建设工程合同协议

建设工程合同协议发包人（甲方）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]承包人（乙方）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方拟建的建设工程事宜，订立本合同协议。第一条工程概况本合同协议所指的建设工程名称为：[工程全称]，工程地点位于：[工程详细地址]。工程范围与内容为：[详细描述工程包含的项目、工作内容，如土建工程、安装工程、装饰装修工程等，应与批准的立项文件和招标文件一致]。工程造价采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式确定，合同总价款（含税）为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。本工程依据[列出主要的技术标准、规范名称及编号，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等]进行建设。第二条合同文件构成本合同协议构成文件包括但不限于以下部分，各部分组成文件具有同等法律效力：1.本合同协议书；2.[如适用]中标通知书；3.[如适用]投标文件及其附件；4.专用合同条款；5.通用合同条款；6.技术标准、规范；7.图纸及其说明；8.[如适用]工程量清单；9.[如适用]其他合同文件，如可行性研究报告、环境影响评价报告、地质勘察报告等。第三条双方权利与义务甲方的权利与义务：1.负责提供建设用地相关合法证明文件，并确保承包人能够顺利获取施工所需场地及办理相关施工许可手续（如需）。2.负责组织设计交底，向承包人提供施工所需的设计图纸、地质勘察报告等技术资料。3.审查承包人提交的施工组织设计、专项施工方案、主要材料设备供应计划等，并按合同约定予以确认或提出修改意见。4.按照合同约定的付款节点和比例，及时审核并支付工程进度款。5.负责组织相关单位对工程进行阶段验收和竣工验收。6.为承包人施工提供必要的配合条件，如施工用水、用电接入等，相关费用由[甲方/乙方]承担。7.协调处理工程建设期间与外部单位或个人的关系。8.监督承包人遵守有关安全生产、环境保护、文明施工的法律法规及规定。9.履行合同约定的其他义务。10.如因甲方原因造成工期延误，应承担相应责任，并赔偿承包人由此遭受的损失。承包人的权利与义务：1.严格按照合同约定的工程范围、内容、技术标准和图纸进行施工，确保工程质量达到[合格/优良]等级。2.自行负责组建项目管理机构，配备满足工程需要的管理人员和技术人员，负责施工现场的日常管理。3.负责按照合同约定及有关规范要求，采购、检验、保管和使用工程所需材料、设备，并承担相应费用。材料设备必须符合设计要求和质量标准，提供产品合格证明文件及进行必要的进场检验。4.负责编制施工组织设计、专项施工方案，报送甲方审核，并根据审核意见进行修改完善。5.负责施工现场的安全生产管理，建立健全安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，定期进行安全检查，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故的全部责任。6.负责施工现场的文明施工和环境保护工作，做到工完场清。7.按合同约定向甲方提交工程进度报告、月度报表、监理月报（如需）及竣工资料。8.负责按时完成工程结算的编制，并报送甲方审核。9.积极配合甲方的检查、监督和验收工作。10.履行合同约定的其他义务。11.如因承包人原因造成工期延误或质量不合格，应承担相应责任，并赔偿甲方由此遭受的损失。第四条工程进度与工期本工程合同工期自[开工日期]起，至[竣工日期]止，总日历工期为[天数]天。承包人应按施工组织设计编制详细的施工进度计划，并报送甲方确认。在施工过程中，承包人应确保工程按计划节点推进。因发包人原因（如未及时提供图纸、场地移交延迟等）或不可抗力导致工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。因承包人原因（如管理不善、资源投入不足等）造成工期延误，承包人应承担违约责任，并采取措施加快进度。任何一方要求提前竣工，应经对方同意，并协商采取加快施工措施的方案及费用承担方式。第五条工程质量与验收工程质量必须达到合同约定的[合格/优良]等级标准，并符合国家及地方相关质量验收规范。承包人应建立健全质量保证体系，严格按照设计图纸、技术规范和标准进行施工，并接受甲方、监理单位（如设有）及政府质量监督部门的监督检查。隐蔽工程覆盖前，承包人应通知甲方或监理单位检查验收，并形成书面记录。分部分项工程完成后，承包人应自行检查合格后报请甲方或监理单位验收。竣工验收由甲方组织设计、施工、监理及政府相关主管部门进行。工程未经验收合格，不得交付使用。