于荷载较大、管线较多的商店和仓库等

【答案】：A115、下列不属于底孔导流缺点的是（）。

A.挡水建筑物上部的施工可以不受水流干扰

B.坝体内设置了临时底孔，使钢材用量增加

C.导流流量往往不大

D.若封堵不好会影响坝的整体性

【答案】：A116、具有综合力学性能、耐低温冲击韧性、焊接性能和冷热压加工性能良好的特性，可用于建筑结构、化工容器和管道、起重机械和鼓风机的结构钢为（）。

A.Q235

B.Q375

C.Q345

D.Q390

【答案】：C117、以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（）。

A.事务型办公系统

B.信息管理型办公系统

C.决策支持型办公系统

D.系统科学型办公系统

【答案】：A118、对项目全过程的管理目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行预测和决策，并作为指导项目管理工作纲领性文件的是()。

A.施工组织总设计

B.单项工作施工组织设计

C.施工项目管理规划

D.施工项目管理实施规划

【答案】：C119、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。

A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数

B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数

C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数

D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

【答案】：B120、可获得高强度、较高的弹性极限和韧性，主要用于重要结构零件的热处理是（）。

A.去应力退火

B.正火

C.淬火

D.高温回火

【答案】：D121、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B122、当燃气管道的焊缝无损探伤检测无设计规定时,应对每一焊工所焊焊缝焊口进行抽查检测,抽查数量应不小于焊口总数的（）。

A.15%

B.30%

C.50%

D.100%

【答案】：A123、根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)，上口宽小于或等于16m的梯形断面、长条形的渠道土方工程，所属的项目名称为（）

A.一般土方开挖

B.渠道土方开挖

C.沟、槽土方开挖

D.柱坑土方开挖

【答案】：B124、下列选项中，（）不是淤泥及淤泥质土的特性。

A.高含水量

B.高渗透性

C.高压缩性

D.高孔隙性

【答案】：B125、年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（）。

A.4.00%

B.4.04%

C.4.07%

D.4.12%

【答案】：B126、高的爆破强度和内表面清洁度、具有良好的耐疲劳抗震性，适于冷冻设备、电热电器工业中的刹车管、燃料管、润滑油管、加热器或冷却器管，此管材为（）。

A.直缝电焊钢管

B.单面螺旋缝钢管

C.双面螺旋缝钢管

D.双层卷焊钢管

【答案】：D127、不具备直接灭火的能力，一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用，起到防止火灾蔓延的作用的灭火系统是（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.水幕系统

C.自动喷水预作用系统

D.重复启闭预作用灭火系统

【答案】：B128、适用于网络流量较大的高速网络协议应用的网络传输介质是（）。

A.屏蔽式双绞线

B.非屏蔽式双绞线

C.粗缆线

D.细缆线

【答案】：A129、主要道路与次要道路交叉，或一条尽头式的路与另一条路搭接时，适宜采用的平面交叉形式是（）。

A.十字形

B.X形

C.T形

D.环形

【答案】：C130、根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是（）。

A.竹木地板

B.花岗岩楼地面

C.塑料板楼地面

D.楼地面化纤地毯

【答案】：B131、（2019年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A132、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（）。

A.统一编制表格及编制方法

B.统一计算口径、计量单位和小数点位数

C.统一项目划分和工程量计箅规则

D.统一名称、专业用语和符号代码

【答案】：C133、根据《民法典（合同编）》，依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，则（）。

A.不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力

B.影响合同的生效时间

C.合同不成立

D.视为合同生效

【答案】：A134、有关道路停车场的设置正确的是（）。

A.大、中型停车场的出入口至少要设置3个

B.小型停车场只有一个出入口时，其宽度不得小于9m

C.机动车出入口距学校、医院应大于50m

D.机动车出入口距人行过街天桥应大于30m

【答案】：B135、钢中主要化学元素为铁，还含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等元素，其中对钢材有害的元素是（）。

