2025年道路支模合同风险评估与控制

2025年道路支模合同风险评估与控制本合同由以下双方于____年____月____日签订：甲方（业主/建设单位）：________________________法定代表人/授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系电话：____________________________________乙方（承包单位）：________________________法定代表人/授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系电话：____________________________________资质证书编号：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____道路工程____标段____支模工程事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____道路工程____标段____支模工程1.2工程地点：____________________________________1.3工程范围及内容：1.3.1支模工程涉及____路段（桥梁/涵洞/路基等）的模板、支撑体系、加固件等的搭设、拆除及相关作业。1.3.2具体工程量以经甲方确认的工程量清单或施工图为准。1.3.3主要包括但不限于：模板加工、运输、安装、加固、拆除、清理、周转使用等全部作业内容。1.4合同工期：1.4.1开工日期：____年____月____日（或甲方书面通知之日起____日内）1.4.2竣工日期：____年____月____日1.4.3总工期：____日历天第二条技术要求与标准2.1本工程支模方案由____（甲方提供/乙方提供）负责，其方案需满足国家及地方现行的相关安全技术规范和标准，包括但不限于《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等。方案需报送甲方及监理单位审批后方可实施。2.2乙方必须严格按照批准的支模方案、施工图纸及技术交底进行施工。2.3支模所使用材料（模板、钢管、型钢、连接件等）必须符合设计要求和国家现行标准，具有出厂合格证和检测报告。进场时需报验，经甲方（或监理单位）检查合格后方可使用。严禁使用不合格材料。2.4乙方应建立材料管理制度，做好材料的防火、防锈、防变形等工作，提高材料周转率。第三条安全责任3.1乙方是支模工程安全生产的责任主体，必须严格遵守国家安全生产法律法规、规章及规范，建立、健全安全生产责任制和安全生产保证体系，确保施工安全。3.2乙方应制定详细的支模工程安全专项施工方案，并报甲方（或监理单位）审批。方案应包括但不限于：危险源辨识与风险评估、安全控制措施、应急预案、人员安全教育培训计划等。3.3乙方应按方案要求设置安全防护设施，包括但不限于：操作平台、临边洞口防护、安全通道、安全网等，并保持其完好。3.4乙方应确保所有从事支模作业的人员（包括管理人员、特殊作业人员如架子工等）持有效证件上岗，并接受安全技术教育培训和安全交底。3.5乙方应按规配备和正确使用安全防护用品（如安全帽、安全带、安全鞋等）。3.6施工现场动火作业、临时用电等特殊作业，必须执行相应的安全操作规程，并履行审批手续。3.7乙方应按合同约定及安全规定，足额配备安全生产费用，并用于安全生产防护、设备购置、安全教育培训等。3.8乙方应建立安全生产检查制度，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。对甲方或监理单位指出的事故隐患，必须立即整改，并接受监督。3.9发生生产安全事故时，乙方应立即采取有效措施组织抢救，保护现场，并按国家有关规定及时上报事故情况，同时报告甲方（或监理单位）。事故处理按国家有关规定执行，相关责任由乙方承担。第四条质量标准与验收4.1支模工程必须符合设计要求和国家现行施工质量验收规范及标准。4.2乙方应建立质量自检体系，严格按照操作规程施工，确保工程质量。4.3支模安装完成后，乙方应进行自检，自检合格后报请甲方（或监理单位）进行检查验收。验收合格后方可进行下道工序施工。4.4隐蔽工程（如基础、支撑体系连接等）覆盖前，必须经甲方（或监理单位）检查验收并签字确认。4.5支模拆除后，应及时清理模板、支撑等材料，做到工完场清。4.6工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工、修复，直至合格。因乙方原因造成的质量问题，相关费用由乙方承担。第五条合同价款与支付5.1本工程采用____（固定总价/固定单价/可调价）方式计价。5.1.1若为固定总价：合同总价为人民币____元整（¥____）。5.1.2若为固定单价：工程量按实际完成并经甲方（或监理单位）确认的工程量结算，单价按____（合同约定/工程量清单）执行。合同总价为人民币____元整（¥____），最终以结算为准。5.1.3若为可调价：调价因素及方式按____（合同附件/约定）执行。5.2材料价格调整：____（明确约定调整机制，如采用基准价、信息价等）。5.3预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款，计人民币____元整（¥____）。乙方需提供等额发票。5.4进度款：乙方完成____（形象进度节点/工程量比例）并经甲方（或监理单位）验收合格后____日内，甲方支付至合同总价款的____%作为进度款，计人民币____元整（¥____）。乙方需提供等额发票。5.5竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，乙方应提交完整的竣工结算资料。