地混凝土施工合同范本

地混凝土施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三，身份证号码：110101XXXXXXXXXX。

甲方联系方式：010-XXXXXXXX。

甲方是一家依法注册成立的房地产开发企业，具备完整的法人资格。公司主营业务为房地产开发、销售及物业管理，拥有丰富的项目开发经验和稳定的客户资源。本次与乙方合作，旨在通过乙方的专业技术服务，确保XX项目混凝土施工的顺利进行，满足项目建设的质量、进度及安全要求。甲方在合同履行过程中，将负责提供施工所需的场地、设备基础及部分原材料，并监督施工过程，确保工程符合设计规范及相关法律法规。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四，身份证号码：220202XXXXXXXXXX。

乙方联系方式：021-XXXXXXXX。

乙方是一家具备一级施工资质的专业建筑工程企业，主营业务涵盖混凝土施工、市政工程及钢结构安装等领域，拥有先进的施工设备、专业的技术团队和丰富的项目经验。在过去的合作中，乙方已成功完成多个大型项目的混凝土施工任务，积累了较高的行业口碑和客户满意度。本次与甲方合作，乙方将根据甲方提供的施工图纸及要求，提供高质量的混凝土供应及现场浇筑服务，确保工程按照合同约定的标准完成。乙方承诺在合同履行过程中，严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保施工安全、质量达标，并按时完成工程任务。

###合作背景或前提条件

本合同签订的背景基于XX房地产开发有限公司（甲方）正在推进的XX项目，该项目位于XX市XX区，总建筑面积约XX万平方米，包括住宅、商业及配套公共设施。为确保项目建设的顺利进行，甲方需完成大量混凝土施工任务，包括基础浇筑、主体结构施工及装饰工程中的特殊混凝土应用。鉴于甲方在项目管理和资源协调方面的专业性，以及乙方在混凝土施工领域的专业技术优势，双方经友好协商，决定建立合作关系，由乙方负责XX项目的混凝土供应及现场浇筑服务。

本合同的前提条件为：

1.甲方已向乙方提供完整的施工图纸、技术规范及工程量清单，并确保相关资料的准确性；

2.乙方已根据甲方需求配备充足的施工设备、技术人员和原材料，并具备按时完成工程任务的能力；

3.双方已就混凝土的型号、强度等级、供应量及施工时间达成一致，并明确各自的权责边界；

4.本合同项下的工程款项将按照约定支付，且甲方需提供必要的施工条件及协调支持，确保乙方顺利开展作业。

双方基于平等互利、诚实信用的原则，通过本合同明确合作内容、权利义务及违约责任，以保障XX项目混凝土施工的顺利进行，并为后续工程结算及纠纷处理提供法律依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在XX项目混凝土施工过程中的权利与义务，确保混凝土供应及现场浇筑工作的顺利进行，并最终达到工程建设的质量、进度和安全标准。具体范围包括：

1.乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，负责XX项目所需混凝土的生产、运输及现场浇筑服务；

2.混凝土的型号、强度等级、配合比等参数应符合设计要求和国家相关标准，具体技术指标由甲方在合同附件中详细列明；

3.乙方需按照合同约定的供应计划及施工进度，及时完成混凝土的交付及浇筑任务，确保满足项目建设的连续性需求；

4.乙方需负责施工现场的管理，确保施工安全，并承担因自身原因导致的工程质量问题及事故责任；

5.甲方负责提供施工所需的场地、设备基础及部分原材料（如骨料、外加剂等），并协调解决施工过程中遇到的第三方障碍问题；

6.双方共同监督工程质量的验收过程，并依据合同约定处理工程款结算及争议事宜。

本合同范围涵盖混凝土从生产到浇筑的全过程，涉及技术标准、供应计划、施工管理、质量验收等多个环节，旨在通过双方的紧密合作，实现XX项目混凝土施工的标准化、高效化及安全化。