A.硅

B.磷

C.碳

D.氧

【答案】：B136、高压钢管验收时，当管子外径大于或等于（）mm时作压扁试验。

A.20

B.25

C.30

D.35

【答案】：D137、路面结构层以下0.8m或1.2m范围内的路基部分叫（）

A.上路堤

B.下路堤

C.路床

D.路堑

【答案】：C138、（2015年考题）计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）。

A.—定是关键工作

B.总时差为零

C.总时差等于自由时差

D.自由时差为零

【答案】：C139、主要对土石方或散状物料进行切削或短距离搬运，是一种自行铲土、运输的机械是（）。

A.推土机

B.铲运机

C.挖掘机

D.装载机

【答案】：A140、建设工程造价管理的关键阶段是在（）阶段。

A.施工阶段

B.施工和竣工阶段

C.招标和施工阶段

D.前期决策和设计阶段

【答案】：D141、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】：D142、（2021年真题）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。

A.招标文件不需要发包人批准

B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案

C.组织招标的费用由承包人承担

D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

【答案】：C143、布置简单，基建投资少，运行管理方便，是热网最普遍采用的形式，此种管网布置形式为（）。

A.平行管网

B.辐射管网

C.枝状管网

D.环状管网

【答案】：C144、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为（）。

A.预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项

B.预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目

C.现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算

D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算

【答案】：A145、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35

【答案】：D146、按桥梁结构类型分类时，（）充分发挥了高强钢缆的抗拉性能，使其结构自重较轻，能以较小的建筑高度跨越其他任何桥型无法比拟的特大跨度。

A.梁式桥

B.拱式桥

C.刚构桥

D.悬索桥

【答案】：D147、关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算承包人审核

C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】：D148、以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。

A.资本金现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.投资现金流量表

【答案】：D149、除石拱涵外，一般将涵洞的基础埋在允许承压应力为（）kPa以上的天然地基上。

A.100

B.150

C.200

D.300

【答案】：C150、混凝土配合比的基本要求中不包括（）。

A.满足结构物设计的强度等级要求

B.满足混凝土施工的和易性要求

C.满足结构物混凝土所处环境耐久性要求

D.满足凝结时间的要求

【答案】：D151、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】：D152、焊接接头的基本类型可归纳为五种，不属于基本类型的接头是（）。

A.T型接头

B.角接接头

C.端接接头

D.套管接头

【答案】：D153、喷射井点降水一般适用于渗透系数为（）m/d地层。

A.100～350

B.10～150

C.3～50

D.＜5

【答案】：C154、下列属于爬罐法的施工特点的是（）。

A.下部出渣安全性好

B.施工设备简易，成本低

C.成本低，效率高

D.安全问题突出

【答案】：A155、在变配电系统中，使仪表和继电器标准化，降低仪表及继电器的绝缘水平，简化仪表构造的重要设备是（）。

A.断路器

B.隔离开关

C.熔断器

D.互感器

【答案】：D156、路基地表排水设施中，高速公路蒸发池距离路基原则上应不小于()，且必须设置梳形盖板。

A.5m

B.20m

C.30m

D.50m

【答案】：C157、不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于电站冷却水系统的大口径阀门类型为()。

A.蝶阀

B.截止阀

C.闸阀

D.旋塞阀

【答案】：A158、下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。

A.流水节拍和流水步距

B.流水步距和流水强度

C.流水强度和流水段

D.流水段和流水节拍

【答案】：A159、以下对于总线型以太网中使用的50Ω细同轴电缆说法正确的是（）。

A.用于数字传输

B.属宽带同轴电缆

C.最大传输距离为1000m

D.传输带宽可达1GHz

【答案】：A160、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（）。

A.机械台班消耗定额

B.行业通用定额

C.投资估算指标

D.补充定额

【答案】：C161、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3＝1000L）

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00

【答案】：C162、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.374.49

【答案】：D163、适用于工业、民用、国防及其他如高温、腐蚀、核辐射、防爆等恶劣环境中；也适用于工业、民用建筑的消防系统、救生系统等必须确保人身和财产安全的场合的电缆是（）。

