2024年设备监理师考试题库含完整答案1

2024年设备监理师考试题库

第一部分单选题（500题）

1、对基准点、基准发和基准标高等原始数据的错误，应由（）承担责

任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B

2、（）组织形式通常适宜于规模较小的.以技术为核心的项目，对重

复性管理工作非常有效，不适合时间限制性强或要求对变化快速响应

的项目。

A.职能制企业

B.项目制企业

C.矩阵制企业

D.线性职能制企业

【答案】：A

3、质量管理体系评，介不包括（）。

A.质量管理体系审核

B.质量管理体系评审

C.质量方法使用

D.自我评定

【答案】：C

4、下列选项中，最适合作为寿命期不同的互斥方案选择的方法是（）。

A.净现值法

B.差额法

C.净年值法

D.净将来值法

【答案】：C

5、网络计划资源优化中“工期固定一资源均衡优化”的含义是指（）。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.工期不变条件下的资源均衡安排

C.工期最短条件下的资源均衡安排

D.工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】：B

6、下列关于民事诉讼的表述，正确的是（）o

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D

7、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是

（）。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】：C

8、在电子元器件中，常在一个预应力下进行元器件的筛选试验，淘汰

那些可靠性经不起考验的元器件。其采用的可靠性技术是（）。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.应力一强度设计

D.潜在通路分析

【答案】：B

9、（）是组织中最低层成员的位置，直接操纵各种资源完成具体工作

和任务，从而实现组织的目标。

A.决策层

B.协调层

C.操作层

D.执行层

【答案】：C

10、通过识别组织内的关键过程，随后加以实施和管理并不断进行持

续改进以达到顾客满意，这是指八项质量管理的（）原则。

A.管理的系统方法

B.持续改进

C.过程方法

D.基于事实的决策方法

【答案】：C

11、某企业从现在开始每年年末均等地存入银行100万元，年利率为

6%,则4年末复本利和应为（）万元。「已知（F/A,6%,4）=4.3751

A.467.2

B.437.5

C.478.2

I).426.7

【答案】：B

12、工程量清单中的其它项目清单列项不包括（）o

A.预留金

B.材料购置费

C.总承包服务费

D.环境保护费

【答案】：D

13、为了更容易地识别出项目的风险，通常按照不同方式对项目风险

进行分解。按项目决策和实施的阶段分解项目风险的方式属于按（）

的分解。

A.条件维

B.目标维

C.因素维

I）.时间维

【答案】：D

14、在设计策划过程中，评审后的初步方案应提交（）审核并作为设

计计划的基础。

A.业主

B.设计承包商

C.总监理工程师

D.设备监理工程师

【答案】：D

15、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在（）的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后

