打基础桩合同范本

打基础桩合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程，需要委托乙方进行基础桩施工服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供基础桩施工服务事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]基础桩工程2.工程地点：[具体地点]3.工程规模及内容：基础桩类型为[具体桩型，如灌注桩、预制桩等]，数量为[X]根。桩的具体规格参数为：桩径[具体尺寸]，桩长[具体长度]，混凝土强度等级为[具体等级]。施工范围包括但不限于场地平整、桩位放线、成孔、钢筋笼制作与安放、混凝土浇筑等全部基础桩施工工作。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作内容所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。基础桩工程完成[X]%且经甲方及监理单位验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。基础桩工程全部完成且经甲方、监理单位及相关部门验收合格，乙方提交完整的竣工资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后无质量问题的[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本合同约定的质量标准和验收规范对工程进行验收。对乙方提交的竣工资料进行审核。2.义务：负责办理施工许可证等相关建设手续，确保施工具备合法条件。提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确性负责。组织设计单位、监理单位等相关人员对施工图纸进行交底，并负责协调各方关系。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在乙方施工过程中，因甲方原因造成的停工、窝工等损失，由甲方承担相应责任。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。对甲方提出的不合理要求和违反法律法规及合同约定的指令，有权拒绝执行，并要求甲方承担相应责任。根据工程实际情况，在符合法律法规和合同约定的前提下，对施工方案进行合理调整。2.义务：具备从事基础桩施工的相应资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证书复印件。按照国家现行施工规范、质量验收标准及本合同约定组织施工，确保工程质量达到合格标准。编制施工组织设计和施工方案，报甲方及监理单位审批后实施。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染，符合国家和地方环保要求。按照合同约定的时间和进度完成施工任务，保证工程按时交付。在施工过程中，如发现地下障碍物或其他影响施工的异常情况，应及时通知甲方，并采取合理措施解决。负责施工过程中的材料采购、设备租赁等工作，确保材料和设备符合质量要求。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照相关规定和甲方要求，提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、隐蔽工程验收记录等。四、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行的基础桩施工质量验收规范及相关标准，达到合格等级。乙方应严格按照设计图纸和规范要求施工，确保工程质量。2.验收程序：乙方在完成每一道工序后，应提前通知甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位应在接到通知后的[X]个工作日内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。基础桩工程全部完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，申请竣工验收。甲方应在接到竣工报告后的[X]个工作日内组织设计单位、监理单位等相关人员进行竣工验收。验收合格后，各方应在验收报告上签字确认。如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改时间不计入合同工期。五、工期1.开工日期：本工程开工日期为[具体日期]。乙方应在接到甲方书面开工通知后的[X]个工作日内组织人员和设备进场施工。2.竣工日期：本工程竣工日期为[具体日期]，总工期为[X]日历天。乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期顺延。因甲方原因导致工程变更或增加工作量，造成乙方损失的，甲方应承担相应赔偿责任。如甲方未履行本合同约定的其他义务，导致乙方无法正常施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍无法达到合格标准，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同总价款[X]%向甲方支付违约金。乙方违反本合同约定将工程转包或分包给他人的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方未履行本合同约定的其他义务，导致甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，