第二条定义

1.“混凝土”指由水泥、骨料、水及外加剂按一定比例混合搅拌而成的建筑材料，其型号、强度等级等技术参数应符合合同附件及国家相关标准；

2.“施工图纸”指甲方提供的用于指导混凝土施工的技术文件，包括结构设计图、施工平面图及专项施工方案等；

3.“工程量清单”指甲方根据施工图纸编制的混凝土需求数量及规格明细表，作为乙方供应及结算的依据；

4.“供应计划”指双方根据项目进度安排制定的混凝土交付时间表，包括每个施工阶段的供应量及浇筑时间；

5.“质量标准”指混凝土施工必须符合的国家及行业标准，以及设计要求的特定技术指标；

6.“违约责任”指任何一方违反合同约定时应承担的赔偿责任及法律责任，具体内容见本合同相关条款；

7.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，导致合同无法履行或部分无法履行。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1甲方的权力：

1.1.1甲方有权对乙方的混凝土生产、运输及浇筑过程进行监督，确保施工符合设计要求及合同约定；

1.1.2甲方有权要求乙方提供混凝土生产过程中的原始记录、检验报告等技术资料，并审核其真实性及完整性；

1.1.3在乙方违反合同约定时，甲方有权要求乙方限期整改，并有权根据情节严重程度采取暂停支付工程款、解除合同等措施；

1.1.4甲方有权指定第三方对混凝土质量进行抽检，检验结果作为判定质量是否符合标准的最终依据；

1.1.5对于乙方因施工原因造成的场地损坏或设备污染，甲方有权要求乙方承担修复或清理费用。

1.2甲方的义务：

1.2.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸、工程量清单及技术规范，并保证资料的准确性及完整性，如有错误或遗漏，甲方应承担由此造成的损失；

1.2.2甲方应按时向乙方支付工程款，支付进度应与混凝土供应及浇筑进度相匹配，具体支付方式及比例由双方在合同附件中详细约定；

1.2.3甲方应负责提供施工现场的必要条件，包括施工用水、用电及临时设施，并协调解决施工过程中遇到的第三方障碍问题，确保乙方顺利开展作业；

1.2.4甲方应在混凝土浇筑前对施工场地进行验收，确认场地符合施工要求后方可通知乙方进入作业；

1.2.5甲方应配合乙方进行混凝土质量的验收工作，并在验收合格后签署验收文件，作为工程款结算的依据。

2.乙方的权力和义务：

2.1乙方的权力：

2.1.1乙方有权要求甲方提供完整的施工图纸、工程量清单及技术规范，并有权在施工前对相关资料进行审核，确保其符合施工要求；

2.1.2乙方有权要求甲方按时支付工程款，如甲方逾期支付，乙方有权根据合同约定采取暂停施工、收取滞纳金等措施；

2.1.3乙方有权在施工过程中对甲方提供的场地、设备基础及原材料进行验收，如发现不符合要求，有权要求甲方整改或更换；

2.1.4乙方有权要求甲方配合进行混凝土质量的验收工作，如甲方无正当理由拒绝验收，乙方有权视为验收合格，但甲方应承担由此产生的责任；

2.1.5对于甲方因违约行为造成的损失，乙方有权要求甲方赔偿损失，并有权从工程款中优先扣除相应款项。

2.2乙方的义务：

2.2.1乙方应严格按照合同约定的混凝土型号、强度等级及配合比进行生产，确保混凝土质量符合国家及行业标准，并承担因质量问题导致的全部责任；

2.2.2乙方应按照合同约定的供应计划及施工进度，及时完成混凝土的交付及浇筑任务，并承担因延误进度造成的损失；

2.2.3乙方应负责混凝土生产、运输及浇筑过程中的安全管理，配备必要的安全设施及人员，并承担因自身原因导致的安全事故责任；

2.2.4乙方应负责施工现场的管理，保持施工环境整洁，并承担因施工原因造成的场地损坏或设备污染的修复或清理费用；

2.2.5乙方应向甲方提供混凝土生产过程中的原始记录、检验报告等技术资料，并保证资料的真实性及完整性，如有虚假或遗漏，乙方应承担由此造成的损失；

2.2.6乙方应在混凝土浇筑前对施工场地进行自查，确认场地符合施工要求后方可进入作业，如因乙方未进行自查导致的施工问题，乙方应承担相应责任；

2.2.7乙方应配合甲方进行混凝土质量的验收工作，并在验收合格后签署验收文件，作为工程款结算的依据。如乙方拒绝配合验收，甲方有权委托第三方进行检验，检验结果作为判定质量是否符合标准的最终依据。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的混凝土总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含混凝土的生产、运输、浇筑及相应的技术服务费用，但不包括甲方提供的设备基础及部分原材料的费用。