【答案】：B

16、下列不属于设备工程监理开展监理工作的依据的是（）。

A.设备工程监理合同

B.设备工程合同

C.建设项目前期审批文件

D.有关法律、法规、规章、技术标准

【答案】：C

17、由于人力、财力等的限制，设备监理工程师无法对工程实施过程

中的任何部位、任何环节都进行细致全面的检查，这种情况所引起的

责任风险属于设备监理工程师的（）风险。

A.行为责任

B.工作技能

C.技术资源

D.管理

【答案】：C

18、某产品的实际成本为5000元，由六个零部件组成，其中一个零部

件的实际成本为880元，功能评价系数为0.210,则该零部件的价值系

数为（）。

A.0.836

B.0.908

C.1.193

D.1.237

【答案】：C

19、大中型项目宜由（）填写监理日志。

A.总监

B.专监

C.专监助理

D.总监指定人员

【答案】：B

20、设备工程进度管理的最终目的是实现其（）。

A.进度优化

B.时间目标

C.工期反索赔

D.资源均衡

【答案】：B

21、严重度⑸是设计失效模式及影响分析（DFMEA）失效模式严重程度

的评价指标。当设计严重度⑸取值在10〜9时，失效后果为（）o

A.轻微或无

B.低

C.高

D.严重危害

【答案】：D

22、由于质量要求不断变化，因此质量管理的内容和方法具有（）的

特点。

A.稳定性

B.动态性

C.固定性

I）.确定性

【答案】：B

23、在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的

差值是（）o

A.该工作的总时差

B.该工作的自由时差

C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D.该工作的持续时向

【答案】：A

24、项目开始时，项目成功完成的可能性（）。

A.较低

B.最低

C.较高

D.最高

【答案】：B

25、对抽样方法而言，应考虑元素的隶属关系和层次关系的抽样方法

是（）。

A.简单随机抽样

B.周期系统抽样

C.分段随机抽样

D.整群随机抽样

【答案】：C

26、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）o

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损

失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托

人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约

的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担

赔偿责任

【答案】：D

27、下列关于质量计划的说法，错误的是（）。

A.质量计划是界定监理责任依据

B.质量计划是制定监理细则的主要依据

C.质量计划是对监理服务工作的开展起指导作用的文件

D.质量计划是完成委托人委托事务的具体承诺

【答案】：A

28、在（）组织模式下，权力分配更倾向于项目经理，项目经理可对

项目实施有效的控制，职能部门对项目的影响减弱。

A.项目型

B.职能型

C.强矩阵型

D.弱矩阵型

【答案】：C

29、在保证完成组织目标的前提下，在组织的结构层次与管理跨度、

职责和权力、分工与合作等方面实现整体效率最高和组织运行费用最

低，这体现了组织设计的（）。

A.最佳跨度原则|

B.组织优化原则

C.职责与权力一致原则

I）.分工与合作原则

【答案】：B

30、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是（）。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】：C

31、在（）后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，

并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件

【答案】：A

32、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限

为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C

33、为维护设备工程监理的公正性，设备工程监理单位必须（）o

A.具有专业性

B.保持公平性

C.具有合法性

I）.保持独立性

【答案】：D

34、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，

正确的是（）o

A.接收证书的签发，证明承包商巳经完成了对地表的恢复工作

B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢

复达到合同要求

C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成

D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】：C

35、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内

将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，（）。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】：A

36、对不合格品的让步接收，只适合于（）。

A.出厂检验

B.进货检验

C.过程检验

D.最终检验

【答案】：C

37、以于关于过程失效模式及影响分析的说法，错误的是（）o

A.PFMEA是对过程进行分析的一种分析技术

B.PFMEA是一份动态文件，应在生产设备准备之前完成

C.PFMEA可解决设计缺陷所产生的失效、过程中的失效

D.PFMEA是总结了工艺设计时的设计思想，是一种系统化的设计方法

【答案】：C

38、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖

合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为（）。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定

【答案】：A

39、评价管理组织是否优化的基本指标是（）。

A.功能完备、协调运行

B.低成本、高效率

C.专门化、职能关系协调

D.跨度最佳

【答案】：B

40、在组织中，每个功能部门都是一个权力结点，组织内部的命令通

过各功能结点发布、传递和执行，同时每个功能部门又都有相应责任,

这体现了（）原则。

A.权力层次性

B.职责与权力一致

C.分工与合作

D.责任不可下推

【答案】：B

41、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分

工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不

履行，则乙可向（）申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部匚

【答案】：B

42、被监理方要根据项目的进展适时地向监理方报告与质量、进度、

费用和安全等有关的实际情况，由（）作出符合或不符合的判断，对

出现的问题及时督促被监理方纠正或改进。

A.监理单位负责人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.监理工程师

【答案】：D

43、项目管理的成败，在很大程度上取决于（）的能力。

A.总监理工程师代表

B.项目经理

C.团队成员

D.设备监理工程师

【答案】：B

44、不属于设备工程质量管理中应遵循的原则的是（）o

A.以预防为主，过程与结果并重

B.满足顾客质量要求，坚持持续改进

C.坚持技术与经济的统一

D.坚持质量管理的系统过程，实施重点控制

【答案】：C

45、设备工程监理服务市场开发过程中获取目标顾客子过程的输出结

果包括（）o

A.监理服务规划

B.投标策划

C.服务提要

D.投标文件

【答案】：D

46、被监理方已完成的设备（阶段或最终结果）质量按事先约定好的报

验项目内容提交监理检查/见证的申报，应采用（）o

A.见证情况表

B.见证通知单

C.报验申请表

D.工作联系单

【答案】：C

47、影响设备质量的主要因素有人员、环境以及（）o

A.管理体系、工艺、系统

B.管理体系、工艺、方法

C.机器设备、材料、系统

D.机器设备、材料、方法

【答案】：D

48、设备工程投资不包含设备工程（）的费用。

A.安装阶段

B.运转阶段

C.设计阶段

D.制造阶段

【答案】：B

49、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由（）负责办理投保

手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商

【答案】：A

50、设备工程监理服务质量差距分析模式列出了五个质量差距，其中

（）之间的差距是主要的，是由整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.期望的服务与感知的服务

B.监理规划与对顾客需求和期望的认知

C.服务规划与服务提供

D.与顾客沟通与服务提供

【答案】：A

51、已知甲、乙、丙三个独立的投资方案，内部收益率分别为9%、16%

和12%,基准收益率为12机若不存在资源限制，则下列关于方案选择

的说法，正确的是（）。

A.应同时选择甲、乙、丙三个方案

B.应只选择乙方案

C.应只选择甲方案

I）.应选择乙方案和丙方案

【答案】：D

52、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，

（）。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适任违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适生违约金或定金

