版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
总包合同延期协议甲方(总包方):名称:[甲方公司全称]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]联系方式:[甲方联系电话]乙方(分包方/相关方):名称:[乙方公司全称]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]联系方式:[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[总包合同签订日期]签订了关于[总包项目名称]的总包合同(以下简称“原合同”),现因[具体延期原因]导致原合同约定的工期无法按时完成,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》相关规定,就原合同的延期事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.项目名称:[总包项目名称]2.项目内容:[详细描述总包项目涵盖的具体工作内容,包括但不限于工程范围、工程标准、工程要求等,可参照原合同相关条款进行详细阐述]3.服务要求:[明确甲方对乙方在项目实施过程中的各项服务要求,如质量标准、进度要求、安全规范等,确保与原合同的一致性和连贯性]二、权利与义务(一)甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议及原合同的约定履行义务,确保项目顺利推进并按时交付。对乙方的工作进行监督、检查,提出合理的整改意见和建议,乙方应积极配合并落实。在乙方未能按照约定履行义务时,有权依据本协议及相关法律法规追究乙方的违约责任。2.义务按照本协议及原合同的约定,向乙方提供必要的协助和支持,包括但不限于提供施工场地、协调周边关系、及时支付款项等,确保乙方能够正常开展工作。定期与乙方沟通项目进展情况,及时解决项目实施过程中出现的问题,避免因沟通不畅导致工期延误。根据项目实际情况,合理调整项目进度计划,并及时通知乙方,确保双方对项目进度有清晰的共识。(二)乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议及原合同的约定履行义务,提供必要的协助和支持。在遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误时,有权向甲方提出合理的工期顺延申请。根据项目实际情况,在甲方同意的前提下,对项目实施方案进行合理调整和优化,以提高项目实施效率。2.义务严格按照本协议及原合同的约定履行义务,制定详细的项目进度计划,并确保计划的有效执行。加强项目管理,合理安排人力、物力和财力资源,确保项目质量和安全,避免因管理不善导致工期延误。定期向甲方汇报项目进展情况,及时提交项目相关资料和报告,如项目周报、月报、季报等,以便甲方及时了解项目动态。在工期延误期间,采取积极有效的措施追赶工期,尽量减少对项目整体进度的影响。如因乙方自身原因导致工期延误进一步扩大,乙方应承担相应的责任。三、工期延期相关事宜(一)工期延期原因经双方共同确认,本次工期延期的主要原因是[具体延期原因,如不可抗力事件、设计变更、甲方原因等,需详细说明原因及对工期的影响程度]。(二)工期延期期限根据上述延期原因及对项目的实际影响,双方协商确定原合同工期延长[X]天,自[原合同竣工日期]延长至[新的竣工日期]。(三)工期延期通知乙方应在发现工期可能受到影响的情况后[X]个工作日内,以书面形式通知甲方,并详细说明延期原因、预计延期天数以及对项目的影响。甲方应在收到通知后的[X]个工作日内予以书面回复,确认是否同意乙方的工期顺延申请及顺延期限。(四)工期调整后的进度计划乙方应根据本协议确定的延期期限,重新制定详细的项目进度计划,并提交给甲方审核。进度计划应包括各阶段的工作内容、开始时间、完成时间、责任人以及相应的保障措施等。甲方应在收到进度计划后的[X]个工作日内进行审核,如无异议,则该进度计划作为双方后续监督项目进展的依据。如甲方对进度计划提出修改意见,乙方应根据甲方意见及时进行调整,并再次提交审核,直至双方达成一致。四、费用调整1.因工期延期导致的费用增加如因工期延期是由甲方原因或不可抗力因素导致的,由此增加的费用由甲方承担。乙方应在费用发生后[X]个工作日内,向甲方提交费用明细及相关证明材料,甲方应在收到后[X]个工作日内进行审核确认,并在审核通过后的[X]个工作日内支付相应费用。如因工期延期是由乙方自身原因导致的,由此增加的费用由乙方自行承担,甲方有权在支付款项时扣除相应费用。2.因工期延期导致的费用减少若因工期延期使得项目成本降低,双方应根据实际情况协商调整合同价款,减少的费用按照原合同约定的计价方式和比例进行相应扣减。乙方应在发现费用可能减少的情况后[X]个工作日内,向甲方提交费用调整申请及相关说明,甲方应在收到后[X]个工作日内进行审核确认,并调整合同价款。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议及原合同的约定履行义务,导致乙方无法正常开展工作或工期延误,甲方应承担相应的违约责任。甲方应赔偿乙方因此遭受的直接损失和间接损失,包括但不限于乙方为履行合同而投入的费用、预期利润损失、因工期延误而向第三方支付的违约金等。如甲方未按照约定及时支付款项,每逾期一天,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停工作,并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金,同时甲方应承担乙方因此遭受的其他损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议及原合同的约定履行义务,导致工期延误或项目质量不符合要求,乙方应承担相应的违约责任。乙方应按照原合同约定的违约金标准向甲方支付违约金,并负责采取措施弥补损失,确保项目按时、按质完成。如因乙方原因给甲方造成其他损失的,乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照本协议约定的进度计划执行,每逾期一天,应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除本协议,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的,乙方应承担全部赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。2.本协议是原合同的补充协议,与原合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年江苏财会职业学院单招综合素质考试题库及答案详解一套
- 2026年黔西南民族职业技术学院单招职业倾向性测试题库及参考答案详解1套
- 2026年安徽卫生健康职业学院单招职业适应性测试题库及答案详解1套
- 2026年辽宁省营口市单招职业倾向性考试题库参考答案详解
- 2026年晋中职业技术学院单招职业技能测试题库及参考答案详解一套
- 2026年渤海理工职业学院单招职业适应性测试题库附答案详解
- 护士人际交往面试题及答案
- 公立医院中医面试题目及答案
- 2025年招商银行绍兴分行社会招聘备考题库及参考答案详解一套
- 2025年中共南充市委网信办下属事业单位公开考调工作人员的备考题库及参考答案详解一套
- GB/T 25848-2010耐酸陶瓷球拱
- GA 923-2011公安特警专用车辆外观制式涂装规范
- 羽毛球教学大纲
- 《居民投资理财问题研究8800字【论文】》
- 第十六章 教学交往与课堂管理
- DB32T 4064-2021 江苏省城镇燃气安全检查标准
- Aletterofsympathy慰问信课件-高三英语写作专项
- 阀出厂检验规程
- 初中数学华东师大七年级下册(2023年新编)第10章 轴对称平移与旋转专题将军饮马2
- 大学《世界古代史》期末复习简答题、论述题合集及答案
- GB∕T 32671.2-2019 胶体体系zeta电位测量方法 第2部分:光学法
评论
0/150
提交评论