2.混凝土单价根据XX项目工程量清单及市场价格确定，具体单价表作为本合同附件三，具有同等法律效力。如遇市场价格波动，双方应在合同履行前协商调整单价，协商不成的，按市场平均水平调整。

3.付款方式采用分期支付，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订后X日内，甲方支付总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元；

（2）首期混凝土浇筑完成并经甲方验收合格后X日内，甲方支付总价款的XX%作为进度款，即人民币XX元；

（3）工程竣工验收合格后X日内，甲方支付总价款的XX%作为结算款，即人民币XX元；

（4）剩余XX%作为质保金，即人民币XX元，甲方在工程竣工验收合格后X年内无息返还。

4.甲方应将工程款支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：

开户名称：XX建筑工程有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXX

5.乙方在收到甲方支付的资金后，应开具等额的增值税发票，甲方凭发票及相关验收文件办理付款手续。如乙方未按时开具发票，甲方有权延迟支付相应款项。

6.付款过程中产生的银行手续费由乙方承担。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至XX项目混凝土施工及质保期结束之日止，共计XX个月。

2.混凝土供应及浇筑的具体时间安排如下：

（1）预付款支付完成后X日内，乙方应开始混凝土的生产准备工作；

（2）首期混凝土浇筑时间应与XX项目主体结构施工进度同步，具体浇筑计划由双方根据施工进度表协商制定，并提前X日通知对方；

（3）混凝土浇筑应按照施工图纸及工程量清单的要求完成，总浇筑量约为XX立方米，具体分阶段浇筑量由双方根据实际施工情况调整；

（4）乙方应在每个浇筑完成后X日内提供混凝土质量检验报告，并提交甲方备案。检验报告应包括混凝土抗压强度、抗折强度、凝结时间等关键指标，所有指标必须符合国家GB/T14902-2012标准。

3.质保期为工程竣工验收合格后X年，乙方应在质保期内对混凝土出现的非设计缺陷问题提供免费修复服务。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

1.1若甲方未按时支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额XX%的违约金，违约金上限不超过预付款总额的XX%。逾期超过X日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失金额包括但不限于乙方已产生的生产成本、运输费用及闲置设备折旧费。

1.2若甲方未按时支付进度款或结算款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付金额XX%的违约金，违约金上限不超过应付未付金额的XX%。逾期超过X日，乙方有权暂停施工，直至甲方付清款项。因甲方延迟付款导致的工期延误，工期相应顺延，且甲方应承担乙方因此产生的额外费用。

1.3若甲方提供的施工图纸或技术规范存在错误或遗漏，导致乙方返工或质量受损，甲方应承担全部返工费用及损失，并赔偿乙方因此延误的工期损失，损失计算标准为每日XX元。

1.4若甲方未按约定提供施工场地、用水、用电等必要条件，导致乙方无法正常施工，每延误一日，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金，违约金上限不超过合同总价款的XX%。逾期超过X日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

2.乙方违约责任：

2.1若乙方未按时供应混凝土或浇筑不及时，导致项目进度延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，违约金上限不超过合同总价款的XX%。因乙方延误导致的甲方损失（如第三方索赔、工期罚款等），由乙方承担全部赔偿责任。

2.2若乙方供应的混凝土质量不符合国家GB/T14902-2012标准或设计要求，乙方应负责免费返工，并承担全部返工费用。若返工后仍不合格，甲方有权要求乙方继续返工直至合格，或直接委托第三方处理，费用由乙方承担。由此导致的工期延误，工期相应顺延，且甲方有权要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

2.3若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。同时，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的工程款。

2.4若乙方未按时开具增值税发票，导致甲方无法办理付款手续，每延误一日，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，违约金上限不超过合同总价款的XX%。

