防火工程合同

防火工程合同一、合同双方基本信息甲方（发包方）名称：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系方式：______________________乙方（承包方）名称：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系方式：______________________资质等级：消防设施工程专业承包________级二、工程概况1.工程基本信息工程名称：________________________防火工程工程地点：________________________工程规模：总建筑面积________平方米，涵盖________栋建筑物（具体楼栋编号见附件一）工程类型：□新建□改建□扩建（请勾选）2.工程范围与内容系统类型：火灾自动报警系统（含消防控制室设备）自动喷水灭火系统（含喷淋头、管道、水泵房设备）防排烟系统（含风机、风管、防火阀）消火栓系统（含室内外消火栓、消防水泵）应急照明与疏散指示系统防火门、防火卷帘安装气体灭火系统（特定区域）3.工期要求开工日期：______年____月____日竣工日期：______年____月____日总工期：______日历天关键节点：隐蔽工程验收：______年____月____日前系统调试完成：______年____月____日前消防专项验收：______年____月____日前三、工程设计与标准1.设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）甲方提供的建筑主体结构图纸（编号：________）消防部门出具的初步设计审核意见（编号：________）2.设计变更管理甲方提出设计变更时，应提前7个工作日向乙方发出书面通知，乙方在收到通知后5个工作日内提交变更报价及工期调整方案，经甲方确认后方可实施。因设计变更导致工程量增减的，按实际发生量结算，单价参照合同附件二《工程量清单》执行。四、工程施工与质量控制1.施工组织项目经理：（注册消防工程师资格证编号：）施工团队：配备不少于____名持证电工、____名焊工，人员资质复印件作为附件三提交。施工设备：乙方需投入____套套丝机、____台套消防管道打压设备，确保满足施工进度要求。2.材料管理品牌要求：火灾报警控制器采用________品牌，喷淋头采用________品牌（具体材料清单见附件四）。进场检验：所有材料需提供出厂合格证、检测报告及3C认证证书，经甲方及监理单位抽样送检合格后方可使用。禁止使用：国家明令淘汰的防火材料（如聚***乙烯类消防产品）。3.质量标准分项工程合格率：100%系统功能测试：报警响应时间≤90秒，喷淋系统最不利点压力≥0.05MPa隐蔽工程：管道防腐处理符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）五、工程验收1.验收流程自检：乙方完成施工后提交《竣工自检报告》及全套竣工资料（含竣工图、设备清单、调试记录等）。初验：甲方组织监理单位在收到资料后10个工作日内进行初验，提出整改意见。复验：乙方完成整改后申请复验，复验合格后报消防救援机构进行专项验收。备案：消防验收合格后15个工作日内，乙方协助甲方办理消防备案手续。2.验收标准系统功能符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）观感质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）中“合格”等级资料完整性符合《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）六、合同价款与支付1.合同总价含税总价：人民币________元（大写：________________________）其中：材料费占比____%，人工费占比____%，管理费及利润占比____%，税金____元2.支付节点支付阶段支付比例金额（元）支付条件预付款20%________合同签订后7个工作日内进度款（一）30%________报警系统安装完成进度款（二）30%________喷淋、消火栓系统安装完成竣工结算款15%________消防验收合格后15个工作日内质保金5%________质保期满无质量问题后30日内3.结算方式工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，调价材料按施工期间《________工程造价信息》平均价调整。七、工程保修1.保修范围系统保修：火灾报警系统、喷淋系统等核心系统保修2年设备保修：水泵、风机等关键设备按厂家质保期（不低于2年）人工保修：施工缺陷导致的故障修复（终身负责）2.保修责任乙方在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到场维修，紧急情况（如喷淋漏水）4小时内解决。非乙方原因（如人为损坏、不可抗力）导致的故障，乙方可提供有偿维修服务，收费标准按附件五执行。八、双方权利与义务甲方权利与义务提供施工用水、用电接口（费用由乙方承担）协调主体施工单位配合消防管线预埋按合同约定支付工程款，逾期付款按日利率0.05%支付违约金乙方权利与义务编制详细施工组织设计报甲方审批对施工人员进行安全教育培训，购买工伤保险承担施工期间的消防安全责任，配备灭火器等临时消防设施九、违约责任1.工期延误乙方原因导致工期延误的，每逾期1天支付合同总价0.1%的违约金，累计不超过合同总价的5%。因甲方未及时提供施工条件导致延误的，工期相应顺延，甲方赔偿乙方窝工损失。2.质量违约分项工程验收不合格的，乙方应无偿返工并承担由此导致的工期延误责任。因质量问题造成人身损害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。3.合同解除甲方逾期付款超过30天的，乙方有权暂停施工；逾期60天的，乙方可书面通知解除合同并索赔。十、争议解决与其他1.争议解决协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。2.合同生效本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。3.附件清单附件一：工程楼栋分布图附件二：工程量清单与报价表附件三：施工人员资质汇总表附件四：主要材料品牌确认单附件五：保修服务收费标准（以下无正文）甲方（盖章）