建筑工程抢工奖罚标准合同模板

建筑工程抢工奖罚标准合同模板在建筑工程建设中，因工期调整、不可抗力或项目需求变化需开展抢工工作时，明确抢工期间的奖罚标准是保障工程进度、质量与安全的关键。本合同模板结合行业实践与法律规范，为发包方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）就抢工阶段的权责划分、激励约束机制提供清晰的约定框架，助力工程高效推进。一、合同签订背景与目的因________（如设计变更、政策要求、工期压缩等）原因，本工程需在原有工期基础上开展抢工作业。为明确抢工期间双方权利义务，激励乙方高效履约，同时确保工程质量、安全符合标准，经甲乙双方平等协商，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，订立本抢工奖罚标准合同。二、合同主体信息（一）发包方（甲方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________（二）承包方（乙方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________三、抢工目标与质量要求（一）抢工工期目标1.原合同工期为________，抢工后需于____年____月____日前完成全部工程（或分阶段节点：如基础工程于____年____月____日完成，主体结构于____年____月____日完成等）。2.若因甲方原因（如设计变更、材料供应延误等）导致工期调整，双方以书面签证形式重新约定抢工目标。（二）质量与安全要求1.工程质量需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB____）及相关专业验收规范，确保一次验收合格。2.抢工期间需严格落实安全生产制度，杜绝一般及以上安全事故，轻伤事故频率控制在____‰以内（或约定无安全事故）。四、奖罚标准细则（一）奖励机制1.工期奖励：若乙方按本合同约定的抢工工期（或节点工期）提前完成，每提前1天，甲方按抢工部分工程造价的____%（或约定金额：____元/天）向乙方支付奖励。提前完成且工程质量一次验收合格、无安全事故的，甲方额外给予抢工部分造价____%的质量安全奖励。2.其他奖励：若乙方在抢工期间创新采用高效施工技术、管理方法，显著提升工程效率或节约成本，甲方可根据实际效益另行给予专项奖励（具体金额或比例双方协商确定）。（二）处罚机制1.工期处罚：若乙方未按抢工工期（或节点工期）完成，每延误1天，乙方按抢工部分工程造价的____%（或约定金额：____元/天）向甲方支付违约金。延误超过____天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的全部损失（包括甲方另行委托施工的费用、工期延误赔偿等）。2.质量处罚：若工程质量未达到验收标准需返工，乙方需承担全部返工费用（含材料、人工、机械等），且返工期间的工期延误按上述“工期处罚”标准执行。因质量问题导致第三方损失的，乙方需全额赔偿，并承担相应法律责任。3.安全处罚：发生一般安全事故（按《生产安全事故报告和调查处理条例》分级），乙方需向甲方支付违约金____元，并承担事故全部赔偿责任；发生较大及以上安全事故，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方全部损失并承担法律责任。五、抢工实施保障条款（一）甲方责任1.及时向乙方提供抢工所需的施工图纸、技术交底文件，确保无设计遗漏或错误。2.按合同约定及时支付工程款，保障抢工期间的资金需求；因甲方付款延误导致抢工受阻，工期相应顺延，且甲方需赔偿乙方窝工损失。3.协调监理、设计等第三方单位，确保验收、签证等流程高效推进，避免因外部审批延误影响抢工进度。（二）乙方责任1.制定详细的抢工方案（含人力、机械、材料投入计划，施工工艺优化措施等），经甲方及监理审批后严格执行。2.抢工期间需增加作业人员、机械设备投入，合理安排昼夜施工（需符合环保、噪声管控要求），确保进度目标。3.建立质量、安全管控体系，每日开展质量巡检、安全排查，及时整改隐患；接受甲方、监理的监督检查，如实报送抢工进度、质量安全情况。六、争议解决与合同生效（一）争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构：________________）。（二）合同生效与附件1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至抢工任务完成、工程款及奖罚金额结清之日止。2.本合同附件包括：抢工方案、进度计划表、质量安全管