工程款停工协议书

工程款停工协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与乙方就[工程项目名称]的建设施工事宜签订了相关合同，现因[具体停工原因]导致工程无法继续正常施工，双方经友好协商，就工程停工事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目概况本工程为[工程项目名称]，位于[工程地点]，工程内容包括但不限于[详细列举工程涵盖的具体项目，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]。该工程项目总建筑面积为[X]平方米，建筑层数为[地上层数/地下层数]层，建筑高度为[X]米。2.已完成工程情况截至停工之日，乙方已完成的工程部分包括[详细描述已完成的工程内容及相应的工程量，例如基础工程已完成土方开挖[X]立方米，浇筑混凝土基础[X]立方米；主体结构施工已完成至第[X]层，完成柱混凝土浇筑[X]立方米，梁、板模板支设面积为[X]平方米等]。乙方应向甲方提交已完成工程的详细施工记录、质量检验报告等相关资料，作为结算已完工程款的依据。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定妥善做好已完工程的保护工作，确保工程质量不受损害。有权对乙方停工期间的工作进行监督检查，包括但不限于施工现场的安全管理、材料设备的保管等情况。在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权根据工程实际情况决定是否继续履行原施工合同以及后续工程的开工时间、施工进度等安排。2.义务按照本协议约定及时向乙方支付已完工程款。协调解决与工程相关的外部事宜，如办理施工许可证延期、协调周边关系等，为乙方后续复工创造有利条件（若因甲方原因导致工程停工，此项义务应更为积极履行）。向乙方提供与工程相关的必要文件资料，协助乙方做好已完工程的结算工作。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完工程款。在停工期间，有权根据实际情况合理安排人员、设备的撤离及保管，对于因此产生的费用，有权要求甲方在符合约定的情况下给予适当补偿（如有）。在接到甲方复工通知后，有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地清理、水电供应恢复等，以确保能够顺利复工。2.义务负责做好已完工程的保护工作，采取必要的防护措施，防止已完工程受到损坏、灭失。如因乙方保护不善导致已完工程出现质量问题或损坏，乙方应承担相应的修复及赔偿责任。妥善保管施工现场的材料、设备及工具等，未经甲方书面同意，不得擅自转移、变卖或损坏。对于因乙方保管不善导致的材料、设备等损失，乙方应负责赔偿。按照甲方要求及时提交已完工程的结算资料，并积极配合甲方进行工程结算工作。安排专人负责与甲方沟通协调停工期间的相关事宜，确保信息畅通。在接到甲方复工通知后，应及时组织人员、设备进场复工，按照原施工合同及本协议约定的要求进行施工。三、工程款支付1.已完工程款结算双方同意在本协议签订后的[X]日内，共同对乙方已完成的工程进行结算。结算依据为乙方提交的已完工程施工记录、质量检验报告、工程量清单以及双方认可的计价标准等。经双方审核确认后，确定已完工程款的具体金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式甲方应在结算完成后的[X]个工作日内，将已完工程款支付至乙方指定的银行账户。支付方式为[具体支付方式，如银行转账、支票等]。乙方应在收到工程款后[X]个工作日内，向甲方出具合法有效的发票。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定及时支付已完工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工期间的人员窝工损失、设备租赁损失、预期利润损失等）。若因甲方原因导致工程无法按时复工或造成乙方其他损失的，甲方应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于乙方的直接损失、间接损失以及可得利益损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定做好已完工程的保护工作，导致已完工程出现质量问题或损坏的，乙方应负责无偿修复至符合质量要求，并承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方擅自转移、变卖或损坏施工现场的材料、设备及工具等，乙方应按照市场价格赔偿甲方相应损失，并承担因此给工程造成的延误责任及其他不利后果。若乙方未按照甲方要求及时提交已完工程结算资料或不配合甲方进行工程结算工作，每逾期一日，应按照已完工程款金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停支付工程款，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方未按照本协议约定在接到甲方复工通知后及时组织人员、设备进场复工，每逾期一日，应按照已完工程款金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款及承担违约责任，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。