建设工程承包协议合同暂停施工补偿协议

建设工程承包协议合同暂停施工补偿协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]联系电话：[发包人联系电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]联系电话：[承包人联系电话]鉴于甲方与乙方于[日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），就主合同项下的建设工程项目（项目名称：[项目名称]，工程地点：[工程地点]）因[具体暂停原因，例如：甲方资金暂时困难、政府规划调整、重大设计变更、不可抗力事件等]需要暂停施工事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条暂停施工的界定与期限1.1经双方确认，主合同项下的建设工程项目自[暂停起始日期]起暂停施工，预计暂停至[暂停结束日期]。1.2实际暂停期限以双方书面确认或实际复工日期为准。如暂停期限需要延长，双方应另行协商并签订补充协议。第二条双方在暂停期间的权利与义务2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权根据实际情况决定暂停施工，并应向乙方发出暂停施工的通知，说明暂停原因及预期时长。2.1.2如暂停施工系因甲方原因造成，甲方应积极采取措施解决暂停原因，并承担由此给乙方造成的损失。2.1.3甲方应负责支付本协议第三条约定的因暂停施工而产生的补偿款项。2.1.4甲方应确保乙方在暂停期间派驻现场的管理人员、安保人员等获得必要的报酬。2.1.5暂停期间，甲方应负责保管或督促承包人妥善保管工程所需的主要材料、设备，并承担由此产生的费用（如有）。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方应遵守甲方的暂停施工通知，并妥善安排现场施工人员、设备撤离或进行必要的保护措施。2.2.2乙方应积极配合甲方处理暂停施工相关事宜，并有权要求甲方在合理期限内提供解决暂停原因的方案。2.2.3乙方应建立健全暂停期间的现场管理制度，确保工程及人员安全。2.2.4乙方有权根据本协议约定，在暂停施工期间向甲方提出费用补偿或工期顺延请求，并应按甲方要求提交详细的索赔报告及相关证明文件。第三条暂停施工期间的补偿/费用承担3.1甲方同意向乙方支付因暂停施工给乙方造成的损失补偿，具体包括但不限于：3.1.1人员窝工损失补偿：按暂停期间乙方现场施工人员（指因暂停无法从事其他有偿工作的人员）的实际工时或双方约定的计费标准计算的窝工费。3.1.2设备闲置补偿：按暂停期间乙方用于本工程施工的关键设备（如塔吊、混凝土搅拌站等）的实际闲置时间或双方约定的设备租赁费标准计算的闲置费。3.1.3现场管理费补偿：按暂停期间乙方为维持现场基本管理（如安保、少量管理人员工资等）所需的必要费用，由乙方提供合理凭证，经甲方审核确认后支付。3.1.4其他补偿：因暂停施工导致的乙方其他直接损失，如合同提前解除的损失、保险费用增加等，经双方协商一致后予以补偿。3.2补偿计算细则：3.2.1人员窝工费按[具体计算方式，例如：乙方人员当月平均计税工资÷22天÷8小时×实际窝工工时或双方约定的日工资标准×窝工天数]计算。3.2.2设备闲置费按[具体计算方式，例如：设备每日租赁费或设备原值×固定折旧率]计算。3.2.3现场管理费应根据乙方提交的详细预算及合理凭证进行核算。3.3补偿支付：3.3.1暂停期间补偿按[支付周期，例如：每月/每两周]支付一次，每次支付日前[具体天数]内，乙方应提交上周期费用明细及凭证，甲方审核通过后[具体时间，例如：7]个工作日内支付。3.3.2暂停结束后的[具体时间，例如：10]个工作日内，双方应就暂停期间补偿费用的最终结算进行核对，并支付所有未付款项。3.3.3补偿款项支付至乙方在主合同中指定的银行账户：[乙方收款账户信息]。3.4损失确认：乙方的索赔请求应于暂停施工结束后[具体天数，例如：30]日内以书面形式提交甲方，并附详细计算依据和有效证明文件。甲方应在收到后[具体天数，例如：15]日内进行审核，并书面通知乙方审核结果。第四条暂停施工后的处理4.1双方应协商确定复工时间及条件。复工通知发出后，乙方应在[具体天数]内恢复施工。4.2因暂停施工造成的合同工期延误，视为甲方责任，主合同约定的工期相应顺延，无需另行通知。第五条违约责任5.1若甲方无正当理由未按时支付本协议约定的补偿款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[比例，例如：千分之零点五]向乙方支付违约金。逾期超过[天数，例如：30]日，乙方有权暂停施工或解除主合同及本协议，并要求甲方赔偿损失。5.2若乙方未按甲方暂停施工通知要求进行现场管理和人员设备撤离，给甲方或其他第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。第六条争议解决6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院或仲裁委员会，例如：主合同约定的仲裁委员会或项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼或申请仲裁。第七条协议生效与效力7.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。7.2本协议是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的条款应视为对主合同相关条款的补充和修改，但不得与本协议明确约定相冲突。本协议未约定的事项，仍按主合同约定执行。7.3如本协议与主合同约定不一致，以本协议为准。第八条其他条款8.1保密：双方应对本协议内容及履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。8.2通知：双方之间的任何通知或通讯应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首部列明的地址或联系方式。8.3完整协议：本协议构成双方就暂停施工补偿事宜达成的完整协议，取代之前所有的口头协议、备忘录及往来函件。8.4可分割性：本协议任何条款的无效或