A.阻燃电缆

B.耐火电缆

C.矿物绝缘电缆

D.母线

【答案】：C164、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付

B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

【答案】：C165、桥梁钻孔桩基础的桩基检测费用属于（）。

A.施工辅助费

B.企业管理费

C.临时设施费

D.竣（交）工验收试验检测费

【答案】：A166、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

【答案】：A167、用于化工厂制冷装置保冷，该结构施工方便，工艺简单、施工效率高、且不受绝热面几何形状限制，无接缝，整体性好。该绝热层为（）。

A.绑扎绝热层

B.钉贴绝热层

C.喷塑绝热层

D.闭孔橡胶挤出发泡材料

【答案】：C168、下列关于混凝土立模面积工程量计算的说法错误的是（）。

A.定额中已考虑模板露明系数，计算工程量时不再考虑

B.支撑模板的立柱、围令、桁（排）架及铁件等已含在定额中，不再计算

C.各式隧洞衬砌模板及涵洞模板的堵头和键槽模板已按一定比例摊入概算定额中，不再单独计算立模面积

D.对于悬空建筑物的模板，定额计算包括承重梁以下的支撑结构

【答案】：D169、根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)，一般坡面石方开挖的适用范围为（）

A.设计倾角大于20°，且垂直于设计面的平均厚度小于或者等于3m

B.设计倾角小于20°，且垂直于设计面的平均厚度小于或者等于3m

C.设计倾角大于20°，且垂直于设计面的平均厚度小于或者等于5m

D.设计倾角小于20°，且垂直于设计面的平均厚度小于或者等于5m

【答案】：C170、为静定结构，其各跨独立受力的桥梁是（）。

A.连续梁桥

B.悬索桥

C.斜拉桥

D.简支梁桥

【答案】：D171、采用锤击法打预制钢筋混凝土桩，方法正确的是（）。

A.桩重大于2t时，不宜采用“重锤低击”施工

B.桩重小于2t时，可采用1.5～2倍桩重的桩锤

C.桩重大于2t时，可采用桩重2倍以上的桩锤

D.桩重小于2t时，可采用“轻锤高击”施工

【答案】：B172、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。

A.行业基准收益率

B.同期国债利率

C.同期地方政府债券收益率

D.同期当地社会平均利润率

【答案】：C173、关于室外消火栓布置及安装，说法错误的有（）。

A.按其安装场合可分为地上式和地下式，地上式又分为湿式和干式。

B.地上湿式室外消火栓适用于气温较高地区，地上干式室外消火栓和地下式室外消火栓适用于气温较寒冷地区。

C.按消火栓进水口与市政管网连接方式分为承插式和法兰式，承插式消火栓压力1.6MPa，法兰式消火栓压力1.0MPa；进水口规格可分为DN100和DN150两种。

D.按其用途可分为普通型消火栓和特殊型消火栓。特殊型有泡沫型、防撞型、调压型、减压稳压型之分。

【答案】：C174、早强水泥砂浆锚杆的药包直径比钻孔直径（）。

A.小20mm左右

B.小10mm左右

C.大20mm左右

D.大10mm左右

【答案】：A175、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于实心砖墙工程量的计算，说法错误的是（）。