【答案】：B

53、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市

场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同

计价的说法，正确的是（）o

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B

54、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人

将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边

抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人

是（）。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C

55、在设备工程监理的性质中，（）的前提是独立性。

A.规范性

B.专业性

C.公正性

D.独特性

【答案】：C

56、设备监理合同是建设项目的项目法人或建设单位与设备监理单位

就设备监理签订的合同。监理合同是一种（）。

A.技术合同

B.管理合同

C.委托合同

D.承包合同

【答案】：C

57、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因,

致使工程发生任何损失，由（）承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司

【答案】：B

58、在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始

时间分别是第13天、第15天、第19天和第20天，则该工作的最迟

完成时间是第（）天。

A.13

B.15

C.19

I）.20

【答案】：A

59、组织设计的依据不包括组织的（）。

A.目标

B.领导人选

C.内外部联系

D.内外部约束

【答案】：B

60、根据（）设计组织是建立组织结构的基本方法。

A.组织优化原则

B.最佳跨度原则

C.责任不可下推原则

1）.权力分散与守恒原则

【答案】：B

61、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得（）。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准

【答案】：A

62、限额设计就是按照设定的投资控制目标控制（）,确保不突破投

资限额。

A.设备制造过程

B.设备储运过程

C.设备安装调试过程

D.设备工程设计过程

【答案】：D

63、（）是指担保人应工程合同一方（申请人）的要求向另一方（债权人）

作出的书面承诺。

A.分包担保

B.工程担保

C.投标担保

D.预付款担保

【答案】：B

64、在资源有限-工期最短优化中，在超过资源限量的时段，应将（）,

以减少该时段每天资源需要用量。

A.最迟开始时间最大的工作移到最早完成时间最小的工作之后

B.最迟开始时间最小的工作移到最早完成时间最大的工作之后

C.最迟开始时间最大的工作移到最早完成时间最大的工作之后

1）.最迟开始时间最小的工作移到最早完成时间最小的工作之后

【答案】：A

65、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，

可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是（）。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时向有异议

【答案】：B

66、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理

情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影

响的是（）o

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D

67、按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定,

对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列

入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的材料费

D.承包商的措施费

【答案】：C

68、设备工程监理人员不应参与（）o

A.其他监理单位提供的任何活动

B.被监理单位提供的任何可能影响正常监理的活动

C.业主单位提供的任何活动

D.业主单位与被监理单位共同提供的任何活动

【答案】：B

69、价值工程的三个基本要素是价值、功能和（）。

A.生产研制成本

B.经营使用成本

C.寿命周期成本

I）.质量成本

【答案】：C

70、（）工作完成的标志是将货物运抵现场并开箱检验完成入库手续。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：A

71、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有

关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是（）o

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性

的工作

【答案】：C

72、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是（）。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的

相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A

73、在雇用了总承包商的情况下，设备监理工程师需对设备工程总进

度计划进行（）o

A.编制

B.审核

C.编制或审核

D.修改

【答案】：B

74、按着国际惯例，认证证书有效期为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

75、（）要对整个服务项目过程活动予以识别.确定并提出规范要求作

为行动准则，用于指导和规范一类项目监理服务提供。

A.服务规范

B.服务提供规范

C.服务质量控制规范

D.服务测量规范

【答案】：B

76、60管理的组织最高层级者是（）。

A.倡导者

B.黑带大师

C.黑带

D.绿带

【答案】：A

77、根据资金时间价值的原理，在年利率为i情况下，将发生在第2、

3、4、5年年末的等额年金80万元折算到第1年年初的现值，其金额

为()万元。

A.80(P/A,i,4)

B.80(P/A,i,4)(P/F,i,1)

C.80(P/F,i,4)

D.80(P/F,i,4)(P/F,i,1)

【答案】：B

78、在八项质量管理原则中，过程方法PDCA中C的含义是指()。

A.过程处置

B.过程认证

C.过程检查

D.过程实施

【答案】：C

79、某设备工程从银行贷款2000万元，银行的年利率为10%,3年后

一次性还本付息。如果按复利计息，则3年后还给银行的本利和为()

万元。

A.2300

B.2331

C.2600

D.2662

【答案】：D

80、下列关于FIDIC施工合同约定的工程计量程序的描述中错误的是

()。

A.承包商应及时亲自或另派合格代表，协助工程师进行测量

B.承包商应提供工程师要求的任何具体材料

C.承包商必须在工程师的测量记录上签字予以确认

I）.承包商如果未能到测量现场，则工程师的测量视为被认可

【答案】：C

81、项目风险管理过程包括制定、（）和管理风险处理方案等过程。

A.监督

B.选择

C.指导

D.控制

【答案】：B

82、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同变更无须当事人协商一致

B.签订时显失公平的合同可以变更

C.存在误解订立的合同可以变更

D.变更后的合同对已履行和未履行的合同部分均有效

【答案】：B

83、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运

过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由（）承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人