3.双方共同责任：

3.1若因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商调整合同内容或解除合同。

3.2若因第三方原因导致合同无法履行，责任方应承担相应的违约责任，非责任方有权要求责任方赔偿损失。

4.赔偿限制：

4.1除本合同约定的违约责任外，任何一方因违约行为给对方造成的直接经济损失，违约方应予以赔偿，但赔偿金额不超过违约方在合同履行前可预见到的损失范围。

4.2本合同项下的违约金、赔偿金应在违约方收到赔偿通知后X日内支付，逾期支付则每日加收违约金XX%。如违约方无力支付，守约方有权采取法律措施维护自身权益。

5.解除合同：

5.1若任何一方严重违反本合同，经守约方书面通知后X日内仍未纠正的，守约方有权解除合同。解除合同时，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，损失金额包括但不限于已完成的工程量价款、预期利润损失、第三方索赔等。

5.2合同解除后，双方应妥善处理善后事宜，包括工程款结算、财产返还等。如乙方已完成的工程量符合质量标准，甲方应支付相应工程款；如不符合质量标准，甲方有权拒付或扣减相应款项。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、疫情及其防控措施、以及严重影响生产经营的火灾、爆炸等突发事件。

2.通知义务：任何一方在发生或预见到不可抗力事件可能影响合同履行时，应在合理期限内（不晚于事件发生后X日）通知对方，并提供相关证明文件。如未能及时通知，导致对方遭受损失的，通知方应承担相应的赔偿责任。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响程度，双方可协商变更合同内容、延期履行或解除合同。受不可抗力影响的一方不承担违约责任，但应积极采取措施减少损失，并在事件消除后尽快恢复履行合同。

4.证明责任：主张不可抗力的一方应承担举证责任，需提供政府部门出具的证明文件、新闻报道、专业机构鉴定报告等有效证据。如无法提供有效证据，则视为非不可抗力事件，违约方应承担相应责任。

5.合同解除：如不可抗力事件持续超过X个月，导致合同目的无法实现的，双方均有权解除合同。合同解除后，双方应结算工程款，已履行的部分按实际完成工作量支付，未履行的部分不再履行。因解除合同给对方造成损失的，除非是不可抗力导致，否则应予以赔偿。

6.不可抗力持续：若不可抗力事件消除后，合同仍无法履行或部分无法履行，双方应协商调整合同内容或解除合同。在此期间，双方应暂停履行受影响的部分义务，并保持密切沟通，协商解决方案。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方在履行本合同过程中发生任何争议，应首先本着友好协商的原则，通过书面沟通或召开会议的方式解决。协商应基于事实和合同约定，力求达成双方均能接受的解决方案。

2.协商期限：双方应自争议发生之日起X日内进行协商。如协商未果，应进入下一争议解决程序。

3.调解：协商不成的，双方可共同委托第三方调解机构（如XX商会或XX调解中心）进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。调解达成协议的，双方应签署调解协议书，该协议书具有合同约束力。调解不成的，或一方在协议达成后拒绝签署的，可向约定的争议解决机构申请仲裁或提起诉讼。

4.争议解决方式选择：经协商和调解无法解决争议的，双方同意选择以下第X种方式解决：

（1）提交XX仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX市。

（2）向XX市XX区人民法院提起诉讼。管辖法院为XX市XX区人民法院。

5.仲裁/诉讼程序：选择仲裁方式的，双方应将争议提交至约定的仲裁委员会，并按照仲裁规则提交仲裁申请、答辩等文件。选择诉讼方式的，应向约定的法院提交起诉状、答辩状等诉讼文件。

6.证据提交：无论选择仲裁或诉讼，双方均有责任提供与争议相关的证据材料，包括但不限于合同文件、往来函件、会议纪要、验收报告、检验数据等，以支持自身的主张。仲裁庭或法院对证据的认定具有最终决定权。

7.争议解决前的履行：在争议解决期间，除争议事项直接相关的义务外，双方应继续履行合同中其他未受争议影响的义务，直至仲裁庭或法院作出裁决或判决。任何一方不得以存在争议为由擅自停止履行合同，否则应承担违约责任。

8.法律适用：本合同项下的争议解决均适用中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。如一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后X日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.分包：未经甲方事先书