A.扣除嵌入墙内钢筋混凝土柱所占的体积

B.不扣除梁头所占的体积

C.凸出墙面的挑檐并入墙体体积内计算

D.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算

【答案】：C176、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日

【答案】：A177、混凝土路面横缝设置与施工中，当不得不调整板长时，最大板长不宜大于（）m。

A.板宽

B.4

C.5

D.6

【答案】：D178、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。

A.数据统计法计算建设工程经济指标

B.数据统计法计算工程量指标

C.数据统计法计算工料消耗量指标

D.数据统计法计算工料价格指标

【答案】：D179、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是()。

A.水土保持、城市绿化费用

B.产权不归属本单位的专用道路建设费

C.报废工程建设费

D.产权归本单位的一些管道建设费

【答案】：B180、（2019年真题）企业通过发行债券进行筹资的优点（）。

A.降低企业总资金成本

B.发挥财务杠杆作用

C.提升企业经营灵活性

D.减少企业财务风险

【答案】：B181、对焊法兰的特点（）。

A.适用于工况比较苛刻的场合

B.安装拆卸不方便

C.压力范围使用窄

D.易于对中

【答案】：A182、某期间，市场无风险报酬率为10%，平均风险股票必要报酬率为15%，某公司普通股β为1.25，留存收益的资金成本为（）。

A.10%

B.15%

C.16.25%

D.18.75%

【答案】：C183、（2016年真题）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于项目特征，说法正确的是（）。

A.项目特征是编制工程量清单的基础

B.顶目特征是确定工程内容的核心

C.项目特征是项目自身价值的本质特征

D.项目特征工程结算的关键依据

【答案】：C184、路基石方开挖，适用于结构均匀致密的硬土、次坚石和坚石、量大而集中的石方施工，常采用的装药形式为（）。

A.集中药包

B.分散药包

C.药壶药包

D.坑道药包

【答案】：C185、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。

A.任何工作的质量或其他特性的改变

B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变

C.合同中任何工作的工程量的变化

D.实施工程的顺序或时间安排的改变

【答案】：C186、根据我国民法典合同编内容的规定，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（）履行。

A.给付货币的，在给付货币一方

B.交付不动产的，在不动产所在地

C.交付动产的，在给付动产所在地

D.在订立合同所在地

【答案】：B187、关于地震烈度的说法，不正确的是（）。

A.地震烈度分为基本烈度、建筑场地烈度和设计烈度

B.基本烈度代表一个地区的平均地震烈度

C.建筑场地烈度相对基本烈度可以降低也可以提高

D.设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度

【答案】：B188、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）

A.分部分项工程费=Σ分部分项工程量×工料单价

B.措施项目费=Σ措施项目工程量×措施项目工料单价

C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费

D.单项工程造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金

【答案】：C189、（2015年真题）用于普通混凝土的砂，最佳的细度模数为（）。

A.3.7～3.1

B.3.0～2.3

C.2.2～1.6

D.1.5～1.0

【答案】：B190、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17

【答案】：B191、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A.政府直接投资的项目

B.采用资本金注入方式的政府投资项目

C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

【答案】：C192、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理

【答案】：B193、（2007年真题）已知某砖外墙中心线总长60m，设计采用毛石混凝土基础，基础底层标高－1.4m，毛石混凝土与砖砌筑的分界面标高-0.24m，室内地坪±0.00m，墙顶面标高3.3m，厚0.37m，按照《建设工程工程量清单计量规范》计算规则，则砖墙工程量为（）。

A.67.93m3

B.73.26m3

C.78.59m3

D.104.34m3

【答案】：C194、重交通以上等级道路、城市快速路、主干路路面工程中，应采用（）配置。

A.硅酸盐水泥

B.矿渣硅酸盐水泥

C.火山灰硅酸盐水泥

D.粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】：A195、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.100

B.125

C.250

D.200

【答案】：C196、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是（）。

A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价×9%

B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%

C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人

D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

【答案】：D197、钢中碳的含量超过1.00%时，钢材的性能表现为()。

A.塑性大

B.强度下降

C.硬度大

D.易于加工

【答案】：B198、在建设工程施工活动中，落实施工安全生产主体责任的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B199、（2018年真题）借助于运动的上刀片和固定的下刀片进行切割的机械为（）。