【答案】：C

84、美国项目管理学会的项目管理知识体系（PMBOK）将项目管理进程按

顺序分为（）五个过程组。

A.计划、启动、控制、执行和实施

B.计划、启动、执行、控制和实施

C.启动、计划、执行、控制和收尾

D.启动、计划、执行、交接和收尾

【答案】：C

85、质量特性的统计量一旦落在6。之外，根据（），那么此时一定

出现了特殊原因，过程失控，应予纠正。

A.数据分布假设

B.6o准则

C.小概率事件不发生原则

D.统计反证推论

【答案】：D

86、监理工程师通知单应由总监理工程师或（）签发，签发时加盖项

目监理机构章有效。

A.总监理工程师的授权人

B.总监理工程师代表

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

【答案】：A

87、在环境管理体系（IS014000）认证审核类型中的第二方审核，审核

方通常是（）,

A.认证机构

B.业主方或业主组织的咨询单位

C.政府机构

D.行业协会

【答案】：B

88、设备工程监理服务提供过程也是监理服务项目（）过程。

A.执行

B.监督

C.管理

D.验证

【答案】：C

89、业主谈判的目的不包括（）。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A

90、设备工程监理单位有（）的义务。

A.为委托方和被监理单位提供全面服务

B.为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密

C.为政府和被监理单位提供全面服务

D.为委托方和政府提供全面服务

【答案】：B

91、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程

建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资

质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正

确的是（）o

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D

92、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，团队缺乏协作可能会

造成（）质量差距。

A.信息沟通

B.服务规划

C.服务提供

D.服务设计

【答案】：C

93、在网络计划执行过程中，当某项工作的进度拖延，并且拖延时间

超过了该工作的总时差时，为保证工期目标的实现，则需要缩短该工

作（）的持续时间。

A.紧前工作

B.后续工作

C.平行工作

I）.先行工作

【答案】：B

94、网络计划的工期优化是指（）。

A.寻求网络计划的最短工期

B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求

满足工期要求的网络计划

C.寻求网络计划最短工期的资源均衡

D.寻求网络计划最短工期下的费用最低

【答案】：B

95、某项目第5年静态累计净现金流量开始出现正值，第4年年末累

计净现金流量为-60万元，第5年当年净现金流量为240万元，则该项

目的静态投资回收期为（）年。

A.3.25

B.3.75

C.4.25

D.5.25

【答案】：C

96、（）是可靠性工作的第一步。

A.事前分析

B.确定可靠性指标

C.选择可靠性技术

D.可靠性设计

【答案】：B

97、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作

内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据

整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。

其正确的顺序是（）。

A.1-3-4-2-5

B.4-3-2-1-5

C.4-2-3-1-5

D.2-4-3-1-5

【答案】：C

98、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得（）

同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

I）.政府主管部门

【答案】：B

99、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师

处于（）地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C

100、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延

期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到（）。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C

10E1S09000：2000标准质量管理八项原则,首要的原则是（）。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

【答案】：A

102、设备监理人员应具备的最基本的素质是（）。

A.良好的思想品德

B.过硬的心理素质

C.广博的知识背景

I）.丰富的实践经验

【答案】：B

103、（）方法的特点是：由于通过划类分层，增大了各类型中单位间

的共同性，容易抽出具有代表性的调查样本。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：B

104、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上（）为

零。

A.工作的总时差

B.工作的持续时间

C.相邻工作之间的时间间隔

D.工作的自由时差

【答案】：C

105、设备工程监理服务市场开发第一个子过程的输出是（）。

A.投标策划

B.投标文件

C.服务规划

D.服务提要

【答案】：D

106、（）是指项目活动或工作分解结构组成部分已完成的价值，用分

配给该工作的预算来表示。

A.计划价值

B.挣值

C.实际成本

D.机会成本

【答案】：B

107、下列关于评审过程中让步原则的说法，错误的是（）。

A.关键特性不宜让步

B.重要特性不宜让步

C.即使让步，要明确让步偏差

D.即使让步，要明确让步的数量和时间

【答案】：A

108、政府对设备工程管理的行政监督具有（）,被监督者必须接受。

A.公开性与强制性

B.强制性与法令性

C.公正性与法令性

D.强制性与标准性

【答案】：B

109、根据顾客满意度测量模型，下列变量呈正相关关系的是（）o

A.顾客期望与顾客感知

B.顾客期望与顾客满意度

C.顾客感知与顾客满意度

D.顾客满意度与顾客抱怨度

【答案】：C

110、在网络计划中，若某工作的（）最小，则该工作必为关键工作。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.时间间隔

【答案】：B

111、建设工程投资中的积极投资部分是指（）。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费'

