打孔砌墙合同范本

打孔砌墙合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有打孔砌墙的需求，乙方具备相关的专业技能和资质，能够提供打孔砌墙服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行打孔砌墙事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.打孔服务乙方应按照甲方要求，在指定的位置进行打孔作业。打孔的具体规格、数量、深度等要求详见附件一《打孔作业清单》。打孔所使用的工具及材料应为符合国家标准的合格产品，确保打孔质量和安全性。2.砌墙服务乙方负责按照甲方提供的设计图纸或现场要求，进行砌墙施工。砌墙的墙体材料、厚度、高度、长度等具体参数详见附件二《砌墙设计图纸》或现场交底记录。砌墙应保证墙体的平整度、垂直度符合建筑施工规范要求，灰缝饱满、均匀，墙体牢固稳定。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定及相关标准进行打孔砌墙作业，对乙方的工作进行监督和检查。有权在乙方违反合同约定或施工质量不符合要求时，要求乙方采取补救措施或承担违约责任。2.义务向乙方提供准确、详细的打孔砌墙需求信息，包括但不限于打孔位置、规格、砌墙设计图纸等相关资料，并对资料的真实性和准确性负责。如因甲方提供的信息有误导致乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。为乙方施工提供必要的协助和便利条件，包括但不限于施工现场的清理、协调其他施工单位等。按照本合同约定的付款方式和时间，及时向乙方支付服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付服务费用。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.义务具备完成打孔砌墙服务所需的专业资质和技能，拥有相应的施工设备和人员，并确保施工过程符合国家相关建筑施工规范和安全标准。按照本合同约定及附件要求，组织专业人员进行施工，确保打孔砌墙的质量和进度。在施工过程中，严格遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。定期向甲方汇报施工进展情况，接受甲方的监督和检查。对于甲方提出的合理意见和建议，应及时予以采纳并整改。在施工过程中，如发现甲方提供的资料有误或施工现场情况发生变化可能影响施工的，应及时通知甲方，并协商解决方案。施工完成后，负责清理施工现场，将施工过程中产生的垃圾等废弃物运至指定地点妥善处理。三、服务费用及支付方式1.服务费用本合同打孔砌墙服务总费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更需求导致工作量增加或减少的除外。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付服务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。打孔作业完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付服务费用的[进度款比例]，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。砌墙工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币[尾款金额]元（大写：[大写尾款金额]）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本合同打孔砌墙工程总工期为[工期天数]天，自合同签订且甲方支付预付款之日起计算。2.因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延，乙方不承担责任。因乙方原因导致工程延误的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[延误违约金比例]向甲方支付违约金；如因乙方延误导致甲方遭受其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致工程无法正常进行的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、质量标准及验收1.质量标准打孔作业应符合国家相关建筑施工规范中关于打孔的质量要求，确保孔的尺寸、深度、垂直度等符合设计要求，孔壁光滑，无裂缝、破损等缺陷。砌墙工程应符合国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业验收规范的规定，墙体应平整、垂直、牢固，灰缝均匀饱满，墙体材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准。2.验收方式乙方在完成打孔作业后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署打孔作业验收单。砌墙工程全部完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收。验收内容包括但不限于墙体质量、平整度、垂直度、灰缝等。如验收合格，双方签署砌墙工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求及时整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方自行承担。因整改导致工期延误的，按照本合同关于工期延误的约定执行。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的服务费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的损失（包括但不限于停工损失、预期利润损失等）。2.若乙方未按照本合同约定的质量标准和工期完成打孔砌墙服务，应承担违约责任。乙方应按照合同总金额的[质量违约违约金比例]向甲方支付违约金，并负责免费整改直至达到合同要求。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如一方违反本合同约定的保密义务、知识产权保护义务等其他条款，应向对方支付合同总金额的[违约赔偿比例]作为违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.任何一方违反本合同约定，除承担上述违约责任外，还应承担对方为实现债权而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充