A.剪板机

B.弓锯床

C.螺纹钢筋切断机

D.砂轮切割机

【答案】：A200、混凝土重力坝坝体混凝土抗压设计龄期一般采用（）。

A.90d

B.80d

C.100d

D.28d

【答案】：A201、（2019年真题）关于桥梁计算跨径、标准跨径、净跨径、总跨径，以下概念描述错误的是（）。

A.计算跨径，设支座的桥涵指桥跨结构在相邻两个支座中心之间的水平距离，不设支座的桥涵（如拱桥、刚构桥、箱涵）指上下部结构相交面间的水平距离

B.净跨径，设支座的桥涵为相邻两墩台身顶内缘之间的水平距离。不设支座的桥涵为上下部结构相交处内缘间的水平距离

C.总跨径即净跨径之和

D.标准跨径，梁式桥、板式桥涵以两个桥（涵）墩中线之间的距离或桥（涵）墩中线与台背前缘之间的距离为准；拱式桥涵、箱涵、圆管涵则以净跨径为准

【答案】：A202、下列支座形式中，对于宽桥、曲线桥和斜桥具有特别的适应性的是（）。

A.切线式钢支座

B.辊轴钢支座

C.橡胶支座

D.活动式支座

【答案】：C203、（2016年真题）下列导致滑坡的因素中最普通最活跃的因素是（）。

A.地层岩性

B.地质构造

C.岩体结构

D.地下水

【答案】：D204、铝合金管道保温时不得使用的碱性材料有石棉绳、石棉板和（）。

A.玻璃棉

B.硅藻土

C.矿渣棉

D.硅纤维

【答案】：A205、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。

A.可行性研究报告

B.初步设计文件

C.资金申请报告

D.项目申请报告

【答案】：D206、生产性建设项目的总投资包括（）。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】：C207、()的压实不适宜采用光轮振动碾。

A.黏土

B.堆石

C.碎石

D.沥青混凝土

【答案】：A208、在项目融资活动中，SPC是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPC的是（）。

A.BOT和TOT

B.ABS和TOT

C.BOT和PFI

D.ABS和BOT

【答案】：B209、（2019年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案由（）专业技术部门组织审核。

A.建设单位

B.监理单位

C.监督机构

D.施工单位技术部门

【答案】：D210、下列不属于常用的水利工程施工机械的是（）。

A.土石方机械

B.钻孔灌浆机械

C.路面工程机械

D.工程船舶

【答案】：C211、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。

A.投资各方现金流量表

B.资本金现金流量表

C.投资现金流量表

D.财务计划现金流量表

【答案】：C212、（2016年真题）具有全封闭式的机壳，被输送的物料在机壳内移动，不污染环境，能防止灰尘逸出的固体输送设备是（）。

A.平型带式输送机

B.转斗式输送机

C.鳞板输送机

D.埋刮板输送机

【答案】：D213、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】：A214、下列关于绝热材料的说法错误的是（）。

A.绝热材料防止室外热量进入室内

B.主要用于墙体及屋顶、热工设备及管道、冷藏库等工程

C.保温材料控制室内热量外流

D.沥青属于绝热材料

【答案】：D215、适用于大面积的孔隙性或裂隙性渗漏的防渗措施是（）。

A.铺盖

B.隔离

C.帷幕灌浆

D.截水墙

【答案】：A216、（2020年真题）福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C217、（2019年真题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.信息管理技术人才

【答案】：B218、具有明显的断开间隙和简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流，该电气设备是（）。