C.工程建设其他费

D.固定资产投资方向调节税

【答案】：B

112、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

I）.学校设施

【答案】：A

113、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前（）天，通知工程师可

以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

114、下列关于设备监理人员的说法，正确的是（）。

A.设备监理人员可以分为总监理工程师和专业监理工程师两类

B.设备监理人员可以以个人身份独立执业

C.设备监理人员首先应是管理专家

I）.设备监理人员应承诺与被监理单位的直接责任人无亲属关系

【答案】：D

115、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样

工作的人员一般为（）。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

【答案】：B

116、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何

争端首先书面交由（）解决。

A.工程师

B.争端评判委员会（DAB）

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B

117、设备项目监理机构组织设计的目的是创造一种（）的环境。

A.激发人们自我奋斗

B.引导人们获得利益

C.促使人们完成任务

D.约束人们具体行为

【答案】：C

118、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工

作有2项，则该两项工作（）。

A.全部为关键工作

B.至少有一项为关键工作

C.自由时差相等

D.总时差相等

【答案】：B

119、在没备工程监理招标投标活动中，发布招标信息后，招标人应

（）,并在行政监督部门备核。

A.进行招标登记

B.发招标邀请书

C.编制招标文件

D.合同谈判工作

【答案】：C

120、以下关于接收概率的说法，正确的是（）。

A.接收概率是批不合格率p的函数，随着p的增大而减小

B.接收概率是批不合格率p的函数，随着p的增大而增大

C.接收概率是批不合格品率p的函数，随着p的增大而减小

D.接收概率是批不合格品率p的函数，随着p的增大而增大

【答案】：C

121、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后

码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用（）

的方法。

A.全数检验

B.分层抽样

C.简单随机抽样

I）.等距抽样

【答案】：B

122、任何组织以外的信息命令只能作为影响或干扰，必须通过决策层

接受并变换之后（有必要的话）才能传递至组织内部各层次各部门，进

而对其行动产生影响，这体现了组织设计的（）原则。

A.最佳跨度

B.统一指挥

C.组织优化

D.责任至上

【答案】：B

123、下列关于职能型组织特点说法，正确的是（）。

A.通常适宜于以技术为核心的项目

B.客户是项目活动和关注的焦点

C.部门之间的交流沟通顺畅

1）.成员归属感较差

【答案】：A

124、在利用S形曲设法进行进度比较时，当实际进展点落在计划S形

曲线的右侧，则实际进展点与计划S形曲线的水平距离表示工程项目

（）o

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

【答案】：B

125、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是（）。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物

【答案】：C

126、下列各类投资方案中，适合使用差额净现值法进行方案选择的是

（）。

A.混合方案

B.寿命期相同的互斥方案

C.独立方案

D.寿命期不同的互斥方案

【答案】：B

127、采用FTDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除

非双方另有商定，否则，应当适用（）的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC

【答案】：A

128、承包商编制的质量管理计划，在得到（）的批准后，将此类文件

提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表

【答案】：B

129、对设备运输过程的监理，包括按照（）,拟订运输计划等。

A.设备运输合同

B.设备安装合同

C.设备监理合同

D.项目合同和采购进度计划

【答案】：D

130、矩阵型组织结构通常适用于（）的设备工程监理项目。

A.专业跨度不大

B.管理复杂

C.产品品种较少

D.人员数量较少

【答案】：B

131、我国的设备监理工程师被普遍地认为（）o

A.应归属于专业工程师类

B.应归属于咨询工程师类

C.应归属于管理工程师类

D.应归属于质量工程师类

【答案】：B

132、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的

下列行为中，属于违法行为的是（）。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公

司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期

压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

I）.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构

进行检测

【答案】：B

133、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场

的楼梯口、电梯井口，设置明显的（）o

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B

134、保险合同是（）约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C

135、公民、法人或者其他组织对下列（）事项不服的，可以依照《行

政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政

裁决

【答案】：D

136、根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备工程监理单位可

以监理（）o

A.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的一类设备专项设备工程

B.《设备工程监理单位资格证书》规定专业的二类设备工程

C.《设备工程监理单位资格证书》所列设备工程

D.《设备工程监理单位资格证书》规定专业二类设备工程的所有设备

工程或一类设备专项设备工程

【答案】：D

137、设备监理机构的组织没计一般有两个需要解决的问题，一是在设

备监理任务基本确定之后如何从监理单位原有组织结构中形成设备监

理机构和人员；二是这个设备监理机构（）。

A.总监理工程师和监理工程师的搭配

B.内部工作分配

C.本身的组成和人员搭配

1）.人员的分配

【答案】：C

138、（）是指组织作为一个整体，必须以决策层为其最高决策中心。

A.权力层次性原则

B.统一指挥原则

C.责任不可下推原则

D.最佳跨度原则

【答案】：B

139、按项目计划的1）可以将项目计划分为竞争性计划、指导性计划

和操作性计划。

A.目标

B.制订过程

C.范围

D.作用

【答案】：D

140、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔（）o

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润

【答案】：C

141、在机会研究阶段，投资估算误差范围为（）。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A

142、一种重要的预防故障发生的工具是（）。

A.失效模式及影响分析

B.故障树分析

C.事件树分析

D.决策树分析

【答案】：A

143、监理例会实际是监理项目情况评审会，一般需要（）召开一次。

A.每个月

B.半个月

C.每周

I）.每天

【答案】：C

144、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括（）。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况

