电力工程变电站施工合同范本

电力工程变电站施工合同范本一、合同签订背景与核心价值变电站作为电力系统“变电枢纽”，其施工质量直接关乎电网安全稳定运行。一份严谨的施工合同，是明确发包方（以下简称“甲方”）、承包方（以下简称“乙方”）权责边界、保障工程合规交付的核心依据。本范本结合《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及电力行业规范（如DL/T5445变电站施工规范），从工程全周期维度梳理关键条款，助力项目风险防控与高效履约。二、合同核心条款详解（一）工程概况条款1.工程基本信息需明确工程名称（如“XX110kV变电站新建工程”）、地点（含详细地址及工程坐标）、规模（主变容量、出线回路数、电气主接线形式等）。*示例*：“工程内容包含变电站土建（主控楼、设备基础、电缆沟等）、电气一次设备安装（主变、断路器、隔离开关等）、二次系统调试（保护、自动化、通信装置）、防雷接地及进站道路施工，具体以施工图纸及《工程量清单》为准。”2.承包方式电力工程常见“包工包料包调试”（EPC模式下可含设计）或“包工部分包料”（甲方供应主设备时需明确品牌、型号、到货时间）。需约定材料/设备的质量标准（如设备须通过国网/南网入网检测，线缆符合GB/T____标准）。（二）双方权利与义务甲方义务：提供施工场地“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整），协调周边关系（如青苗赔偿、线路跨越许可）；按约定支付工程款，及时审批施工方案、设计变更；组织监理单位对隐蔽工程（如电缆敷设、接地网焊接）进行验收。乙方义务：组建专业施工团队（需明确项目经理资质，如机电工程一级建造师），编制《施工组织设计》（含停电计划、安全专项方案）；严格执行电力安全规程（如DL5009.3电力建设安全工作规程），对施工安全负总责（如高空作业防坠落、带电作业防护）；未经甲方书面同意，不得转包、违法分包工程，关键工序（如GIS设备安装、继电保护定值调试）须留存影像及检测报告。（三）工期管理条款1.工期节点明确计划开工日期（需结合电网停电窗口期）、竣工日期（含电气交接试验、并网验收完成时间），总工期日历天数（如“总工期180日历天，其中土建施工60天，设备安装调试120天”）。2.工期顺延情形列举可顺延工期的事由：甲方未按时提供施工条件、设计变更导致工程量增加、不可抗力（如台风、疫情管控）、电网调度调整停电计划等。需约定顺延的申请流程（乙方7日内提交签证，甲方3日内确认）。（四）质量标准与验收1.质量要求工程质量须符合《110kV及以下变电站设计规范》（GB____）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB____-GB____）等，且通过“零缺陷”验收（设备带电试运行72小时无故障）。2.验收流程中间验收：电缆敷设、变压器吊芯检查等关键工序完成后，乙方自检合格后报甲方及监理验收；竣工验收：工程竣工后，乙方提交《竣工报告》《试验报告》（如变压器直流电阻、绝缘电阻测试报告），甲方组织供电公司、设计单位等进行联合验收，出具《竣工验收意见书》。（五）价款与支付1.合同价款采用“固定总价”（适用于图纸明确、风险可控的工程）或“固定单价+按实结算”（需附工程量清单）。需明确价款包含内容（如施工费、设备费、调试费、税费、质保金）。2.支付节点预付款：合同生效后15日内，支付合同价的20%（需乙方提供等额预付款保函）；进度款：按月/季度计量，乙方提交《进度款申请单》及工程量确认单，甲方审核后15日内支付至已完工程量的80%；竣工结算：验收合格后30日内，双方完成结算审计，支付至结算价的97%，剩余3%作为质保金（质保期2年，无质量问题后无息返还）。（六）工程变更与签证1.变更程序甲方提出变更：以《工程变更指令》形式下发，乙方7日内提交变更预算；乙方提出变更：须经甲方、设计单位书面同意，否则不予计价。2.价款调整变更工程量按实计量，单价优先采用合同单价；无合同单价的，按电力行业定额（如《电力建设工程预算定额》）及当期信息价结算。（七）违约责任1.工期违约乙方延误工期：每逾期一日，按合同价的0.1%支付违约金（总额不超过合同价的5%）；甲方逾期付款：按LPR的1.5倍支付利息。2.质量违约工程质量不合格，乙方须无偿返修至合格，且承担由此导致的电网停电损失（按供电公司《停电损失核算标准》计算）。（八）争议解决与其他1.争议解决约定向工程所在地仲裁委员会申请仲裁（或向有管辖权的人民法院诉讼），避免“或裁或审”的无效约定。2.其他条款保密：乙方对甲方提供的电网拓扑图、设备参数等保密，期限至合同终止后5年；不可抗力：双方各自承担己方损失，工期顺延；质保期：自竣工验收合格之日起计算，乙方须提供24小时响应的售后（如接到故障通知后48小时内到场维修）。三、合同签订注意事项1.风险前置管控签订前核查乙方资质（电力工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施许可证），要求提供同类变电站施工业绩（如近3年2个及以上110kV变电站竣工项目）。2.条款细化要点明确设备品牌（如主变选用“XX品牌S11-M-5000kVA型”）、调试标准（如继电保护装置100%传动试验）；约定“甲供材”的交货地点、验收方式（如设备到场后乙方须24小时内开箱验收，发现损坏立即书面通知甲方）；细化“停电配合费”（如因电网计划调整导致乙方二次停电，甲方按实际误工天数支付人工费）。3.法律合规审查合同须符合《保障中小企业款项支付条例》（工程款支付不得超过60日），并由法务或律师审核“阴阳合同”“垫资条款”等风险点。四、范本框架参考（简要版）以下为合同正文的框架示例，实际签订时需结合项目特点补充细节：电力工程变电站施工合同甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程内容：________________________4.承包方式：________________________二、合同工期1.开工日期：______年____月____日2.竣工日期：______年____月____日3.工期总日历天数：____天三、质量标准工程质量标准：________________________四、合同价款及支付1.合同总价：人民币______元（大写：__________________）2.支付方式：________________________五、双方责任与义务（略，参考前文条款细化）六、违约责任（略，参考前文条款细化）七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：1.提交________________仲裁委员会仲裁；2.依法向________________人民法院起诉。八、其他条款（略，参考前文条款细化）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人：__________法定代表人：__________签订日期：____年____月__