A.高压断路器

B.高压负荷开关

C.高压隔离开关

D.高压熔断器

【答案】：B219、如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（）。

A.1.0%～2.0%

B.2.0%～3.0%

C.3.0%～4.0%

D.3.0%～5.0%

【答案】：D220、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。

A.工程项目投标总价汇总表

B.单项工程投标报价汇总表

C.单位工程投标报价汇总表

D.投标总价

【答案】：C221、某机械化吊装设备，行驶通过性能，机动性强，行驶速度高，可快速转移，特别适应于流动性大、不固定的作业场所。这种起重机为（）。

A.移动塔式起重机

B.履带起重机

C.轮胎起重机

D.汽车起重机

【答案】：D222、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。

A.通货膨胀

B.资金时间价值

C.建设期利息

D.建设期长短

【答案】：B223、关于顶管开挖的分类，下列说法错误的是（）。

A.按顶管口径大小可分为大口径、中口径、小口径和微型顶管

B.按一次顶进长度可分为普通距离顶管和长距离顶管

C.按管材可分为钢筋混凝土顶管、钢管顶管以及其他材料的顶管

D.按顶管机的破土方式可分为直线顶管和曲线顶管

【答案】：D224、根据《工业金属管道工程施工规范》(GB50235--2010)的规定，管道安装完毕、热处理和无损检测合格后，应对管道系统进行（）。

A.维修

B.密封试验

C.检验

D.压力试验

【答案】：D225、室内气压水罐给水系统中，用户对水压没有特殊要求时，一般常采用气压给水设备的类型为（）。

A.变压式

B.定压式

C.调压式

D.隔膜式

【答案】：A226、（2014年考题）价值工程的目标是（）

A.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能

B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能

C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果

D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果

【答案】：A227、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。

A.6000

B.6300

C.6378

D.6615

【答案】：C228、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。

A.合同工程量偏差超过15%

B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10%

D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化

【答案】：B229、可用于有高温要求的工业车间大体积混凝土构件的水泥是（）。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥

D.火山灰质硅酸盐水泥

【答案】：C230、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位

【答案】：A231、关于水库塌岸，下列说法错误的是（）。

A.水库回水，易发生塌岸

B.库岸越高陡、库岸线曲率越小、切割愈破碎，愈容易产生塌岸

C.库岸带良好的植被，可减弱水库塌岸

D.坚硬岩石和部分半坚硬岩石抗冲蚀性强，一般不易形成水库塌岸

【答案】：B232、钢按()分类，可分为非合金钢、低合盒钢和合金钢。

A.化学成分

B.主要质量等级

C.用途

D.冶炼方法

【答案】：A233、在基槽开挖的过程中局部地段突然出现严重流沙时，可立即（）阻止流沙。

A.人工降低地下水位

B.打板桩

C.抛入大块石

D.化学加固

【答案】：C234、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D235、下列选项中，属于有机压电材料传感器的压电材料的为（）。

A.钛酸钡

B.锆钛酸铅

C.聚二氟乙烯

D.单晶石英晶体

【答案】：C236、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箄价格应分别为（）元/t。

A.2280,2520

B.2310,2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】：C237、关于公路中央分隔带防眩树的说法，正确的是()

A.防眩树的株高在1.0～1.5m

B.防眩树种植主要采取不遮光绿篱式和半遮光散栽式两种方式

C.防眩树株距是在车辆高速行驶的线性环境下，依据车灯光的扩散角、行车速度和人的动视觉三者之间的关系来确定

D.防眩树具有抗旱、抗高温等特点，但其易遭病虫

【答案】：C238、（2016年考题）关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本是指资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金成本一般只表现为时间的函数

D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数

【答案】：B239、母线安装中，焊接采用（）。

A.等离子

B.气割焊

C.氩弧焊

D.绝缘焊

【答案】：C240、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。

A.厂房展开面积

B.建筑周长与建筑面积比

C.建筑系数

D.建筑体积

【答案】：C241、（2013年真题）填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于（）。

A.地面横坡陡缓

B.基地土层松实

C.填方高度大小

D.填料土体性质

【答案】：D242、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.12.72

B.29.0

C.33.64

D.34.72

【答案】：D243、砂浆的稠度越大，说明砂浆的（）。

A.保水性越好

B.黏结力越强

C.强度越小

D.流动性越大

【答案】：D244、下列对悬式和伞式立式水轮发电机的描述错误的是（）。

A.悬式水轮发电机推力轴承损耗较小，装配方便

B.悬式水轮发电机机组较大，消耗钢材多

C.伞式水轮发电机推力轴承直径较小

D.伞式水轮发电机上机架