【答案】：D

145、下列关于可靠性的表述，错误的是（）。

A.是产品的一种质量指标

B.是一项包括管理和技术的综合技术

C.同一般质量指标的区别在于它是一种空间质量指标

D.基础范围相当广

【答案】：C

146、在风险因素中，设备本身的设计缺陷属于（）o

A.客观风险因素

B.道德风险因素

C.心理风险因素

D.环境风险因素

【答案】：A

147、设备是指工业企业中用于满足生产需要、形成生产能力的机械、

装置、电气、机具等单体设备及成套系统，以及与之配套的（）的硬

件和支持其运行的配套软件。

A.信息系统

B.管理系统

C.网络系统

I）.自动化系统

【答案】：A

148、下列关于组织概念的说法，错误的是（）。

A.组织是为特定目标而存在的

B.组织通过专业分工和协作来实现目标

C.组织是人组成的集合

D.组织是封闭系统

【答案】：D

149、若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模相差不大，生产规模

比值在0.5-2之间，则指数n的取值近似为（）。

A.1.0

B.0.9

C.0.8

I）.0.7

【答案】：A

150、一般建设项目都包括建筑工程和设备工程两个组成部分；这两个

组成部分是（）

A.不可分割的

B.相互分开的

C.相互对立的

D.一部分包含另一部分

【答案】：A

151、在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。

A.审查承包商调整后的施工进度计划

B.编制施工总进度计划和单位工程施工进度计划

C.协助承包商确定工程延期时间和实施进度计划

D.按时提供施工场地并适时下达开工令

【答案】：A

152、某项目第1年役资500万元，第2年又投资500万元，从第3年

进入正常运营期。正常运营期共18年，每年净收人为110万元，设行

业基准收益率为80虬该项目的财务净现值为（）万元。

A.-7.83

B.-73.35

C.-79.16

D.-144.68

【答案】：A

153、在实际的项目风险管理过程中，应根据项目的具体情况选择其中

的某一对策或某几个对策的组合。这些具体情况不包括（）。

A.哪一方最能控制风险事件的发生

B.参与各方是否愿意参与风险管理

C.接受风险的一方提出的风险金是否合理

D.哪一方最能对发生的风险进行有效控制

【答案】：B

154、直接从事设备安装的生产工人职工福利费应该列入（）。

A.直接工程费

B.措施费

C.企业管理费

D.规费

【答案】：A

155、下列选项中，不属于检验基本职能的是（）o

A.鉴别

B.把关

C.报告

D.调查

【答案】：D

156、根据某设备工程网络计划计算，阀门安装工作的总时差为5天，

自由时差为2天，该工作实际进度比计划拖后4天，表明（）。

A.影响总工期1天

B.影响后续工作但不影响总工期

C.不影响后续工作

D.既不影响后续工作也不影响总工期

【答案】：B

157、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要

通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）可

被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B.关键线路上资源消耗量比较少

C.关键线路上持续时间比较长

D.关键线路上施工工艺及采用技术比较简单

【答案】：A

158、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争

议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过（）方式最终解决

合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

I）.诉讼

【答案】：D

159、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是（）o

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】：C

160、设备工程投资分析的基础是（）o

A.设备工程投资

B.设备全寿命费用

C.设备制造费用

D.设备运营费用

【答案】：B

161、下列各项中，不属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是

（）。

A.组织制定设备工程监理法规及有关的规章制度

B.具体负责设备工程监理活动的管理，并组织实施

C.会同国家人事部匚，颁发《注册设备监理单位资格证书》

D.建立设备监理信息系统

【答案】：D

162、在某设备工程安装调试过程中，遇到异常恶劣气候，导致非关键

路线上的某工序延误，并增加了费用，但并没影响关键线路，则承包

商（）。

A.只能索赔工期

B.对工期和费用都可索赔

C.只能索赔费用

D.对工期和费用均不可索赔

【答案】：D

163、（）工作完成的标志是设备、散材制造完成。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C

164、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承

包商承担风险最多的合同计价方式是（）o

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同

【答案】：B

165、在设备工程信息管理工作中，应保证最终获得的信息可以用于各

种用途，这体现了信息的（）的特点。

A.完整性

B.灵活性

C.相关性

D.及时性

【答案】：B

166、因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明

设备摊销及照明用电等费用应列入（）。

A.直接工程费

B.企业管理费

C.规费

D.措施费

【答案】：D

167、由实施组织根据组织原则和资源优化配置原则决定工作间的先后

顺序称为（）。

A.逻辑关系

B.工艺关系

C.组织关系

D.工作关系

【答案】：C

168、价值工程活动的核心一环是（）o

A.对象选择

B.方案创新

C.方案评价

D.功能分析

【答案】：D

169、对从项目组织外部获取货物或服务的过程进行的管理是项目的

（）管理。

A.范围

B.时间

C.沟通

D.采购

【答案】：D

170、在一个管理组织中，自上而F,权力由大到小，由宏观到微观，

由笼统到具体。这体现了组织设计的（）o

A.权力分散与守恒原则

B.统一指挥原则

C.分工与合作原则

D.权力层次原则

【答案】：D

171、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失（）。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权

【答案】：B

172、在某工程单代号网络计划中，下列说法不正确的是（）。

A.至少有一条关键线路

B.在计划实施过程中，关键线路始终不会改变

C.关键工作的机动时间最小

D.相邻关键工作之叵的时间间隔为零

【答案】：B

173、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的,

