工程服务协议合同

工程服务协议合同甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有[具体工程名称]的工程服务需求，乙方具备提供相关工程服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供工程服务事宜达成如下协议：一、工程服务内容及要求（一）服务具体描述乙方负责为甲方的[具体工程名称]提供全面的工程服务，包括但不限于工程的设计、施工、设备采购与安装调试、质量检测、竣工验收等环节。具体工程内容如下：1.工程设计根据甲方提供的工程需求和场地条件，进行详细的工程设计，包括但不限于建筑结构设计、电气系统设计、给排水系统设计、暖通空调系统设计等，确保设计方案符合国家相关标准和规范以及甲方的使用要求。设计文件应包括设计图纸、设计说明、计算书等，且应满足施工招标和施工的需要。在设计过程中，乙方应根据甲方的意见及时进行修改和完善，直至设计方案通过甲方审核。2.工程施工按照经甲方审核通过的设计图纸和相关规范要求，组织专业施工队伍进行工程施工。施工过程中应严格遵守国家有关施工安全、质量等方面的法律法规和标准规范，确保工程质量和施工安全。负责施工现场的管理和协调，包括与周边环境的协调、与其他施工单位的配合等。及时解决施工过程中出现的问题，保证工程顺利进行。按照施工进度计划，合理安排施工人员和施工设备，确保工程按时完成。如遇不可抗力或甲方提出的合理变更要求导致工期延误，应及时调整施工计划并通知甲方。3.设备采购与安装调试根据工程设计要求，负责采购符合质量标准和性能要求的工程所需设备。在设备采购过程中，应进行充分的市场调研和供应商筛选，确保所采购设备的质量可靠、价格合理。负责设备的运输、装卸、保管和安装调试工作。在设备安装调试过程中，应严格按照设备安装说明书和相关规范要求进行操作，确保设备正常运行。安装调试完成后，应组织甲方及相关人员进行验收，提供设备验收报告。4.质量检测在工程施工过程中，应建立健全质量检测制度，对工程原材料、构配件、设备等进行严格的质量检验，对各分项工程、分部工程进行质量验收，确保工程质量符合国家相关标准和规范以及合同要求。定期向甲方提交工程质量检测报告，及时反馈工程质量情况。对发现的质量问题应及时采取有效措施进行整改，直至工程质量达到合格标准。5.竣工验收工程竣工后，乙方应组织相关人员进行自验，自验合格后向甲方提交竣工验收申请报告。协助甲方组织相关部门和人员进行竣工验收工作，提供竣工验收所需的资料和文件。对验收过程中提出的整改意见，应及时组织整改，确保工程通过竣工验收。（二）质量标准乙方提供的工程服务应符合国家现行的工程建设相关标准、规范以及行业标准，同时应满足甲方提出的特殊要求。具体质量标准如下：1.工程设计质量标准设计文件应完整、准确、清晰，符合国家和地方有关工程设计的强制性标准和规范要求。设计方案应满足甲方的功能需求和使用要求，具有良好的经济性和可操作性。2.工程施工质量标准工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范的要求，达到合格标准。建筑结构安全可靠，无明显裂缝、变形等质量缺陷；电气系统运行正常，照明、插座等功能满足设计要求；给排水系统畅通，无渗漏现象；暖通空调系统制冷、制热效果良好，运行稳定。3.设备质量标准所采购的设备应是全新的、符合国家标准和设计要求的合格产品，具有产品质量合格证明文件。设备的性能参数应满足工程使用要求，运行稳定可靠，使用寿命符合行业标准。4.竣工验收质量标准工程竣工验收应符合国家和地方有关工程竣工验收的规定和程序，工程质量达到合同约定的质量标准。工程资料齐全、完整，符合档案管理要求，能够真实反映工程建设全过程。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工程服务工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的质量标准、进度要求和服务内容提供工程服务。有权对乙方提交的工程设计文件、施工方案、设备采购清单等进行审核，提出修改意见。在乙方违反合同约定或法律法规规定时，有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供开展工程服务所需的相关资料和文件，包括但不限于工程场地资料、工程需求说明、设计任务书等，并对所提供资料的真实性、准确性负责。按照合同约定及时支付工程服务费用。协助乙方协调与工程相关的外部关系，如办理施工许可证、协调周边居民关系等。在工程施工过程中，如因甲方原因需要变更工程设计或施工内容，应及时通知乙方，并承担由此增加的费用和延误的工期。（二）乙方权利义务1.权利有权按照合同约定收取工程服务费用。有权要求甲方提供开展工程服务所需的相关资料和文件，并对甲方提供资料的真实性、准确性进行合理审查。在工程服务过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方承担相应的费用和损失。在甲方未按照合同约定支付工程服务费用时，有权暂停工程服务工作，并要求甲方支付拖欠的费用及相应的违约金。2.义务按照国家相关法律法规和行业标准以及合同约定，为甲方提供优质、高效的工程服务。组建专业的工程服务团队，配备具备相应资质和经验的人员负责工程服务工作，并确保人员稳定。定期向甲方汇报工程服务进展情况，及时反馈工程服务过程中出现的问题和解决方案。对工程服务过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露给任何第三方。在工程竣工验收合格后，按照国家有关规定和合同约定向甲方提供工程竣工资料，并承担工程保修责任。三、工程服务费用及支付方式（一）工程服务费用本工程服务费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方为完成本工程服务所需的全部费用，除因甲方原因导致的工程变更外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程服务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。2.工程设计方案通过甲方审核后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程服务费用的[设计费支付比例]，即人民币[设计费支付金额]元（大写：[大写设计费支付金额]）。3.工程施工进度达到[具体进度节点]后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程服务费用的[进度款支付比例]，即人民币[进度款支付金额]元（大写：[大写进度款支付金额]）。4.设备采购完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程服务费用的[设备款支付比例]，即人民币[设备款支付金额]元（大写：[大写设备款支付金额]）。5.工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程服务费用的尾款，即人民币[尾款金额]元（大写：[大写尾款金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限（一）开工日期本工程服务预计开工日期为[预计开工日期]，具体开工日期以甲方书面通知为准。（二）竣工日期本工程服务预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]天。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。（三）工期延误1.因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力事件；甲方提出的工程变更或设计变更；甲方未按照合同约定提供开展工程服务所需的相关资料和文件；因甲方原因导致的施工现场条件不具备或其他外部因素影响工程施工。2.因乙方原因造成工期延误的，乙方应采取有效措施加快工程进度，确保工程按时竣工。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方每延误工期一天，应按照工程服务费用的[延误工期违约金比例]向甲方支付违约金；延误工期超过[延误工期上限天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照工程服务费用的[延误工期上限违约金比例]向甲方支付违约金。五、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付工程服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款上限天数]天的，乙方有权暂停工程服务工作，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。2.若甲方违反合同约定，擅自变更工程设计或施工内容，导致乙方增加费用或延误工期的，甲方应承担相应的赔偿责任。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准提供工程服务，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定的进度要求完成工程服务，每逾期一天，应按照工程服务费用的[延误工期违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[延误工期上限天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照工程服务费用的[延误工期上限违约金比例]向甲方支付违约金。3.若乙方擅自将工程服务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照工程服务费用的[转包分包违约金比例]向甲方支付违约金。4.若乙方违反合同约定，泄露甲方商业秘密或技术秘密，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照工程服务费用的[保密违约金比例]向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，若一方提出解除合同，需提前[解除合同通知期限]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担赔偿责任。（二）合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同项下的工程服务全部完成且双方履行完各自的义务后，本合同终止。（三）通知与送达1.双方在本合同中填写的