如工程竣工验收不合格，承包人应负责无偿返修，直至验收合格，由此产生的费用由承包人承担，并可能面临工期延误的责任。第六条工程价款与支付本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式计价。合同总价款为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）[含/不含]税金。预付款：合同签订生效后[天数]日内，甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款，计人民币[金额]元。预付款在进度款支付中逐次扣除。进度款：承包人完成相应工程量并经甲方或监理单位确认后，可按合同约定比例申请支付进度款。甲方应在收到承包人提交的进度款支付申请及相关资料后[天数]日内完成审核，并按审核金额支付。本合同项下最高支付比例不超过合同总价款的[百分比]%。竣工结算：工程竣工验收合格后[天数]日内，承包人应提交完整的竣工结算资料，甲方应在收到资料后[天数]日内完成审核确认或提出修改意见。双方最终确认竣工结算金额后，甲方应在[天数]日内支付至结算总金额的[百分比]%，剩余[百分比]%作为质保金，待工程竣工验收合格满[年数]年后支付。支付方式：所有款项均通过银行转账方式支付。甲方支付至承包人以下账户：账户名称：[乙方账户名称]开户银行：[乙方开户银行名称]银行账号：[乙方银行账号]乙方应提供合法有效的发票。第七条安全生产与文明施工承包人必须严格遵守国家及地方有关安全生产、消防、环境保护和文明施工的法律法规及标准，制定并实施安全生产专项方案，配备专职安全管理人员，确保施工安全。承包人承担因其管理不善或违规操作造成的安全事故的全部责任及由此产生的一切费用。承包人应保持施工现场整洁有序，符合文明施工要求，并承担相关费用。第八条竣工验收与交付工程具备竣工验收条件时，承包人应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后[天数]日内组织相关单位进行验收。验收合格的，签署竣工验收报告，工程正式交付甲方使用。验收不合格的，承包人应按要求进行整改，直至验收合格。竣工资料由承包人整理归档，并在交付甲方时移交。第九条违约责任甲方违约责任：1.未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款金额[百分比]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[百分比]。2.因甲方原因导致工期延误，每延误一日，应向承包人支付合同总价款[百分比]的工期延误赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价款的[百分比]。3.未按合同约定提供必要施工条件或协调外部关系导致工期延误，应承担相应责任。4.竣工验收不合格，由甲方承担责任并组织修复，修复费用由[甲方/乙方]承担。承包人违约责任：1.工程质量不符合合同约定标准，应负责无偿返修或重做，并承担由此产生的一切费用。若返修后仍不合格，甲方有权要求降低工程等级或解除合同，并要求承包人赔偿损失。2.工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款[百分比]的工期延误赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价款的[百分比]。若承包人无故拖延工期，甲方有权解除合同，承包人应赔偿甲方损失。3.发生重大质量安全事故，承包人承担全部责任，并赔偿甲方及第三方的一切损失。4.未按时提交竣工结算资料，导致甲方无法按期支付尾款，每逾期一日，应向甲方支付应付未付尾款[百分比]的违约金。5.将工程转包或违法分包，甲方有权立即解除合同，并追究承包人的违约责任。第十条不可抗力不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后[天数]日内书面通知对方，并提供有效证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼]解决：[如选择仲裁]：提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。[如选择诉讼]：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效与终止本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本合同在以下条件满足时终止：1.工程竣工验收合格，甲方支付完成合同约定的全部款项；2.双方履行完毕合同约定的其他义务；3.法律法规规定的其他终止条件。第十三条其他1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.