应当在（）提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

I）.确定招标人前

【答案】：C

174、没备质量监理3标是（）o

A.确保设备制造工艺、操作规程、检测方法的规范性

B.提高项目参与者的质量意识、技术和文化水平

C.保证设备经济合理、技术先进、操作维护方便

D.提高项目投资、社会和环境效益，使设备质量达到预期水平

【答案】：D

175、在网络计划中，某项工作M的最短持续时间为6天，直接费为

30000元；正常施工持续时间为8天，直接费为25000元；则工作M的

直接费率为（）元/天。

A.5000

B.3125

C.2500

I）.2000

【答案】：C

176、下列关于项目变更管理的说法，正确的是（）o

A.变更是不可避免的

B.变更不会影响项目目标

C.变更带来的影响都是负面的

D.变革管理就是确定和控制变更程序

【答案】：A

177、在满足业主期望的服务目标中，成果性目标是监理服务应达到的

（）。

A.质量控制要求

B.项目功能要求

C.安全控制要求

D.合同管理要求

【答案】：B

178、投资管理应贯穿项目建设全过程，但对项目投资影响最大的应是

（）o

A.投资决策过程

B.设计过程

C.制造过程

D.工程实施过程

【答案】：A

179、质量管理活动包括制定（）、质量策划、质量控制、质量保证、

质量改进等全部质量活动。

A.质量标准和质量目标

B.质量方针和质量目标

C.质量方针和质量计划

1）.质量标准和质量方针

【答案】：B

180、在设计准备阶段监理的工作内容中不包括（）o

A.发出修改设计描绘

B.协助建设单位签订设计合同

C.确定设计质量要求和标准

D.组建项目监理机构

【答案】：A

181、组建设备工程监理机构的基本程序如下，排序正确的是（）o①

选择合适的组织机构模式②确定设备工程监理机构的目标③建立职权

关系和信息系统④将设备工程监理机构的目标进行分解⑤对所需的资

源作出安排⑥授予各岗位必要的职责和权力

A.①②④③⑥⑤

B.②①④⑥⑤③

C.①②④⑥③⑤

D.②①④⑥③⑤

【答案】：D

182、职能制企业组织结构的长处是（）。

A.机构简单、组织稳定、专业化程度高

B.防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

C.机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

I）.机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

【答案】：A

183、二次搬运费属于（）o

A.材料费

B.企业管理费

C.工程建设其他费生

D.措施费

【答案】：D

184、由于设计人员缙误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补

救措施外，应（）o

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失

【答案】：A

185、建设项目竣工决算包括（）全过程的全部实际支出费用。

A.从开工到竣工

B.从破土动工到竣工

C.从筹建到竣工投产

D.从开工到投产

【答案】：C

186、设备工程监理服务的实施，重点围绕（）的实现展开。

A.核心服务

B.可感觉服务

C.附加服务

D.额外服务

【答案】：A

187、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当

事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以（）。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同

【答案】：D

188、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是（）o

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由,

才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】：C

189、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，

乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自

身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因

洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙

公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是（）o

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B

190、下列关于设备监理机构技术负责人任职条件的表述正确的是（）

A.由监理机构任命。

B.具有《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》，并有效注

册

C.取得中级以上专业技术职称

D.取得设备监理岗位证书

【答案】：B

191、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺

序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行

使的权利是（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权

【答案】：A

192、根据《合同法》规定，招标公告属于（）。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺

【答案】：A

193、过程能力指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低

可以用标准差。的大小来衡量，以下说法正确的是（）

A.过程能力越强，。越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱，。越大，则过程越不稳定

C.过程能力与。无关，与产品的技术要求有关

D.。既决定于质量因素，又与规范有关

【答案】：B

194、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延

的时间超过其总时差，则（）o

A.网络计划的计算工期不会改变

B.该工作的总时差不变

C.该工作的自由时差不变

D.网络计划中关键线路改变

【答案】：D

195、投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】：D

196、（）是指每个险验批内单位产品的数量。

A.母体

B.批量

C.抽样计划

D.单位产品

【答案】：B

197、在故障树分析中，引起顶事件发生的最小底事件的集合，称为

（）o

A.最大割集

B.最大径集

C.最小割集

I）.最小径集

【答案】：C

198、采用数据电文形式订立合同的，合同戌立的地点是（）。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地

