施工分钱协议书

施工分钱协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方居住地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方将[具体施工项目名称]（以下简称“本项目”）的部分施工工作发包给乙方，双方经平等、自愿、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就本项目施工费用分配事宜达成如下协议：一、项目概况（一）项目名称[具体施工项目名称]（二）项目地点[详细项目地点]（三）项目内容乙方负责本项目中[具体施工内容，如基础工程、主体结构施工、装饰装修等，需详细描述工作范围和内容]的施工工作。具体施工要求和标准按照甲方提供的施工图纸、技术规范以及国家和地方相关施工标准执行。二、施工费用及分配方式（一）施工费用总额本项目乙方施工部分的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用包含乙方完成本协议约定施工内容所需的人工、材料、设备、运输、管理、利润、税费等一切费用。（二）费用分配节点及比例1.基础完工：在乙方完成本项目基础工程施工，且经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付施工费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.主体结构完工：乙方完成主体结构施工，经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至施工费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.全部完工：乙方完成本协议约定的全部施工内容，经甲方、监理单位及相关部门整体验收合格，且乙方提交完整的竣工资料后，甲方向乙方支付至施工费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：剩余施工费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为质保金，在质保期届满且无质量问题后，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，要求乙方按照施工图纸、技术规范和本协议约定进行施工。（2）对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改意见，若乙方未按要求整改，甲方有权采取相应措施，包括但不限于暂停支付费用、要求乙方承担违约责任等。（3）在乙方完成施工任务后，组织相关单位进行验收。2.义务（1）按照本协议约定的时间和方式向乙方支付施工费用。（2）在施工前向乙方提供施工图纸、技术规范等相关资料，并进行技术交底。（3）协调施工场地周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（4）按照约定及时组织验收工作。（二）乙方权利义务1.权利（1）按照本协议约定的时间和方式收取施工费用。（2）有权要求甲方提供施工所需的相关资料和技术支持。（3）在施工过程中，若因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失，乙方有权要求甲方给予相应补偿。2.义务（1）严格按照施工图纸、技术规范和本协议约定进行施工，确保施工质量和安全。（2）遵守国家和地方相关法律法规以及甲方的施工现场管理制度。（3）自行组织施工人员、材料和设备，确保施工进度满足甲方要求。（4）在施工过程中，做好施工记录和资料整理工作，在工程竣工后及时向甲方提交完整的竣工资料。（5）对施工过程中发生的安全事故承担相应责任，并负责处理相关事宜。（6）在质保期内，对本项目乙方施工部分出现的质量问题负责免费维修。四、质量要求及验收标准（一）质量要求乙方施工应符合国家和地方相关施工质量标准、施工图纸和技术规范的要求。工程质量应达到合格标准，若因乙方原因导致工程质量未达到合格标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此产生的费用和延误的工期由乙方承担。（二）验收标准本项目按照国家和地方相关验收规范以及甲方、监理单位的要求进行验收。乙方完成各阶段施工任务后，应提前通知甲方和监理单位进行验收。验收合格后，双方应签署验收报告。若验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格为止。五、工期要求（一）开工日期本项目乙方施工部分的开工日期为[具体开工日期]。（二）竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成本协议约定的全部施工内容。若因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。（三）工期延误责任若乙方未按照约定的工期完成施工任务，每延误一天，乙方应按照施工费用总额的[X]%向甲方支付违约金。若因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付施工费用，每逾期一天，甲方应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于人工窝工费、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照施工图纸、技术规范和本协议约定进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的损失。2.若乙方违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。3.若乙方未经甲方同意擅自转包或分包本项目施工任务，甲方有权解除本协议，乙方应按照施工费用总额的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。七、争议解决若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、保密条款双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。若一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。九、协议生效及其他（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完本协议约定的全部义务且质保期届满后终止。（二）协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一