铝合金模板劳务合同范本

铝合金模板劳务合同范本为规范铝合金模板劳务作业活动，明确甲乙双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合工程实际需求，经双方平等协商，订立本合同。一、合同双方甲方（发包方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________二、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.劳务内容：铝合金模板的安装、拆除、转运、清理、堆放；配合混凝土浇筑及养护期间的模板维护；按甲方要求完成与模板劳务相关的辅助工作（具体以施工图纸、技术交底及现场指令为准）。三、工期要求1.开工日期：以甲方书面通知为准（通知发出后____日内乙方进场）。2.竣工日期：______年____月____日，总工期______日历天。3.工期顺延：因不可抗力、甲方设计变更/材料供应延误/非乙方原因的停窝工等，经甲方书面确认后，工期相应顺延。四、劳务费用及支付（一）费用计算本工程劳务费用按______（如建筑面积/模板接触面积/工程量）计算，单价为______元/______，暂定总价为大写人民币______元（小写：￥______）。最终费用按实际完成工程量结算。（二）支付方式1.预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付暂定总价的______%（即￥______）作为预付款。2.进度款：每月25日前，乙方提交当月完成工程量报表，经甲方审核确认后____日内，支付已完工程量对应费用的______%。3.尾款与质保金：工程竣工验收合格、结算完成后____日内，支付至结算总价的______%；剩余______%作为质量保证金，质保期满无质量问题后____日内付清。（三）支付账户乙方指定收款账户：户名：________________________账号：________________________开户行：________________________五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.提供施工图纸、技术交底文件，明确质量、安全及工期要求。2.按合同约定及时支付劳务费用，协调乙方与其他施工方的工作衔接。3.提供模板及配套材料（乙方负责保管、合理使用及损耗控制），并提供材料、机具存放场地。4.监督乙方施工质量、进度、安全，发现问题有权要求乙方限期整改。（二）乙方权利义务1.组建符合工程要求的施工队伍，配备持证技术人员、安全员，确保人员稳定并服从甲方管理。2.严格按施工规范、图纸及技术交底施工，保证工程质量符合国家及行业标准，工期满足合同要求。3.承担自身施工设备、工具的购置与维护，负责施工人员的工资、保险及安全防护用品配备。4.做好安全文明施工，及时清理作业面（工完场清），未经甲方书面同意，不得转包、分包劳务作业。六、质量与安全管理（一）质量标准乙方施工质量需符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB____）及设计文件要求，一次性验收合格率100%。因乙方原因导致质量不合格的，乙方无偿返工至合格，并承担工期延误及经济损失。（二）质保期自工程竣工验收合格之日起____个月，质保期内乙方对因施工质量问题导致的模板变形、漏浆等问题无偿维修；乙方未及时维修的，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中扣除。（三）安全责任1.乙方对自身施工人员的安全负责，严格遵守安全生产法规及甲方安全制度，制定并落实安全施工方案。2.甲方提供必要的安全防护设施（如安全网、临边防护等），乙方负责正确使用和维护。3.施工中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，配合事故调查处理；自身人员伤亡及财产损失由乙方承担（甲方原因导致的除外）。七、违约责任（一）甲方违约甲方未按合同约定支付劳务费用，每逾期一日，按应付金额的______%向乙方支付违约金；逾期超过____日，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方承担乙方窝工损失。（二）乙方违约1.工期延误：每逾期一日，按合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并赔偿损失。2.质量不合格：乙方无偿返工，赔偿甲方材料浪费、工期延误等损失。3.擅自转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价______%的违约金并赔偿损失。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____法定代表人或授权代表（签字）：____签订日期：______年_