甲方（或监理单位）应在收到资料后____日内完成审核，并支付至结算总价的____%作为结算款，计人民币____元整（¥____）。乙方需提供等额发票。5.6尾款：剩余____%作为工程质量保证金（或违约金），于工程缺陷责任期（____年）期满且无质量问题后____日内支付，计人民币____元整（¥____）。5.7支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下账户：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________5.8乙方应按合同约定提供合规发票。第六条工程变更6.1任何一方提出工程变更，应提前书面通知对方。6.2变更内容确认后，双方应根据变更情况签订补充协议或现场确认单，并作为合同附件。6.3因变更引起的费用增减，由双方根据变更内容、工作量、市场价格等因素协商确定。协商不成的，按____（约定方法/工程造价管理部门裁定）执行。6.4乙方不得擅自变更设计或施工方案。第七条进度管理7.1乙方应按照合同工期要求，编制详细的施工进度计划，并报甲方（或监理单位）审批。7.2乙方应按计划组织施工，确保工程按期完成。如遇不可抗力或非乙方原因导致工期延误，经甲方（或监理单位）确认后，工期可相应顺延。7.3乙方应积极配合甲方（或监理单位）及其他相关单位的协调工作，确保施工顺利进行。7.4因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付误期赔偿金，赔偿金额按____（约定计算方式，如每日合同总价款的万分之几）计算，但累计赔偿不超过合同总价款的____%。第八条索赔与反索赔8.1因甲方原因（包括指令错误、未及时提供图纸、场地移交延误、协调不力等）造成乙方窝工、停工或工期延误的，乙方有权向甲方提出索赔，并提供相关证据。甲方应在收到索赔报告后____日内予以确认或提出处理意见。8.2因乙方原因造成工程延期、质量缺陷、安全事故或给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权向乙方提出反索赔。8.3双方就索赔事项有争议的，应友好协商解决；协商不成的，按本合同第九条约定处理。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向____（合同履行地/甲方所在地/乙方所在地）人民法院提起诉讼。（或：协商不成的，任何一方均有权向____（约定仲裁委员会名称）申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十条合同生效与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同在以下条件满足时终止：a)工程竣工验收合格，甲方支付完成尾款；b)双方履行了合同约定的其他义务。10.3合同终止后，乙方应妥善保管工程资料，并根据甲方要求进行移交。质量保证金（如有）的返还按国家相关规定执行。第十一条违约责任11.1甲方违约责任：a)未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分千分之____的违约金。b)因甲方原因导致工期延误，除工期顺延外，还应支付乙方赶工费用____元（或按实际发生计算）。11.2乙方违约责任：a)未按合同约定工期竣工（非不可抗力及甲方原因），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之____的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。逾期超过____日，甲方有权解除合同。b)工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工、修复，并承担由此造成的工期延误责任。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。c)乙方违反安全责任条款，发生安全事故造成人员伤亡或重大财产损失，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。甲方有权解除合同，已支付款项按合同约定处理。d)乙方擅自使用不合格材料、违规操作等，给甲方造成损失的，应全额赔偿。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。12.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明文件。12.3因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。合同可协商变更或解除。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十三条保密条款13.1双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、价格信息等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。13.2本保密义务不因合同的终止而失效。第十四条通知与送达14.1双方在本合同中载明的地址、联系人及电话为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或按指定电话发送（以录音或回执为凭）即视为有效送达。14.2任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。第十五条其他15.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同附件（包括但不限于支模方案、工程量清单、施工图纸等）是本合同不可分割的