文书模板-建设工程合同终止情况说明

会计实操文库1/1文书模板-建设工程合同终止(废止)情况说明说明编号：GC-HT-ZZ-202409-001（“GC-HT-ZZ”为“工程合同终止”）出具单位：________________________（建设单位/施工单位/双方共同出具）出具日期：______年______月______日涉及合同：《________________________工程施工合同》（合同编号：GC-HT-2024001）一、合同与项目基础信息核心背景信息项目填写内容合同主体信息建设单位（甲方）：________________________统一社会信用代码：____________________施工单位（乙方）：________________________统一社会信用代码：____________________甲方项目负责人：__________________联系电话：____________________乙方项目经理：__________________注册建造师证号：____________________联系电话：____________________合同核心条款工程名称：________________________工程地点：______________________________合同金额：人民币______元（大写：________________________）结算方式：□固定总价□固定单价□成本加酬金原计划工期：______年______月______日至______年______月______日实际开工时间：年______月______日合同签订日期：年______月______日合同履行进度：已完成工程量%，已支付工程款______元（占合同总额%）终止基本情况终止申请方：□甲方□乙方□双方协商一致申请时间：______年______月______日终止同意时间：______年______月______日合同正式终止日期：______年______月______日终止方式：□协议终止□法定终止（如“不可抗力、违约导致”）□约定终止（按合同第______条）二、合同终止原因分析主要终止原因（附佐证材料）原因类别具体说明（结合合同条款与实际情况）佐证材料（编号/类型）双方协商一致□项目规划调整（甲方因______（如“政策变化、资金规划调整”）取消工程，双方协商终止，附《项目规划变更文件》编号：GH-2024001）□合作条件变化（乙方因______（如“核心技术人员流失、设备故障”）无法履约，协商终止，附《乙方履约能力说明》编号：LY-2024001）变更文件、协商纪要、说明函单方违约导致□甲方违约（如“未按约定支付工程进度款______元，逾期______天；未提供施工条件导致停工______天”，附《付款催告函》编号：CG-2024001、《停工记录》编号：TG-2024001）□乙方违约（如“工程质量不合格，整改______次仍未达标；工期滞后______天，超出合同约定上限”，附《质量整改通知》编号：ZG-2024001、《工期延误报告》编号：YW-2024001）催告函、整改通知、检测报告不可抗力因素□自然灾害（如“洪水、地震导致施工现场损毁，无法继续施工”，附《灾害证明》编号：ZH-2024001、现场照片编号：ZP-2024001）□政策管控（如“政府发布停工令、规划区域调整”，附《政府通知》编号：TZ-2024001）灾害证明、政府通知、现场影像其他法定情形□乙方破产/注销（附《破产裁定书》编号：PO-2024001、《注销证明》）□工程已无实际履行必要（如“配套项目取消，本工程失去使用价值”，附《配套项目终止文件》编号：PT-2024001）法律文书、配套项目文件三、终止后处置方案与执行情况已完工程与款项结算处置事项具体内容执行情况已完工程验收双方于______年______月______日完成已完工程验收，验收结论：□合格□部分合格（需整改______项）□不合格（需拆除重建______部分）验收报告编号：YS-2024001，验收范围：________________________合格部分已签字确认；不合格部分乙方已按要求整改，复检合格（复检时间：______年______月______日）工程款结算已完工程结算金额：人民币______元（经______（甲方/第三方造价机构）审核，审核报告编号：SH-2024001）已支付款项：元应补付/应退还金额：元（补付/退还原因：____________）应付款项甲方已于______年______月______日支付，支付凭证编号：ZF-2024001；应退款项乙方已于______年______月______日退还，凭证编号：TH-2024001质保责任划分已完合格工程质保期：自______年______月______日至______年______月______日（质保范围：__________________）质保金：预留______元（占结算金额%），质保期满无质量问题后______日内支付质保金已存入双方约定监管账户，账户信息：________________________现场清理与资料交接现场清理：乙方已于______年______月______日前完成施工现场清理（拆除临时设施______㎡、撤离施工设备______台、清运建筑垃圾______m³），甲方验收合格（验收单编号：QL-2024001）；资料交接：乙方已移交施工资料______套，包括□已完工程施工记录□材料合格证与检测报告□隐蔽工程验收记录□图纸会审纪要，交接清单编号：JJ-2024001，甲方签收人：__________。违约责任与赔偿违约认定：□甲方违约，需向乙方支付违约金______元（按合同第______条，每日______元×违约天数______天）；□乙方违约，需向甲方支付违约金______元（赔偿质量整改费______元+工期延误损失______元）；□无违约责任（不可抗力/协商一致导致终止）；赔偿执行：违约金已于______年______月______日结清，支付凭证编号：WY-2024001。四、附件与签字确认附件清单原工程施工合同复印件（重点标注终止相关条款）；终止申请书、双方协商纪要、终止协议（编号：ZZ-2024001）；验收报告、结算审核报告、款项支付/退还凭证；违约证明、赔偿协议、现场清理验收单、资料交接清单；不可抗力/政策文件等佐证材料。签字确认建设单位负责人签字____________________单位盖章：__________日期：______年____