【答案】：C

199、依据《评标委员会和评标方法暂行规定》，属于初步评审内容的

是（）。

A.投资环境评审

B.商务性评审

C.招标文件评审

D.融资方案评审

【答案】：B

200、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过

（）0

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%

【答案】：B

201、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、

日期，至少提前（）天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

202、对于不同的主体，风险有不同的影响，这体现了风险的（）o

A.客观性

B.普遍性

C.偶然性

D.相对性

【答案】：D

203、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定

资产现值为C,流动资金现值为I）,则项目净现值率为（）。

A.A/C

B.B/

C.B/（C+D）

D.A/（C+D）

【答案】：C

204、用定性方式分析风险发生概率的主要根据包括（）。

A.风险的应对策略

B.风险的概率分布函数

C.风险可能带来的损失

D.历史经验数据

【答案】：D

205、监理质量计划调整时，应由（）组织修改调整并形成书面文件，

按规定的程序完成批准、确认等手续后方可调整。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托人

【答案】：B

206、项目标的系统性是指每个项目就是一个系统，其各个目标总是按

照其（）的联系而构成一个整体，由此使得一个项目自成一体，不同

于别的项目。

A.内在和外在

B.外在

C.内在

D.总体

【答案】：C

207、测量值的平均值相对标准值的位置是指（）。

A.方差

B.灵敏度

C.偏倚

D.漂移

【答案】：C

208、按照信息的稳定程度可将设备工程项目信息分为（）。

A.内部信息和外部信息

B.静态信息和动态信息

C.自上而下的信息和自下而上的信息

D.口头信息和文字信息

【答案】：B

209、某双代号网络计划中（以天为时间单位），工作K的最早开始时间

为6,工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22,工作持续时间

为10；工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5。己知工作K

只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为（）天。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】：A

210、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请乙级设备监理单

位的持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》

的工程技术人员不少于（）名，且专业配套。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：A

211、失效模式的影响分析（FMEA）有三种基本形式，即设计失效模式及

影响分析、过程失效模式及影响分析和（）模式及影响分析。

A.部件失效

B.组件失效

C.运行原理失效

D.系统失效

【答案】：D

212、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材

料或服务时，承包商应得到款项是（）o

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利

润

【答案】：D

213、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于（）的财

产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A

214、甲级设备工程监理单位的注册资金不得少于（）万元人民币。

A.600

B.500

C.300

D.200

【答案】：B

215、某工程双方按」头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书

面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时

应当认定（）o

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

I）.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责

任

【答案】：C

216、某项目向银行借款1000万元，年利率为10%,5年后一次偿还本

利和，则5年后需偿还的金额为（）万元。

A.1450

B.1500

C.1610.51

D.1683.67

【答案】：C

217、在工程网络计划中，已知某工作的自由时差与总时差分别为3天

和6天，设备监理工程师检查进度时发现该工作的持续时间延长了5

天。该工作的实际进度对后续工作和总工期的影响是（）。

A.既不影响工期，也不影响后续工作

B.不影响工期，但将后续工作最早开始时间推迟2天

C.影响工期2天，但不影响后续工作

D.将后续工作最早开始时间推迟3天，并影响工期1天。

【答案】：B

218、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是

（）o

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的

【答案】：C

219、在用均方差方法进行“工期固定一资源均衡“优化时，下列关于

工作调整的说法，正确的是（）。

A.从网络计划的开始节点开始，从左向右逐次进行

B.从资源高峰时段开始，按工作总时差从大到小逐个进行

C.从网络计划的终点节点开始，从右向左逐次进行

D.按工作持续时间从大到小逐次进行

【答案】：C

220、保险作为风险耕移的手段之一，其功能在于（）。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C

221、在设备工程可行性研究阶段，编制（）是投资管理的主要目标之

O

A.投资估算

B.投资概算

C.投资预算

D.投资决算

【答案】：A

222、当设备工程项台有多个监理单位共同监理时，监理单位之间应建

立（）的协调制度，共同完成监理任务。

A.监理单位负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

I）.总监理工程师代表

【答案】：B

223、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和（）。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行

【答案】：D

224、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与（）不相符，

工程师可随时通知承包商修