小桥承包合同范本

小桥承包合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方拥有[小桥名称及具体位置]小桥一座，乙方具备承包建设该小桥的专业能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就乙方承包甲方小桥建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.小桥概况本小桥位于[详细地理位置]，为[小桥类型，如石拱桥、钢筋混凝土桥等]结构，设计荷载为[具体荷载标准]。小桥全长[X]米，桥宽[X]米，其中车道宽[X]米，两侧人行道各宽[X]米。桥身基础采用[基础类型，如桩基础、扩大基础等]，上部结构采用[具体结构形式]。2.承包服务内容乙方负责小桥的全部建设工作，包括但不限于小桥的设计、施工、材料采购、设备租赁等。乙方应按照国家及地方相关标准、规范以及本合同约定的设计要求进行建设，确保小桥的质量和安全性。建设过程中，乙方需负责处理施工场地的平整、临时设施搭建、施工用水用电接入等相关事宜。小桥建设完成后，乙方应负责清理施工现场，拆除临时设施，并将场地恢复至施工前状态。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取相应补救措施。2.义务向乙方提供与小桥建设相关的资料和文件，包括但不限于土地使用证明、地质勘察报告等，并保证资料的真实性和完整性。协助乙方办理建设过程中所需的各项审批手续，如施工许可证等，并承担因甲方原因导致手续办理延误而给乙方造成的损失。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在小桥建设期间，不得擅自干扰乙方的正常施工活动，因甲方原因造成乙方停工、窝工的，应承担相应损失。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定收取工程款。在建设过程中，根据实际情况合理调整施工方案，但应提前通知甲方并取得甲方书面同意。2.义务具备从事本工程建设所需的合法资质和专业技术人员，提供相关资质证明文件供甲方查验。严格按照国家及地方现行的建设工程质量验收规范、施工安全操作规程以及本合同约定的设计要求进行施工，确保小桥质量达到优良标准，并承担因施工质量问题导致的一切责任。制定详细的施工计划和进度安排，提交给甲方备案，并按照计划组织施工，确保小桥按时竣工交付使用。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，设置警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。妥善保管施工过程中涉及的甲方提供的资料和文件，不得擅自泄露或用于本工程以外的其他用途。工程竣工后，应将全部资料移交给甲方。遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染，如噪音、扬尘等。因乙方施工造成环境污染而引发的纠纷和责任由乙方承担。在小桥建设过程中，如需使用第三方提供的产品或服务，应确保其质量和合法性，并承担因第三方原因导致的一切责任。小桥建设完成后，负责提供质量保修服务，保修期限按照国家相关规定执行。在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修，如乙方未按时维修，甲方有权自行维修，费用由乙方承担。三、工程款支付1.合同价款本小桥承包合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、不可抗力等原因导致的费用增加除外。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。小桥基础工程完工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。小桥主体结构工程完工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。小桥全部建设工程竣工并通过相关部门验收合格及乙方提交完整的竣工资料后[X]日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在保修期满后[X]日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、工程变更1.如因甲方原因提出工程变更，甲方应提前[X]天书面通知乙方，并提供详细的变更要求和相关资料。乙方应根据变更要求调整施工方案和工程预算，并经甲方确认后实施。因工程变更导致的费用增加或工期延误，由甲方承担相应责任。2.如因乙方原因提出工程变更，乙方应提前[X]天书面通知甲方，并说明变更理由和对工程质量、工期、费用的影响。经甲方书面同意后，乙方方可实施变更。因工程变更导致的费用增加和工期延误，由乙方自行承担。五、竣工验收1.小桥建设工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。甲方应在接到申请报告后[X]天内组织相关部门进行验收。2.验收标准按照国家及地方现行的建设工程质量验收规范、设计要求以及本合同约定执行。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间乙方应承担因整改造成的一切费用和工期延误责任。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的停工、窝工等损失。若甲方擅自变更工程设计或干涉乙方正常施工，导致乙方增加费用或延误工期的，甲方应承担相应赔偿责任。若甲方未按照合同约定协助乙方办理相关审批手续，导致乙方遭受损失的，甲方应负责赔偿。2.乙方违约责任若乙方未按照国家及地方相关标准、规范以及本合同约定的设计要求进行施工，导致小桥质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担因返工造成的全部费用和工期延误责任。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期竣工交付使用，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方在施工过程中发生安全事故或环境污染事故，应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的转包或分包行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本合同约定提供质量保修服务，甲方有权自行维修，费用由乙方承担，同时乙方应按照维修费用的[X]倍向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、